2025年高速铁路建设项目施工合同

2025年高速铁路建设项目施工合同合同编号：签订地点：签订日期：甲方（发包人）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包人）：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就2025年高速铁路建设项目施工有关事宜达成如下协议：第一条合同概况1.1项目名称：2025年高速铁路建设项目。1.2工程地点：。1.3建设规模：。1.4项目内容：包括但不限于（具体内容详见附件一）。1.5合同工期：总工期为日历天，计划开工日期为，计划竣工日期为。第二条合同价款2.1合同总价：本工程承包总价为人民币元（大写：元整）。2.2计价方式：采用方式计价（可选择固定总价、固定单价、成本加酬金等）。2.3工程款支付：（1）预付款：合同签订后日内，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元。（2）进度款：按月支付，每月日前支付上月已完成工程量的%。（3）竣工验收合格后日内，甲方支付至合同总价的%。（4）剩余尾款%作为质量保证金，保修期满后无质量问题一次性无息返还。第三条承包范围3.1乙方负责本工程的设计、施工、设备安装及调试等工作，具体范围详见附件一。3.2乙方需严格按照施工图纸、设计说明及技术规范要求进行施工，未经甲方书面同意，不得擅自修改设计或变更施工方案。第四条合同工期4.1开工日期：年月日。4.2竣工日期：年月日。4.3工期延误处理：（1）因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。（2）因甲方原因或不可抗力导致工期延误的，乙方应在事件发生后日内书面通知甲方，经甲方确认后顺延工期。第五条质量标准5.1工程质量标准：符合《高速铁路工程技术规范》及相关国家标准。5.2验收标准：以国家现行施工质量验收标准为准，工程竣工后由甲乙双方联合验收。5.3质量保修：乙方对工程实行质量保修，保修期为年，自竣工验收合格之日起计算。保修期间内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内赶到现场处理。第六条双方的权利与义务第六条甲方的权利与义务6.1.1按时支付工程款，不得无故拖延或拒付。6.1.2提供施工场地及相关资料，协调相关部门解决施工过程中遇到的问题。6.1.3指派为甲方代表，负责工程的监督、管理及协调工作。6.1.4参与工程的阶段性验收及竣工验收，对不符合质量要求的工程有权要求乙方整改。第六条乙方的权利与义务6.2.1按时完成施工任务，确保工程质量达到合同约定标准。6.2.2严格遵守安全生产相关规定，做好施工现场的安全防护工作，防止安全事故发生。6.2.3指派为乙方代表，负责与甲方的沟通协调及工程管理工作。6.2.4乙方不得将本工程转包或分包给第三方，特殊情况需经甲方书面同意。第七条材料与设备7.1材料采购：由乙方负责采购，甲方有权对材料质量进行抽查检查，若发现不合格材料，乙方需立即更换并承担相关费用。7.2设备管理：乙方需妥善保管施工现场设备，防止丢失或损坏，施工完成后及时清理施工现场。第八条合同变更8.1合同变更由甲乙双方协商一致后签订书面协议，未经双方同意，任何一方不得单方面变更合同内容。8.2因设计变更或施工条件变化导致的工程量增减或费用变化，双方应另行签订补充协议。第九条工程暂停与终止9.1如因甲方原因导致工程暂停，乙方有权要求顺延工期并补偿停工损失。9.2如因乙方原因导致工程停工，甲方有权要求乙方赔偿造成的损失。9.3若任一方违约导致合同无法继续履行，双方可协商终止合同，并由违约方承担相应责任。第十条违约责任10.1乙方违约责任：（1）未按合同约定工期完成施工的，按本合同第四条第4.3款执行。（2）工程质量不符合标准的，甲方有权要求乙方返工或整改，由此造成的损失由乙方承担。10.2甲方违约责任：（1）未按合同约定支付工程款的，每逾期一天，甲方需向乙方支付逾期金额的%作为违约金。（2）因甲方原因导致工期延误的，乙方有权要求顺延工期，并赔偿相应损失。第十一条争议解决11.1合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决。协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十二条附则12.1本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2本合同自双方签字盖章之日起生效，一式