米易河堤项目补充协议_第1页
米易河堤项目补充协议_第2页
米易河堤项目补充协议_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、安宁河干流米易县攀莲典所河段堤防工程(二期 )补充协议书发包人：米易县河道堤防建设管理所承包人：榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司日期：二 0 一四年四月十六日补充协议书发包方（全称）：米易县河道堤防建设管理所（以下简称甲方）承包方（全称）：榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司（以下简称乙方）依据安宁河干流米易县攀莲典所河段堤防工程 ( 二期 ) 施工合同第 15. 1 变更提出的相关规定，在 k1+140-k2+008 段，因地质条件复杂，基础开挖部位为卵石，透水性强，河中水位高，基坑强透水致使基础达不到设计深度，且无法进行齿墙砼模板制安及砼浇筑，又正值防洪抢险时期，在汛期到来前必须完成。鉴于时间

2、紧、任务重的情况下，在 2014 年 4 月 14 日由县政府副县长刘淑蓉带领县监察局、县发改局、县财政局、县审计局县水务局、设计单位、监理单位、施工单位及相关部门到现场进行踏勘形成意见如下： 同意采用大块石换填基础 。 ( 以下简称“本工程” ) ，经甲、乙双方达成一致并订立如下协议。一、工程概况工程名称： 安宁河干流米易县攀莲典所河段堤防工程( 二期 ) 。工程地点： 攀枝花市米易县工程内容： 河堤基础采用大块石换填（变更）资金来源： 政府投资二、工程承包范围承包范围： 施工设计图的全部内容（包括变更部分）三、合同工期在原合同约定工期内完成。四、质量标准工程质量标准： 符合国家强制性标准及

3、验收规范五、合同形式及单价本合同采用合同形式。工程量以实际完成量结算，块石单价以到达施工现场实际单价为准。六、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。保修期为同主合同。七、承包人必须为参建该工程的所有民工投保建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任保险，相关费用由承包人承担。八、本工程完工后甲方组织验收，如验收不合格，乙方必须立即无条件进行修复，直到工程全部验收合格，完全满足使用要求为止。如果乙方在接到甲方通知24 小时内不开始维修，甲方有权另行指定施工队伍进行维修， 维修发生的费用从乙方的工程款中扣除， 乙方不得有异议。并视乙方违约，甲方视其损失程度向乙方索赔。九、合同未尽事宜，双方协商解决，也可另行签订补充协议，补充协议是合同文件的组成部分。无法达成协议的，向攀枝花市米易县仲裁委员提起仲裁，也可向攀枝花市米易县人民法院提起诉讼。十、本协议书一式六份，发包人三份，承包人二份，监理人一份。双方签字盖章生效。工程尾款结清后失效。甲方：米易县河道堤防建设管理所( 盖单位章 )法定代表人或其委托代理人：(签字 )乙方：榆林市榆阳区兴源水电工程有

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论