工地钢管大包合同协议

工地钢管大包合同协议甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方有工地钢管大包项目需要进行施工，乙方具备完成该项目的专业能力和资质，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方将工地钢管大包项目发包给乙方事宜，经友好协商，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.项目内容乙方负责甲方工地钢管大包项目，包括但不限于钢管的供应、运输、装卸、搭建、拆除以及与钢管相关的所有施工工作。具体涵盖：根据施工图纸和甲方要求，提供符合质量标准的各类钢管，包括但不限于脚手架钢管、支撑钢管等。将钢管运输至甲方指定工地现场，并负责卸车。按照施工规范和安全要求，进行钢管的搭建工作，确保搭建牢固、安全，满足施工进度和质量要求。在施工过程中，根据甲方施工进度和实际需求，及时调整钢管的布局和使用。工程完工后，负责钢管的拆除工作，并将拆除后的钢管分类整理，运输至甲方指定地点存放。2.质量标准乙方提供的钢管应符合国家现行相关标准，如[具体标准名称]，钢管表面应无明显裂缝、变形、锈蚀等缺陷。搭建的钢管结构应满足设计荷载要求，立杆垂直偏差不超过规定范围，横杆水平度符合标准，扣件拧紧力矩达到规定数值，确保整体结构安全可靠。拆除工作应按照安全操作规程进行，避免对周边环境和已完成工程造成损坏，拆除后的钢管应保持基本完好，可继续用于后续工程或回收处理。3.数量及规格具体数量及规格以甲方实际下达的任务单或施工图纸为准。乙方应根据甲方需求，及时准确地供应和使用相应规格和数量的钢管。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议，要求乙方整改不符合要求的地方。有权根据工程实际情况，对乙方供应的钢管规格、数量等进行调整，但应提前通知乙方。如乙方违反合同约定或施工质量、安全不符合要求，甲方有权要求乙方采取补救措施或解除合同，并要求乙方承担相应责任。2.义务向乙方提供施工图纸、施工场地及相关施工条件，协助乙方办理施工过程中可能需要的相关手续。按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。协调施工现场各方面关系，为乙方施工创造有利条件，但因甲方原因导致乙方停工、窝工等损失的，甲方应承担相应责任。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付工程款。对甲方提出的不合理要求或指令，有权提出异议并拒绝执行，但应及时与甲方沟通协商解决。在施工过程中，因甲方原因导致乙方增加额外工作量或遭受损失的，有权要求甲方给予补偿。2.义务按照合同约定的质量标准、施工规范和安全要求，组织施工，确保工程质量和施工安全，承担因施工质量问题和安全事故造成的全部责任。自行负责施工所需的机械设备、工具、材料等，但乙方提供的钢管及相关材料必须符合本合同约定的质量标准。遵守甲方施工现场的各项管理制度，服从甲方的统一指挥和协调，积极配合甲方及其他相关单位的工作。定期向甲方报告施工进度、质量、安全等情况，及时解决施工过程中出现的问题。负责施工现场的环境保护工作，采取有效措施减少施工噪声、粉尘等对周边环境的污染。在工程完工后，清理施工现场，做到工完场清。三、工程款支付1.支付方式合同签订后，甲方支付乙方预付款，金额为合同总价款的[x]%，即人民币[具体金额]元。乙方按照甲方要求完成钢管的供应并运输至施工现场后，甲方支付至合同总价款的[x]%，即人民币[具体金额]元。钢管搭建工作完成[x]%时，甲方支付至合同总价款的[x]%，即人民币[具体金额]元。钢管搭建工作全部完成并经甲方验收合格后，甲方支付至合同总价款的[x]%，即人民币[具体金额]元。工程完工且乙方拆除所有钢管并运输至甲方指定地点存放后，甲方支付剩余合同价款，即人民币[具体金额]元。2.支付时间甲方应在收到乙方提交的付款申请及相关证明文件后的[x]个工作日内进行审核，审核通过后按照上述支付方式及时支付工程款。如甲方逾期支付，每逾期一日，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。四、工期1.开工日期本工程开工日期为[具体日期]，以甲方下达的书面开工通知为准。乙方应在接到开工通知后[x]日内组织人员和设备进场施工。2.竣工日期本工程竣工日期为[具体日期]，乙方应确保在该日期前完成全部施工任务，并通过甲方验收。因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应按照合同总价款的[x]%向甲方支付违约金；因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误的，工期相应顺延，乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定支付工程款，除按照本协议约定支付逾期违约金外，还应继续履行付款义务。2.因甲方原因导致乙方无法正常施工，造成乙方停工、窝工等损失的，甲方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额根据实际损失情况确定。3.甲方违反合同约定的其他义务，给乙方造成损失的，应承担赔偿责任。（二）乙方违约责任1.若乙方提供的钢管及相关材料不符合质量标准，乙方应负责无偿更换，并承担由此给甲方造成的全部损失；如因质量问题导致工程事故，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任。2.乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每延误一日，应按照合同总价款的[x]%向甲方支付违约金；逾期超过[x]日的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的工程款，并按照合同总价款的[x]%向甲方支付违约金，同时承担甲方因此遭受的全部损失。3.乙方在施工过程中违反安全操作规程，导致发生安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于事故造成的人身伤亡赔偿、财产损失赔偿等，并应按照国家相关法律法规和本合同约定对甲方进行赔偿。4.乙方违反合同约定的其他义务，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。甲方（盖