安防工程合同(甲方)

1、.工程合同工程名称: 宁武高速A3标炸药库监控设施安装 工程编号:GS 2009110111甲方(发包方):宁德宁武高速公路A3标项目部乙方(承包方):福安市安源电子有限公司签订时间: 2009年11月11日签订地点: 福安市为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，本着平等互利、等价有偿的原则，经过认真协商达成本协议。第一条 工程概况一、工程名称: 宁武高速A3标炸药库监控设施安装二、工程地点: 三、工程内容: 1.电视监控系统的安装调试；2.防盗报警系统的安装调试；3.灯光辅助联动系统调试（设计继电器联动线路并安装调试，报警时启动现场的灯光）；4.所有管槽的架设（包括吊杆的安装、金属管的安装

2、、PVC管的安装）。四、承包范围: 系统设计、设备和工程用品采购、管槽架设、线路敷设、设备安装、系统调试、人员培训。五、工程总造价为(详见附件二)。工程总造价为 肆万捌仟元整（48000.00）。第二条 甲方责任一、开工前预留工程所需安装管槽的区域并清除施工现场的障碍物。二、开工之日起2日内接通现场电源。三、在开工前提供完整的建筑平面示意图和线管敷设图各三份。四、提前 贰 日通知乙方开工日期。五、为工程所需设备和物品提供存放处，并在工程开工前妥善保管运抵现场之设备。物品存放处应便于乙方人员保管和提取设备。六、为乙方人员施工提供方便。第三条 工程期限一、工程工期为自开工之日至验收完毕，共10工作

3、日。二、如遇下列情况，乙方可顺延工期: 施工现场电源未接通，或障碍物未清除，影响施工; 因甲方签约时未曾说明的施工限制而影响进度; 甲方对双方签约认可的设计、配置提出改动而影响工程进度; 在安装调试中停电15小时以上或连续间歇性停电15天以上; 因甲方决策不及时而影响工程进度; 因甲方未按合同规定支付乙方有关款项而影响工程进度; 因不可抗力而延误工期。第四条 工程质量与售后服务一、乙方进场设备材料必须有合格证，严格按照设计图纸和设备材料清单进行施工安装，经公安有关部门验收合格通过，并附竣工合格证。二、乙方负责对甲方的操作和维护人员安排一次集中培训，帮助他们学会系统的操作和日常维护，产品投入使用

4、后，在甲方使用期两年内如在操作等方面有不明白的问题可直接打电话给乙方，乙方必须无偿帮助解决。三、乙方对工程实行一年保修，在接到甲方通知后，乙方必须24小时内负责更换和修复有质量问题的设备，但不承担因天灾、人为操作及其他非产品工程本身质量问题而引起的设备损坏责任。对一年保修期后的系统故障或损害，公司提供有偿维修服务，并在设备修理期间尽量为客户提供暂用替换设备，以减少甲方系统的停运时间。四、乙方在全部工程完工后，向甲方提供如下技术资料: 线缆敷设示意图图一套; 所有设备之安装及操作手册一套；3.安装完毕后的检测合格报告。第五条 工程付款方式一、本合同签订之日起开工后三日内，甲方支付乙方工程总造价1

5、0%的预付款，用以工程开支使用。二、工程主设备安装调试完毕并验收合格后7日内，甲方支付到乙方工程总价的95%，将工程总造价5%的余款作为工程质保金，保修期满壹个月内将剩余工程款一次全部支付乙方。三、甲方每次支付乙方工程款时乙方必须向甲方提供同等面额的有效发票。第六条 施工与设计变更一、乙方施工标准按双方确认施工方案组织图纸施工，并需相关部门认可；甲方在图纸上确认签字；一、乙方可以根据现场情况，在征得甲方同意的基础上对设计方案和设备配置适当调整，但调整后系统的功能和质量将不低于调整前的水平。二、因甲方提出更改设计、设备配置等而发生增加费用(包括返工、停工、窝工、人员设备调迁、设备材料积压、设备价

6、格上升等实际损失)由甲方负责。第七条 工程验收一、甲方有权要求验收工程的部分或全部乙方所供设备，乙方应协助甲方的验收。二、甲方按附件的设备配置验收乙方提供的设备，整体工程验收遵从附件商定之标准。三、甲方在收到乙方系统安装调试完毕或工程完工通知之日起一周内完成系统的验收。在此期间内，如甲方没有异议，应即时签署工程验收合格证书，如甲方届时未提出书面异议，也未签署验收合格证书，则视为验收合格;如甲方提出书面异议，甲乙双方应在一周内达成处理意见。四、乙方要确保工程安装合格再交给甲方，甲方向相关部门申请验收，有关验收的费用由甲方负担。但一次验收不通过所产生的二次验收或其它费用将由乙方负责。五、工程验收合

7、格后甲方方可使用。第八条 违约责任一、工程质量不符合合同约定，乙方负责无偿修理或返工。二、因乙方提供设备的质量问题或乙方技术方面的失误而造成工期延误，由乙方承担甲方由此而产生的经济损失。三、甲方未能按照合同的约定履行己方责任，除竣工日期顺延外应赔偿乙方由此造成的实际损失。四、在甲乙双方不能就造价变更及其付款方式达成一致协议的情况下，乙方有权拒绝甲方更改设计或设备配置的要求。五、工程中途停建、缓建，如果是甲方责任甲方应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的返工、停工、窝工、倒运、人员设备调迁、设备材料积压的实际损失，如果是乙方责任乙方也应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿甲方由此造成的不能

8、使用爆破物品而停工的实际损失。六、本合同生效后，任一方单方面中止合同，均应赔偿对方等于工程总价15%的赔偿金，如乙方单方面中止合同还应全部退还收取的一切款项。七、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用有关设备，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。八、甲方收到乙方验收工程通知之日起两天内通知当地有关部门经验收合格后，甲方承认合格。九、甲方逾期付款时加付乙方赔偿金，加付金额按延付金额每日5计算。甲方已付金额不足乙方所供设备款时，乙方有权收回所供设备，并由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失。第九条 合同附件:安防系统配置及报价第十条 附则一、本合同一式四份，附件与合同正文具同等效力。甲乙双方各执两份。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效;工程验收合格，结清全部工程款后终止。三、本合同签订后，甲乙双方可签订补充协议以修改或补充本合同，冲突之处以最后签署生效之协议为准，但争议解决方式以本合同为准。四、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，在甲方（甲方）住所地人民法院处理。本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。甲方: 乙方: