大桥建设合同或协议VIP

大桥建设合同或协议甲方（发包人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设[大桥名称]大桥（以下简称"本大桥"），并已具备建设该大桥所需的相关建设条件；乙方具备承担本大桥建设的专业资质和能力。根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就本大桥建设事宜协商一致，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[大桥名称]大桥建设工程2.工程地点：[具体地理位置]3.工程规模：本大桥全长[x]米，桥宽[x]米，设计荷载为[具体荷载标准]。大桥采用[桥梁结构形式，如预应力混凝土连续箱梁桥等]结构形式，基础采用[基础类型，如钻孔灌注桩等]。4.工程内容：包括但不限于大桥的主体工程建设（含桥梁下部结构、上部结构的施工）、附属设施建设（如防撞栏杆、伸缩缝、照明设施等）、引道工程（如有）以及与本大桥建设相关的其他配套工程建设，具体以施工设计图及工程量清单为准。二、工程承包范围乙方承包本大桥建设工程的全部施工任务，具体包括但不限于以下内容：1.完成施工设计图所示的全部工程内容，确保工程质量达到国家现行验收标准及本合同约定的质量要求。2.负责施工过程中的材料采购、机械设备租赁及使用、人员组织与管理等工作。3.承担施工过程中的安全保障责任，确保施工现场及周边环境安全，无安全事故发生。4.按照相关规定和要求，完成工程竣工验收备案所需的各项工作，提交完整的工程竣工资料。三、合同工期1.开工日期：本合同工程计划于[预计开工日期]开工，具体开工日期以甲方下达的书面开工通知为准。2.竣工日期：本合同工程预计于[预计竣工日期]竣工，总工期为[工期天数]日历天。乙方应根据工程实际情况，合理安排施工进度，确保在合同约定的工期内完成全部工程建设任务。3.工期延误：若因甲方原因导致工程延误，工期相应顺延。甲方应在延误事件发生后的[x]个工作日内书面通知乙方，并提供相关证明文件。乙方应在接到通知后的[x]个工作日内，向甲方提交工期顺延申请及详细的延误工期计算依据，经甲方审核确认后，工期予以顺延。若因乙方自身原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一天，按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金。延误超过[x]天的，甲方有权解除本合同，乙方应按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失。若因不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致工期延误，乙方应在事件发生后的[x]个工作日内书面通知甲方，并提供相关证明文件。双方应根据实际情况协商确定工期顺延事宜。四、质量标准1.本大桥建设工程的质量标准应符合国家现行的工程建设强制性标准及相关验收规范的要求，达到[具体质量等级，如合格或优良]标准。2.乙方应建立健全质量管理体系，严格按照施工设计图及施工规范组织施工，确保工程质量。在施工过程中，乙方应接受甲方及监理单位的监督检查，对发现的质量问题及时整改，直至达到质量要求。3.工程竣工后，乙方应按照相关规定提交工程质量验收报告，并协助甲方组织工程竣工验收。若工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误及费用增加由乙方自行承担。五、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同工程的暂定总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。本合同价款为固定总价，除本合同约定的调整因素外，不因任何原因调整。2.支付方式：预付款：合同签订后，甲方在收到乙方提交的履约保证金及预付款保函后[x]个工作日内，向乙方支付合同暂定总价的[x%]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程进度款：乙方每月[x]日前向甲方提交当月已完工程量报表及工程款支付申请，经监理单位审核、甲方审定后，在[x]个工作日内支付当月已完工程量价款的[x%]。工程竣工验收合格后：乙方提交完整的工程竣工资料及工程竣工结算报告，经甲方及审计单位审计完毕后，在[x]个工作日内支付至工程结算总价的[x%]。质量保证金：工程竣工验收合格满[x]年后，如无质量问题，甲方在[x]个工作日内无息返还乙方质量保证金，质量保证金金额为工程结算总价的[x%]。六、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：对本大桥建设工程的质量、进度、安全等进行监督检查，提出整改意见和要求。按照本合同约定的支付方式和时间支付工程款。有权审查乙方提交的施工组织设计、施工方案、工程进度计划等文件，并提出修改意见。在工程竣工验收合格后，有权要求乙方提交完整的工程竣工资料。2.义务：负责办理本大桥建设工程所需的相关审批手续，提供施工场地及施工条件，并协调解决施工过程中与周边单位和居民的关系。按照合同约定向乙方支付工程款，如逾期支付，应承担相应的违约责任。及时向乙方提供施工设计图及相关技术资料，并组织图纸会审和技术交底。协助乙方办理工程竣工验收备案手续。（二）乙方权利义务1.权利：按照本合同约定收取工程款。根据工程实际情况，合理调整施工组织设计和施工方案，但应提前通知甲方并征得甲方同意。对甲方提供的施工设计图及相关技术资料提出疑问和建议。2.义务：严格按照本合同约定及施工设计图、施工规范组织施工，确保工程质量、进度和安全。负责施工过程中的环境保护和文明施工，遵守国家及地方有关环境保护和文明施工的规定，减少施工对周边环境的影响。按照相关规定和要求，为施工现场的工作人员购买工伤保险等社会保险，并承担相应费用。妥善保管甲方提供的施工设计图及相关技术资料，不得擅自复制、转让或泄露给第三方。工程竣工后，应将全部施工资料整理成册，移交甲方。在工程竣工验收合格后，负责按照相关规定办理工程质量保修手续，并承担质量保修责任。七、材料设备供应1.本大桥建设工程所需的主要材料设备（如钢材、水泥、桥梁支座等）由乙方负责采购，但乙方采购的材料设备应符合国家现行标准及设计要求，并提供产品合格证明文件。乙方在采购前应将材料设备的品牌、规格、型号、质量标准等报甲方及监理单位审核，经审核同意后方可采购。2.甲方有权对乙方采购的材料设备进行抽检，如发现材料设备不符合质量要求，甲方有权要求乙方更换或退场处理，由此造成的费用增加及工期延误由乙方自行承担。3.乙方应妥善保管采购的材料设备，因保管不善造成的损失由乙方自行承担。在材料设备使用前，乙方应按照相关规定进行检验和试验，合格后方可使用。八、工程变更1.本大桥建设工程实施过程中，如需对工程设计、工程内容、工程量等进行变更，甲方应提前[x]天书面通知乙方，并提供变更的详细资料。乙方应按照甲方的要求进行变更施工，并在变更通知发出后的[x]天内提交变更部分的工程价款调整申请及详细的计算依据。2.变更部分的工程价款按照以下原则确定：合同中有适用于变更工程的价格，按照合同已有的价格计算变更合同价款。合同中有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格计算变更合同价款。合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方及监理单位审核、双方协商一致后确定。3.因工程变更导致工期延误的，工期相应顺延，乙方应在变更事件发生后的[x]个工作日内书面通知甲方，并提供工期顺延申请及详细的延误工期计算依据，经甲方审核确认后，工期予以顺延。九、竣工验收1.工程竣工后，乙方应按照相关规定和要求，自行组织预验收。预验收合格后，乙方应向甲方提交工程竣工验收报告及完整的工程竣工资料。甲方应在收到乙方提交的工程竣工验收报告及相关资料后的[x]天内，组织监理单位、设计单位等相关单位进行工程竣工验收。2.工程竣工验收应按照国家现行的工程建设强制性标准及相关验收规范进行，验收合格后，双方应签署工程竣工验收报告。如工程竣工验收不合格，乙方应按照验收意见进行整改，直至达到合格标准，由此造成的工期延误及费用增加由乙方自行承担。3.工程竣工验收合格后，乙方应在[x]天内将工程交付甲方使用。在工程交付使用前，乙方应负责做好工程的成品保护工作，如因乙方原因造成工程损坏，乙方应负责修复或赔偿。十、质量保修1.本大桥建设工程的质量保修期为自工程竣工验收合格之日起[x]年。质量保修范围包括本大桥建设工程的全部施工内容及附属设施。2.在质量保修期内，乙方应按照相关规定和本合同约定，承担工程质量保修责任。如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的[x]小时内做出响应，并在[x]天内到达现场进行维修处理。如乙方未按时响应或未按时到达现场维修，甲方有权委托第三方进行维修，维修费用由乙方承担，甲方可直接从质量保证金中扣除。3.质量保修期满后，乙方应向甲方提交质量保修期满报告。经甲方确认无质量问题后，甲方应在[x]个工作日内无息返还乙方质量保证金。十一、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照本合同约定的支付方式和时间支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[x%]向乙方支付违约金。若甲方未按照本合同约定提供施工场地、施工条件或协调解决施工过程中的相关问题，导致乙方无法正常施工，应承担由此给乙方造成的损失。2.乙方违约责任：若乙方未按照本合同约定的质量标准、工期要求完成工程建设任务，应承担违约责任，按照本合同约定向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失。若乙方未按照本合同约定采购材料设备或使用不合格的材料设备，应负责更换或退场处理，并承担由此给甲方造成的损失。若乙方擅自转包或分包本大桥建设工程，甲方有权解除本合同，乙方应按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失。若乙方在施工过程中发生安全事故，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任，如因安全事故导致甲方遭受损失的，乙方应负责赔偿。十二、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十三、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一