北京地劳务分包合同示范文本(最新-北京必须使用)

1、合同编号：北京市房屋建筑工程劳务承包合同项目名称：劳务发包人：劳务承包人：北京市建设工程招标招标管理事务所制北京市建设工程建设承包交易中心2000年月第一部分协议书劳务作业订货人： (以下简称订货人)劳务作业承包人： (以下简称承包人)中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法根据其他法律、法规，按照平等、自主、公平、诚实信用原则，双方协商一致，签订本合同。1、工程名称：2、分包合同内容：2.1本合同的分包范围：2.2本合同劳务工作内容：3、施工地点：建筑面积：4、合同价款总额元(人民币)，大写字母元。5、转包工作期间开工日期：年月日竣工日期：年月日日历的总天数是天6、劳动人数：人。7、构成本

2、合同的文件和优先解释的顺序如下(1)本合同(二)中标通知书(如有)；(三)投标书及其附件(如有)；(4)专用条款(五)共同条款(六)标准、规范及相关技术文件(7)图纸及工程量清单(八)在履行合同过程中，协商发包人承包人同意的其他书面文件8、合同生效：本合同自愿由承包人、承包人双方签字盖章后生效。合同签订时间：年月日合同签订地点：发包人： (合同专用印鉴)承包人： (合同专用印鉴)地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理：委托代理：联系电话号码：联系电话号码：第二部分共同条款9、发包人的义务9.1承包人在收到约定提交的结算资料之日起28日内完成审查，超过书面答复承包人的期限未答复的，发包人视

3、为同意承包人提交的结算资料。9.2结算手续完成后，发包人必须在结算完成之日起28日内支付所有结算价款。 合同价款的支付必须以银行汇款的形式处理。9.3制定施工组织设计，统一制定各项管理目标，制定施工计划、物资需求量计划表，实施工质量、工期、安全生产、文明工程，实施测量测量、实验检查的控制、监督、检查和检查。9.4统一安排非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、电力和工地，协调解决。9.5小时提供图纸，及时提供材料、设备，提供的工程机械设备、回转材料、安全设施保证施工需求。9.6对承包人实施的劳务工作随时进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量危险立即提出整改要求。9.7立即确认劳务工作

4、变更谈判人和承包人的停止、劳动损失。9.8认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。9.9不得允许承包人未取得相应资格证书的工人进入工地。9.10承包人发现有不按约定履行本合同的行为，自发现之日起60天内以书面通知承包人，提出明确的要求，过期不行使告知权利的，视为放弃了该权利。9.11对本合同约定的承包人行使扣除的权利，应当采用书面方式，并得到承包人有相应委托权限者的书面批准。9.12按照行政主管部门有关规定的要求，本项目工作人员办理工伤保险。9.13承包人应当按照约定完成劳务工作，发包人或者工地内的第三方应当协助，发包人应当与承包人合作工作，确

5、保承包人得到该第三方的协助。9.14其他发包人应承担的义务。十、承包人的义务10.1自觉遵守组织持有相应资格证书的工人(驾驶率100% )投入工作的法律法规和有关规章制度。10.2根据有关法律法规的要求，按时全额支付工人工资。10.3按发包人要求提出施工计划，根据施工计划的完成提出劳动力安排计划，经发包人批准后再实施。10.4按照设计图纸、施工检查规范、有关技术要求和施工组织设计，投入充分的组织施工的人才，按照确保工期的建设人的安全施工管理，携带劳动保护用品，确保施工的安全。10.5承担因自己责任导致的质量重新审查、重做、工期延误、安全事故、现场管理不符合规定而造成的损失和各种扣除。10.6自

6、觉地接受订货人和有关部门的管理、监督和检查的订货人随时检查其设备、材料的保管、使用情况及其工作人员的有效证明书、持有证明书。10.7按照发包人的统一计划装载材料、机械器具，根据发包人标准化工地要求设置铭牌，做好生活区管理，维护自己责任区治安的工作。10.8保护成品。10.9妥善保管和合理使用发包人提供的承包人使用的机器、周转材料及其他设施。10.10收到分包合同价款后，首先支付工人劳动报酬。10.11承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，每月向发包人提供本项目本企业所有施工管理、作业人员的劳动合同签订情况、上班情况及工资计算和支付情况的盖章文件。 除此书面记录的雇用行为外，承包人在本

7、项目中不存在其他雇用行为。10.12发包人协助工程发包人或行政主管部门按照要求进行的承包人的工作内容、施工场所的检查，发包人协助隐蔽工程、工程竣工的检查工作。10.13发包人或者工地内第三方工作必须由承包人合作的，承包人必须根据发包人的指令合作。10.14在劳务工作中发现古坟、古建筑遗址等文物和化石，其他有考古、地质研究价值的物品，承包人应当立即保护现场，并书面通知发包人。10.15劳务工作的所有内容经过经验合格后，承包人应当按照劳务承包合同的约定，立即将该劳务工作交给发包人。 不得以双方有争议为理由拒绝将该劳务工作交给发包人。10.16发包人发现有不按约定履行本合同的行为，自发现之日起60天

8、内书面通知发包人，提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此权利。10.17其他承包人应承担的义务。11、由于以下原因完成日期推迟的，工期相应顺延。(1)不可抗力(2)设计变更和工程量的增加(3)发包人无法在合同约定日期支付劳资，施工不能正常进行(4)承包人虽然以书面形式提出了申请，但还没有从承包人那里得到施工所需的指示、工程材料、图纸等，施工无法正常进行(5)一周内因非承包人原因断水、停电、屏气、任务安排延迟停止工作，员工累计超过8小时。12、承包人因下列原因打工时，承包人应在上述情况发生后7天内，就迟到的内容和因此产生的经济支出向发包人书面报告，发包人应在7天内就延长完成日和赔偿经济损

9、失作出书面答复。 承包人逾期未书面报告的，视为放弃其权利的发包人逾期不回答，也不提出修改意见。 视为承认了那个事实。(1)发包人不能在合同约定的日期支付劳动费用，施工不能正常进行(2)承包人以书面形式提出了申请，但无法从承包人那里获得工程所需的指示、工程材料、图纸等，工程无法正常进行(3)一周内因非承包人原因断水、停电、屏气或者任务安排晚了导致停工，员工累计超过8小时的(四)发包人同意的其他情况。13 .不可抗力13.1发生不可抗力事件后，承包人应立即通知发包人，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，发包人应协助承包人采取措施。 发包人认为承包人必须暂停工作的，承包人必须暂停工作。 不

10、可抗力事件结束后48小时内，承包人应向发包人通报受灾情况和损失情况，以及清洁和修复费用的不可抗力事件持续时，承包人应每7天向发包人通报受灾情况。13.2不可抗力结束后14天内，承包人必须向发包人提交费用的正式报告和有关资料。13.3合同方延期履行合同后发生不可抗力的，不能免除延期履行者的相应责任。13.4承包人承担不可抗力事件造成的自己财产损失。十四、送货本合同履行过程中有关文件的送达方式，应当一方以书面形式，向另一方本合同规定的地址发送本人的明确要求。 对方必须在收到之日起7天内以书面形式回答，超过期限没有回答或者没有被接受，被拒绝的，被视为同意了对方的要求。一方本合同规定的地址有变更的，在

11、7天内书面通知对方，逾期不履行告知义务的，过失方应当承担相应的责任。十五、事故处理15.1发生重大伤亡和其他安全事故时，发包人应按照有关规定立即向有关部门报告，并按照国家有关法律、行政法规处理事故。15.2承包人积极合作发包人做事故处理工作和安抚死伤者家属的工作，避免发生过激行为。16 .施工变更16.1施工中需要变更原工作内容的(工程发包人和工程承包人双方书面确认，监理批准的变更可以作为劳务费结算的依据)，发包人应当在7天前以书面向承包人发出变更通知，提供变更的相应图纸和说明。 承包人根据发包人发出的变更通知及有关要求，进行以下必要变更16.1.1变更工程有关部分的高程、基准线、位置和尺寸1

12、6.1.2增减合同约定的工程量16.1.3改变有关施工时间和顺序16.1.4工程变更所需的其他工作。16.2因非承包人原因变更造成的合同价款增加和承包人损失由发包人承担，延迟的工期因相应顺延的变更导致工量减少，合同价款应当相应减少，工期应当相应调整。16.3承包人原因造成的变更费用和因此造成的发包人直接损失由承包人承担(损失补偿总额不得超过承包合同价款的5% )。17、支付订货合同价款的手续，承包人必须向订货人提交合法有效的收据。 发包人必须将填写的收据交给承包人的全名支票或票据。 承包人应该指定专人与发包人办理付款手续。 发包人将合同价款由承包人在25.2项中指定的合同价款支付给负责人，要求

13、发票18、发包人安全施工方案不完善，安全施工投入不足引起的安全事故的责任由发包人承担。 承包人不能执行安全施工方案，或者不服从发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由承包人承担。十九、争论争论发生后，除非发生以下情况，双方必须继续履行合同，保持工作连续性，保护完成的工作成果由于一方违反合同，合同无法履行。 双方协商终止合同。调停要求停止合同工作，为双方接受仲裁机构要求停止合同业务法院要求停止合同业务。20、合同解除20.1承包人与发包人协商一致，可以解除劳务承包合同。20.2发包人承包合同解除的。20.3发包人不按本合同约定支付合同价款，承包人可以停止工作。 停止工作超过28天，发包人不支付合同价款。 承包人可以通知发包人解除合同。20.4承包人未按本合同约定提供符合施工要求的工作人员，或未提供不履行本合同约定的其他义务，违约行为充分影响本施工项目的质量、安全、竣工工期的，发包人可以书面通知承包人，限期完全、恰当地履行合同义务。 承包人逾期不能按期履行义务的，发包人可以发出通知解除合同。20.5因不可抗力不能履行本合同，或者因工程建设部门的原因中止工程建设，或者延期建设而不能履行合同的，发包人和承包人可以解除合同。 的双曲正切值