2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》核心备考题及答案（含典型题、重点题）

2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》核心备考题及答案(含典型题、重点题)单选题1.按照《特种设备法》规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后()内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。2.自然人的软件著作权保护期为()。A、自然人终生及其死亡后50年C、自然人终生及其死亡后30年3.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是()。2017A、同一工程分期施工B、发包方同意更换项目负责人C、承包方同意更换项目负责人D、停工超过120天承包方认为需要调整的4.注册建造师、注册结构师、注册监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业()年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年内不让注册。5.主要是为了维护限制民事行为能力人或者无民事行为能力人的合法权益而设计的代理为()。B、法定代理C、指定代理D、诉讼代理6.仲裁庭调解达成协议的，调解书自(),即发生法律效力。A、仲裁庭制作完成后B、当事人签收后C、人民法院确认后D、当事人签字后7.职工参加工伤保险，应由()缴纳工伤保险费。A、用人单位B、职工本人C、劳动行政部门D、用人单位和职工共同8.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少()日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。9.张某是甲企业的销售人员，随身携带盖有甲企业公章的空白合但空白合同书未被收回。张某以此合同书与不知情的李某签订了一份商品买卖合同，该买卖合同的效力是()。B、有效D、效力待定10.债权的相对性不包括债权()的相对性。B、内容C、责任参考答案：D11.造成固体废物严重污染环境的，由县级以上人民行政主管部门按照国务院规定的权限决定限期治理；逾期未完成治理任务的，由()决定停业或者关闭。A、县级以上人民政府环境保护行政主管部门B、县级以上人民住房和城乡建设行政主管部门C、上级人民政府环境保护行政主管部门D、本级人民政府12.在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时，应A、乡村建设规划许可证B、乡村建设工程规划许可证C、乡村建设用地规划许可证D、土地性质变更登记手续13.在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是A、抵押B、保证C、质押14.在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是()。B、质押C、抵押15.在文物保护单位的保护范围内或者建设控制地带内建设污染文物保护单位及其环境的设施的，或者对已有的污染文物保护单位及其环境的设施未在规定的期限内完成治理的，由()依照有关法律、法规的规定给予处罚。A、住房城乡建设部门B、文物行政主管部门C、环境保护行政部门D、当地人民政府16.在同一法律体系中，根据一定的标准和原则制定的同类法律规A、法律形式D、法律制度17.在某一委托代理事项中，代理人A知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动，或者被代理人B知道代理人A的代理行为违法不表示反对的，由()。A、被代理人B自行承担责任B、代理人A独立承担责任C、被代理人B和代理人A负连带责任D、代理人A和被代理人B承担按份责任18.在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。A、由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理B、对施工单位支付垫资利息的请求不予支持C、应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息D、应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的419.在某大型项目进行施工总承包招标，其中有三家具有施工总承包资质的施工单位组成联合体进行投标。该三家施工单位的资质等级依次为特级、一级和二级。根据有关规定，该联合体的资质等级应当按照确定为()。当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自()时起由买受人A、合同成立B、标的物交付C、合同生效D、支付货款效即视为完成交付的方A、拟制交付B、占有改定C、现实交付D、简易交付22.在第一审民事诉讼程序中，当事人可以自行和解的最后阶段是A、法庭辩论终结前B、开庭审理前C、法院作出判决前D、最后陈述前23.与保险人订立合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人是()。A、保险人B、被保险人24.有关部门在对一在建住宅小区工地的行政执法联合检查中发现，该工程虽符合开工条件，但尚未取得施工许可证。根据《建筑法》规定，应()。B、责令停止施工C、对建设单位处以罚款D、降低施工单位资质等级25.以下情形中，不属于行政调解的是()。A、乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解B、建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解C、劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解D、行政机关对所属公务员之间的借款纠纷进行的调解26.乙公司因甲公司拖欠其工程款，依据双方订立的工程承包合同中的仲裁条款，向某仲裁委员会申请仲裁。如甲对仲裁协议的效力有异议，应当在()提出。A、仲裁庭组成之前B、仲裁庭裁决之前C、仲裁庭首次开庭之前D、法院受理之前27.依据《文物保护法》的规定，对于盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物构成违反治安管理行为的，由()依法给予治安管理处罚。A、公安机关B、所在地人民政府C、人民法院D、人民检察院参考答案：A28.依据《行政复议法》的规定，以下属于不可申请行政复议的是A、认为行政机关侵犯合法的经营自主权的B、对建设行政主管部门吊销建筑公司资质证书不服的C、对规划行政主管机关撤销《建设工程规划许可证》决定不服的D、对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的参考答案：D29.依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。30.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起(),向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。31.一级建造师可予注册的情形是()。A、因疾病不能完全辨认自的行为C、未达到注册建造师继续教育要求的D、在申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的32.要式合同是指()的合同。A、法律上已经确定了一定的名称和规则B、当事人双方互相承担义务C、根据法律规定必须采用特定形式D、当事人双方意思表示一致即告成立33.杨某是某施工单位的材料采购员，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。后来由于经济问题杨某被单位开除，但甲公司并不知情。杨某被单位开除，又用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订了一份钢材采购合同。根据《合同法》,则该合同为()合同。A、有效B、无效34.需要保全证据的情况有两种，一是证据();二是证据在以后A、涉及国家秘密和个人隐私B、因客观原因不能自行收集C、可能灭失D、为案外人所掌握35.项目生产安全事故应急预案应由()编制并组织演练。A、安全生产管理机构B、专职安全生产管理人员C、项目负责人D、安全生产领导小组36.项目经理是施工企业的()。D、指定代理人37.下列知识产权法保护对象中，属于专利保护对象的是()。A、施工企业研发的新技术B、施工企业研发的计价软件C、施工企业编制的投标文件D、监理企业编制的监理大纲38.下列证据可以单独作为认定案件事实的依据的是()。A、存有疑点的视听资料B、与原件核对无异的复印件C、与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言D、无正当理由未出庭作证的证人证言39.下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的情形中，人民法院可予支持的是()。A、支付存款本金请求权B、工程款请求权C、基于投资关系产生的缴付出资请求权D、兑付金融债券本息请求权40.下列有关施工企业资质证书的延续和变更，正确的是()。A、资质证书有效期为3年，期满前3个月提出延续申请B、企业在资质证书有效期内名称发生变更的，应在办理资质证书变更手续后1个月内在工商部门办理变更手续C、跨地区承揽业务活动中，可以不提供建筑企业资质证书原件，只提供建筑企业资质证书复印件D、在申请日期前1年至资质许可决定作出前，发生过质量安全事故的不予批准资质升级和增项申请41.下列有关承担违约责任的说法，正确的是()。A、违反合同的当事人在承担了赔偿金后，就免除了履约责任B、当事人既约定了违约金又约定定金的，一方违约，对方可以选择适用违约金条款或定金条款，但两种违约责任不能合并使用C、当事人一方履行合同不符合约定，在采取补救措施后，对方还有其他损失的，此时就不应再承担赔偿责任D、合同约定违约金的，因当事人一方违约使对方产生损失，此时不论损失多大，均只应向损失方支付合同约定的违约金42.下列应由建设单位承担的安全责任是()。A、对专项施工方案进行审查B、对建设单位供应的材料进行检验C、不得提出违法要求和压缩合同工期D、提供安全施工措施所需费用43.下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的A、《全国人民代表大会组织法》B、《中华人民共和国国际法》D、《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》44.下列属于民事责任的是()。B、记过D、罚金45.下列权利中，不属于物权的是()。B、房屋产权C、房主的租金D、建设用地使用权46.下列情形中，构成委托代理终止的是()A、代理人辞去委托B、被代理人取得民事行为能力C、代理人并不知道被代理人死亡D、被代理人与代理人之间的监护关系消灭47.下列哪一项不属于非营利法人()。A、事业单位B、社会团体D、机关法人48.下列具体行为中，不能构成合法留置关系的是()。A、拖欠构件厂加工费用而留置加工构件B、拖欠运输公司运输费用而留置部分运输的材料C、拖欠检测单位检测费用而不按照约定提供检测报告D、拖欠停车处看管费用而拒绝交付保管车辆49.下列建设工程纠纷处理的基本形式中，属于有强制执行力的是A、仲裁B、调停D、斡旋50.下列合同中，债务人不履行债务，债权人由留置权的是()。A、买卖合同B、运输合同C、借款合同D、租赁合同51.下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。C、保守商业秘密D、福利待遇52.下列关于我国土地所有权的制度表述，正确的是()。B、城市市区的土地属于全部市民所有D、按土地用途可以将土地分为农用地、建设用地和未利用地53.下列关于建造师管理相关制度中正确的是()。A、建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期也为B、大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任C、注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用D、信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为54.下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是()。A、联合体承包工程其成员之间的连带责任属法定连带责任B、如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任C、负有连带责任的每个债务人，都负有清偿部分债务的义务D、工程总分包单位之间的连带责任是约定连带责任55.下列工程承包活动中，不属于违法行为的是()。A、甲公司注册后尚未取得资格证书就承包了一栋住宅楼B、乙公司有施工总承包二级资质等级，承包的35层写字楼工程C、丙公司刚刚成立，以合作伙伴企业的名义承包工程D、丁公司作为总承包人并负有采购责任，拒绝了业主指定的材确的是()。A、证据的提供应由公安或者检察部门负责C、仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以交由当事人约定的57.下列法人中，属于特别法人的是()。A、有限责任公司B、农村集体经济经济组织法人C、事业单位D、社会服务机构58.下列法律行为成立的是()。A、某代理人超越代理权限为施工企业购买了硅酸盐水泥，后施工企业进行了追认B、施工单位为了给建设单位节省投资，自行修改了施工图样C、某建筑企业将建筑外墙装饰工程承包给了某一无施工资质的涂料厂D、某个体建筑队挂靠某建筑施工企业进行施工59.下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是()。A、总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用B、施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用C、施工单位在施工过程中获得了设计变更增加的工程款项D、建设单位为施工单位垫付了行政罚款60.下列不属于诉讼参与人的是()。A、原告B、证人C、书记员D、鉴定人61.下列不属于承租人的主要义务的是()。B、使用租赁物C、保管租赁物D、保证无第三人对租赁物主张权利62.物权人可以依自己的意志就标的物直接行使权利，无须他人的意思或义务人的行为介入，体现了物权的特征是()A、绝对性B、排他性C、支配性D、财产性参考答案：C63.我国实行二审终审制，当事人甲在2012年4月1日收到一审判决书。但当事人甲不服人民法院第一审判决，则当事人甲有权在()之前向上一级人民法院提起上诉。参考答案：C64.位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确A、应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意B、应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意C、应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意D、应当向内省环保部门报告并经甲省环保部门同意65.为了保证分包合同的履行，分包工程的发包人可以就分包合同的履行，要求分包工程的承包人提供分包工程的()。A、投标保函B、履约保函C、预付款保函D、维修保函66.王某应聘到施工单位，双方于4月15日签订了为期二年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18目，王某拟解除劳动合同，则()。A、必须取得用人单位同意B、口头通知用人单位即可C、应提前30日以书面形式通知用人单位D、应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位67.投标人应当具备()的能力。A、编制标底B、组织评标C、承担招标项目D、融资68.诉讼管辖不包括()。B、特殊地域管辖C、移送管辖D、指定管辖69.宋某与陈某签订了房屋租赁合同，约定租期1年，租金按月支付。合同签订前，宋某已得知该房屋存在明显的安全问题。宋某仅租用了3个月便提出解除合同。对此，下列说法中正确的是()。A、该租赁合同无效B、宋某应承担违约责任C、陈某应向宋某提出补偿要求D、宋某可以随时解除合同70.双方当事人达成仲裁和解协议后，一方撤回仲裁申请。当另一A、可申请仲裁机构强制执行B、只能向人民法院起诉C、可中请仲裁庭恢复审理D、根据原仲裁协议再次申请仲裁71.事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑要负责人的期限为()。A、1年C、3年72.实用新型专利权的期限为()。的。其应当承担()责任。C、无因管理74.施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是()。A、张某应当向施工企业赔偿损失B、施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失C、保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿D、保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿75.施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为()万元。76.施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为()A、要约撤回B、要约撤销C、承诺撤回D、承诺撤销77.施工单位与建设单位签订施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安全生产由()负总责。B、施工单位C、分包单位D、工程监理单位78.施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%,但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是()。A、尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持B、由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持C、尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持D、由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持79.施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是()。B、脚手架工程C、模板工程D、地下暗挖工程80.施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内同法》,电梯生产公司的回函属于()。A、要约邀请C、部分承诺D、新要约81.施工单位违反施工程序，导致1座13层在建楼房倒塌，致使1名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于()事故。C、较大D、一般82.生产经营单位制定的应急预案应当至少每()年修订一次。83.审判监督程序适用的对象是()的判决、裁定。A、一审法院B、中级人民法院C、已经发生法律效力D、已经发生法律效力但发现确有错误84.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托设计单位或者()提出设计方案。B、具有相应资质条件的设计单位C、具有相应资质条件的监理单位D、具有相应资质条件的装修施工企业85.人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于()日C、15个工作日86.人民法院裁定终结执行的不可以是()。A、申请人撤销申请的B、据以执行的法律文书被撤销的C、作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担D、作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，但有劳动能力的87.全民所有即国家所有土地的所有权由()代表国家行使。A、国家土地管理部门B、全国人民代表大会C、国家发改委88.全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起()年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人89.强制性国家标准由()批准发布或者授权批准发布。B、国务院标准化行政主管部门C、国务院工程建设行政主管部门D、国务院工程建设行政主管部门领导下的行业协会90.起重机械应当报废的标准是()。A、大修后才能达到安全技术标准的B、无安全技术档案的C、无齐全有效的安全保护装置的D、超过制造厂家规定的使用年限的91.企业提取的安全费用的使用方式为()。B、政府收取C、第三方代管D、共同监管92.企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是()。A、利息收入B、接收捐款收入C、财政拨款D、租金收入93.某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是()。A、可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系B、如果该员工被迫究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同C、应视为用人单位已于该员工订立无固定期限劳动合同D、用人单位应每月向该员工支付两倍的工资94.某学院教学楼装修改造过程中，施工单位下列哪项行为是被禁止的()。A、按照设计图纸改动电器线路布置B、按照建设单位要求将原门洞口扩大C、按照设计单位要求对结构梁进行加固95.某项目于2007年3月1日开工，2007年12月10日主体工程完工，2007年12月28日通过竣工验收，则其保修期始于()。合工程质量标准，则其正确做法是()。97.某项目建设单位按照合同价款中建设工程安全费用数额及时支付给施工单位，施工中，施工单位该部分费用不能用于()。A、购买施工安全防护用具D、职工安全事故的赔偿98.某市政施工单位因特殊需要拟在某名人故居附近实施挖掘作业，该名人故居系省文物保护单位，则必须经过()批准方可开A、省文物保护主管部门B、省建设行政主管部门C、省政府D、国家文物局99.某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，于是对其进行了罚款处理，该惩罚措施属于()法律责任形式。A、民事责任B、行政处分C、刑事责任D、行政处罚100.某施工企业在异地设有分公司，分公司在某工程项目上设立了项目经理部，项目经理孙某与某材料供应商订立了建筑材料采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A、项目经理B、项目经理部C、分公司D、施工企业101.某施工企业在申请仲裁后经仲裁庭调解，与建设单位达成了调解协议，则下列说法正确的是()。A、施工企业必须撤回仲裁申请B、施工企业在调解书签收前后不得反悔C、仲裁庭只能根据调解协议制作裁决书D、仲裁庭制作的调解书和裁决书具有同等法律效力A、该仓储合同签订即生效，不以交付为要件C、该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效103.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同约定：签约后一周内交付货物，届时合同生效。施工企业有权逾期提取或提前提取货物，关于该仓储合同的说法，正确的是()。A、该仓储合同签订即生效，不以交付为要件B、如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费C、该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效D、如施工企业提前提货，则有权要求仓储中心减收仓储费104.某施工企业于2007年3月10日取得安全生产许可证，则该证至()到期。A、2009年3月10日B、2010年3月10日C、2011年3月10日105.某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为()。A、要约邀请C、承诺意向D、新要约106.某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为()。107.某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为()。108.某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定2011年12月5日竣工。2011年10月5日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，施工单位没能按时交付工程，则施工单位没能按时交付工程属于()。A、没有违约，因为地震坍塌属于外界因素，与施工单位无关B、构成违约，因为客观上存在违约的事实C、没有违约，因为是不可抗力所导致，施工单位可以申请免除责任D、构成违约，因为从主观上说施工单位并没有保证好质量，使其坍塌严重109.某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙，则丙有权要求()。A、甲、乙对合同承担连带责任B、解除合同C、撤销合同D、原施工单位上级主管部门承担责任110.某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是()。C、拍卖D、提存111.某施工单付与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位()。参考答案：B112.某设计单位对承接的设计任务采用了如下做法，其中符合法律规定的是()。B、由其他事务所设计人员设计，图纸上使用本单位图签113.某商品房项目于2007年5月8日领取施工许可证，则该工程应在()前开工。参考答案：C114.某建筑企业施工中噪声扰民被当地环保部门处作出罚款2万元限期缴纳处罚决定，但施工企业在此期限内既没有申请行政复议或诉讼，又没有履行行政决定，则环保部门可自履行期限届满之日起()个月内，申请人民法院强制执行。115.某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份为期2年的劳动合同，关于小王的试用期，以下说法正确的是()。A、不得约定试用期B、试用期不得超过1个月C、试用期不得超过2个月D、试用期不得超过6个月116.某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是()。A、建筑公司只能提起民事诉讼B、建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼C、建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼D、建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼117.某建筑工程超过合理使用年限后未经鉴定、加固等而违法继续使用的，使用中所产生的后果应由()负责。B、建设单位C、质量鉴定单位D、产权所有人118.某建设项目中施工单位没有为后期招入的现场作业人员缴纳A、该职工不得享受工伤保险待遇设单位承担连带责任C、该职工的工伤保险待遇由建设单位支付，人单位承担连带责任D、该职工的工伤保险待遇直接由工伤保险基金支付119.某建设工程项目施工过程中发生不可抗力事件，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是()。A、工期不予顺延B、建筑物受损由施工企业承担C、施工机具损毁由施工企业自行承担D、施工人员受伤由建设单位承担120.某建设工程施工合同无效、被撤销后，应当返还财产，执行返还财产的方式是()。A、原价返还B、溢价返还C、赔偿返还D、折价返还121.某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为()。C、乙级122.某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招标过程中的各行为，下列说法中正确的是()。A、虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请B、投标人购买招标文件，属要约行为C、投标人参加现场考察，属要约行为D、评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为123.某建设单位与甲公司签订了一份施工合同，约定由甲公司为某工程的施工总承包商。甲公司经过建设单位同意将其中幕墙工程发包给乙公司。为赶进度，乙公司将其中一部分工程又发包给丙公司。对于前述施工合同的效力，下列表述中，正确的是()。A、甲和乙的合同有效，乙和丙的合同有效B、甲和乙的合同有效，乙和丙的合同无效C、甲和乙的合同无效，乙和丙的合同有效D、甲和乙的合同无效，乙和丙的合同无效124.某建设单位2018年1月1日领取了施工许可证，由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法中，正确的是()。A、领取施工许可证后不能延期B、有效期为6个月，到期不能延期C、延期以两次为限，每次不超过2个月D、超过延期时限没有办理延期，施工许可证自行废止125.某公司以一栋价值450万元的办公楼作抵押分别向甲银行和乙银行贷款200万元，与甲银行间的抵押合同在2003年4月12日签订，20日办理登记手续；与乙银行间的抵押合同在2003年4月15日签订，并在当日办理登记手续。后来该公司无力还债，甲银行和乙银行行使抵押权将抵押物拍卖，得款360万元，则()。A、向甲银行和乙银行各分配180万元B、向甲银行分配200万元，向乙银行分配160万元C、向甲银行分配160万元，向乙银行分配200万元D、向甲银行分配100万元，向乙银行分配100万元126.某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增加，则()。A、应自事故发生之日起15日内补报B、应自事故发生之日起30日内补报C、应自事故发生之日起10日内补报D、应自事故发生之日起7日内补报127.某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成二种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当审人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿()万元。128.某工程投标中，施工单位提交了一份担保公司的保函作为履约保证金，则该保证合同的当事人为()。A、招标人与施工单位B、招标人与担保公司C、施工单位与担保公司D、必须是招标人、施工单位、担保公司三方129.某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标过程中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人()。A、应当认定投标文件无效B、可以认定投标文件有效C、征得投标人同意后可以认定投标文件有效D、征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效130.某工程企业的项目施工过程中需要增加钢筋用量，即由项目部商务经理与材料商签订合同增加购买钢筋，合同中仅由该商务经理签字；钢筋送到后用于工程施工，后因价款发生争议，材料商应向()主张给付货款。B、该企业法定代表人C、项目部D、商务经理131.某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度断裂。经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。A、建设单位维修并承担维修费用B、施工单位维修并承担维修费用C、施工单位维修，设计单位承担维修费用D、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用132.某工程采取公开招标方式进行招标，招标人于2012年6月2日发出中标通知书，根据《招标投标法》的规定，招标人和中标人最迟应当在(),按照招标文件和中标人的投标文件订立书面133.某高新技术开发公司甲与应届毕业生王某签订一份书面合同。合同约定，王某的工作就是仿制专利产品。后来，由于王某身体不好而没有完成任务，于是公司要求王某承担违约责任。对此，下列说法正确的是()。A、王某违约，应当承担违约责任B、王某的违约是因为身体原因，因此，可以免责C、王某的违约是因为身体原因，虽然不可以免责，但可以减轻责任D、该合同内容违法，因此合同无效134.某房地产开发项目，工程经竣工验收合格并交付使用，后承包人依约向发包人递交了工程竣工结算文件，由于双方分歧较大而成诉，双方对工程结算款项支付时间没有具体约定，则发包人支付工程欠款的利息应从()起算。A、工程竣工验收合格之日B、工程移交之日C、竣工结算文件提交之日D、起诉之日135.某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同()。A、在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效B、由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同C、自当事人双方签字盖章后即生效D、借贷双方办理完抵押登记手续后生效136.某材料供应商与建筑商因拖欠货款而产生纠纷，材料商拟提起诉讼，则该案件应由()管辖。A、材料商住所地法院B、建筑商住所地法院C、工程所在地法院D、交货地点法院137.劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向()报告。A、发包人代表B、专业监理工程师C、兼职安全巡查员D、建设工程安全生产监督站138.劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成，劳动争议调解委员会主任由()担任。B、用人单位代表C、工会代表D、劳动行政部门139.劳动者连续工作()年以上的，应享受带薪年休假。140.可导致注册证书和执业印章失效的是()。A、聘用单位停产的B、注册有效期满且未延续注册的C、聘用单位资质证书被降级的D、受聘于两个单位的141.可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是()。B、建设行政主管部门C、工商行政主管部门D、监理单位142.境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资143.经建设单位的同意，甲建设工程公司与乙建筑施工公司签订了一份劳动分包合同，合同约定：乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工人每日30元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国《合同法》的规定，此分包合同()。A、合法有效B、因损害社会公共利益而无效C、因显失公平而可撤销D、因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条144.建筑职工意外伤害险的投保人是()。A、建设单位B、施工单位C、保险经纪公司D、保险公司145.建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后()日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。146.建筑节能工程验收的首要步骤是()。A、施工单位按验收意见进行整改B、施工单位自检评定C、监理单位进行节能工程质量评估D、建筑节能分部工程验收147.建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成()。B、重大劳动安全事故罪C、重大责任事故罪D、工程重大安全事故罪148.建筑工程合同如果无效，一般应采取()。A、返还财产C、作价补偿D、追缴财产，收归国有149.建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴施工现场150.建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目可能产生的大的程序报()审查批准。A、地方政府主管领导B、建设单位主管领导C、环境保护行政主管部门D、大气污染防治监管部门151.建设工程质量监督既包括政府监督，也包括社会监督。即()对建设工程的质量事故、质量缺陷有权检举、控告、投诉。A、从业人员B、工程建设各方C、检验检测机构D、任何单位和个人152.建设工程施工合同签订后，发包人合同外园区市政附属工程委托承包人施工，对此价款未做约定，后无法协商一致，则市政工程价款应按()市场价格履行。A、订立合同时合同签订地B、订立合同时合同履行地C、履行合同时合同签订地D、履行合同时合同履行地153.建设工程施工合同签订后，发包人合同外附属市政工程委托承包人施工，对此价款未做约定，后无法协商一致，则市政工程价款应按照()市场价格履行。A、订立合同时合同签订地B、订立合同时合同履行地C、履行合同时合同签订地D、履行合同时合同履行地154.建设工程见证取样检测机构，发现主体部位混凝土试块检测结果不合格，应及时报告()A、建设单位B、监理单位C、施工单位D、工程所在地建设主管部门155.建设单位因故不能按期开工的，应当向()申请延期。A、上级主管B、施工单位C、监理单位D、发证机关156.建设单位为了贷款，将自己公司的一套房产抵押，对该抵押合同理解正确的是()。A、抵押担保合同属于贷款合同的从合同B、抵押担保合同的效力低于贷款合同的效力C、贷款合同于抵押担保合同各自独立D、担保合同被确认无效，由担保人承担全部责任157.建设单位为工程项目办理质量监督手续应在()。A、领取工程规划许可证前B、领取工程规划许可证时C、领取施工许可证前D、领取施工许可证后158.建设单位申请领取施工许可证应具备多项法定条件。下列选题中，属于该法定条件的是()。A、已经办理了建设用地申请B、依法确定了建筑施工企业C、已经领取了房屋拆迁许可证D、建设资金全部到位159.甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是()。A、分包合同无效，则仲裁协议无效B、分包合同有效，则仲裁协议有效C、分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定D、分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性160.甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是由于()。A、甲方未将变更事项通知丙方，损失由甲乙双方承担B、甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半C、丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任D、甲方未将变更事项据知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任161.甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保，()可以为这笔贷款A、市政府建设行政主管部门C、丙建筑工程公司D、丁大学162.甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()人民法院管辖。C、丙市163.甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由()。A、乙水泥厂承担B、双方连带责任C、双方按比例承担D、甲施工企业承担164.甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是()。A、甲与乙、丙之间的合同均有效B、甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效C、甲与乙、丙之间的合同均无效D、甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效165.甲建筑公司承建乙市一住宅项目，采用租赁方式向乙市建筑机械租赁公司租赁一物料提升机，以降低成本。该物料提升机为乙建筑机械租赁公司刚刚购买，但缺少产品合格证明，下列说法正确的是()。A、不能出租使用B、可以出租使用C、经建设单位批准后可以出租使用D、经建设行政管理部门批准后可以出租使用166.甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订了一份建材购销合同，同时在合同中约定：就本合同发生争议提请乙市仲裁委员会A、Z市人民法院应当依法对此案进行审理B、Z市人民法院应当裁定不予受理C、Z市人民法院应和乙市仲裁委员会协商确定由谁受理此案D、Z市仲裁委员会不应当受理此案167.甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同，由丙公司为甲出具工程款的支付担保，担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款，乙应当要求()。A、丙先行代为清偿B、甲和丙按比例支付C、甲先行支付D、甲和丙协商支付参考答案：C168.甲建设单位和乙施工企业在施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于2009年1月8日提交了工程竣工验收报告，2009年1月12日工程验收合格并于三天后交付甲方使用，但甲建设单位直到2009年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地人民法院起诉，要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从()计付。参考答案：B169.甲供货单位与乙采购单位于2005年3月1日订立水泥供应合同。约定水泥价格为每吨370元，2006年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为每吨10元。甲实际交货为2006年6月1日。2006年5月1日水泥市场价格为每吨380元，2006年6月11日水泥市场价格为每吨390元，则乙最终应付总款为每吨()元。170.甲公司与乙公司(建筑企业)于2008年4月签订了一份买卖合同，约定2008年8月30日由甲向乙提供建筑用水泥100t。同年5月初，甲公司所在地发生洪水灾害，甲公司未将灾情之事通知乙公司。同年8月底，乙公司催促交货，甲公司未交。同年9月30日，甲公司发货，同时致函乙公司，表明因受水灾迟延交货事实。乙公司因延期收到水泥而影响工程进度，被发包方扣罚工程款1万元。有关该案的正确表达是()A、甲公司因不可抗力而延迟交货，对乙公司被扣罚的1万元损B、甲公司因不可抗力而延迟交货，只对乙公司被扣罚的1万元承担赔偿责任C、甲公司在取得主管机关有关灾情的证明后，免于承担赔偿乙公司1万元损失的责任D、由于甲公司未能及时通知乙公司不能按时交货，故应向乙公司承担1万元损失的赔偿责任171.甲公司于2010年10月6日以每桶60元的价格购买了乙建材商一批化工材料，约定10月20日将这批材料送抵指定地点。但直到10月26日甲仍未收到这批材料，被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶65元，要求甲补交每桶5元的价差。对此价格问题，正确的解决办法是()。A、应执行新价格B、应执行原价格C、甲应承担一半价差D、乙应承担大部分价差172.甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()。A、乙承担损失B、甲可根据实际情况部分接收C、双方合同已变更，乙送货构成违约D、甲拒绝接收，应承担违约责任173.甲公司为王某提供专项培训费用10万元，将其送到美国进行专业技术培训，差旅费2万元。甲公司与王某签订了劳动补充协议，约定服务期为10年。培训回国后的第三年初，王某提出辞职，则最多应支付()元的违约金。D、无需支付违约金174.甲公司把A、B两栋楼工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，不正确的是()。A、丁施工队是B楼外装修工程的实际施工人B、甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任C、丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司D、丁施工队只可以起诉丙公司175.甲刚满16岁周岁即被应聘于乙施工单位，下列说法正确的是A、甲属于未成年人，签订劳动合同属无效劳动合同B、因为甲从事临时工作，可以不签劳动合同C、不得安排甲从事有毒、有害的劳动D、可以安排甲从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全176.甲的注册申请被批准后，省建设厅向他颁发了注册证书和执业印章。根据规定，甲具有下列()情形时，其注册证书和执业A、注册有效期满未延续注册B、因工作调动办理变更注册手续C、申请专业增项注册未得到批准D、所在聘用单位被降低资质等级177.甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自()时起不具有法律效力。A、合同订立B、合同生效C、当事人提起诉讼D、法院判决生效178.甲、乙施工单位联合承包一个住宅小区建设工程，双方约定在各自施工范围内对工程质量承担责任。施工中，乙施工单位工程出现质量事故给建设单位造成50万元损失，则该损失应由()。A、乙承担全部责任B、乙承担主要责任，甲承担次要责任C、甲、乙承担连带责任D、甲、乙按照合同比例承担责任179.甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括()。A、选定的仲裁委员会C、双方不到法院起诉的承诺D、请求仲裁的意思表示施工过程中因甲施工的工程质量问题而出现赔偿责任，则建设单位()。A、可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿B、只能要求甲负责赔偿C、只能与甲、乙、丙协商由谁赔偿D、如向乙要求赔偿，乙有权拒绝181.合同中的下列免责条款有效的是()。B、造成对方人身伤害的C、因故意行为造成对方财产损失的D、因重大过失造成对方财产损失的182.行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起()日内向人民法院提起诉讼。183.国家实行有利于节能的()政策，引导单位和个人节约和合理利用水、电、气等资源性产品。A、税收B、信贷C、价格184.国家发改委等部委联合发布的《评标委员会和评标方法暂行规定》属于()。B、行政法规D、地方性法规185.国家对环境噪声污染严重的落后设备实行()制度。B、淘汰D、更新186.关于租赁合同的说法，正确的是()。A、租赁期限超过20年的，超过部分无效B、租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式C、租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合D、租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除187.关于著作权的保护期限，下列说法正确的有()A、作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制终生C、如果是合作作品，截止于最先死亡的作者死亡后第50年的12D、法人或者其他组织的作品，其署名权的保护期为50年188.关于仲裁的说法，正确的是()。A、仲裁委员会隶属行政机关B、仲裁以公开审理为原则C、仲裁委员会由当事人协商确定D、仲裁裁决作出后可以上诉189.关于知识产权的说法，正确的是()A、知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利C、我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权D、构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果190.关于招标文件的说法，正确的是()。A、招标文件的要求不得高于法律规定B、潜在投标人对招标文件有异议的，招标人作出答复前，招标投标活动继续进行C、招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日D、招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人A、用益物权只适用于不动产，担保物权适用于不动产和动产C、属于集体所有的自然资源，单位、个人依法可以占有、使用和192.关于用能单位加强能源计量管理的说法，错误的是()A、按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具B、建立能源消费统计和能源利用状况分析制度C、对各类能源消耗实行分类计量和统计D、对能源消费应实行包费制A、用能单位应当对各类能源的消费实行综合计量和统计B、用能单位应当按照规定配备和使用指定的能源计量器具C、特殊单位可以对能源消费实行包费制D、用能单位应当建立节能目标责任制194.关于夜间施工，以下说法正确的是()。A、因工期拖延可以夜间进行建筑施工作业B、因抢修必须夜间作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明C、因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得D、禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业等情形的除外A、投标人发生合并情况时，可以及时书面告知招标人B、投标人发生破产情况时，应当及时告知招标人C、投标人发生重大变化后仍符合招标文件规定的资格条件的，可以不用告知D、投标人不再具备资格预审文件规定的资格条件时，应当及时书面告知招标人A、总承包单位对施工现场的安全生产负总责B、总承包单位的项目经理是施工企业C、业主指定的分包单位可以不服从总承包单位的安全生产管理责任A、消防通道满足消防车通行即可B、在建建筑内只需在出入口处设置临时醒目标志C、应视实际情况安装楼梯间和出入口的临时照明D、消防通道的宽度有固定标准198.关于施工企业返修义务的说法，正确的是()。A、施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B、施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修C、非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担D、对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务199.关于人身保险合同的表述中，不正确的是()。A、人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同B、投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况C、投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费D、保险人对人身保险的保险费，可以用诉讼方式要求投保人支付200.关于确定中标人的说法，正确的是()。2017A、招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B、排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标C、确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判D、国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人A、评标委员会成员的名单可在开标前予以公布B、投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应C、招标项目的标底应当在中标结果确定前公布D、评标委员会确定的中标候选人至少3个，并标明顺序A、评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B、招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标C、评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标D、投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明203.关于民事诉讼普通程序举证期限的说法，正确的是()。A、举证期限只能由法院指定满后申请延长204.关于民事纠纷和解的说法，正确的是A、当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结B、和解协议具有强制执行力C、和解可以与仲裁、诉讼程序相结合D、和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中205.关于履约保证金的说法，正确的是()A、履约保证金不得低于中标合同金额的10%B、中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，对超过部分不予赔偿C、招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交提供履约担保A、借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效B、借款合同为有偿合同C、借款合同必须采用书面形式D、自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效207.关于建筑施工企业负责人和项目负责人现场带班制度的说法，错误的是()。A、建筑施工企业负责人和项目负责人都需现场带班企业负责人应到施工现场进行带班检查208.关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是()A、申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件B、保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制C、只法律和行政法规才有权设定施工许可证的申请条件D、消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证209.关于建设工程节能分项工程的验收组织及参加人员的说法，正确的是()。210.关于建设工程合同纠纷和解的说法，正确的是()。A、诉前和解成立后，当事人不得任意反悔要求撤销B、诉中和解达成协议的，即可结束全部或部分诉讼程序C、执行中和解达成协议的，即可结束执行程序，且不可恢复D、仲裁中达成和解协议的，视为撤回仲裁申请，且不可反悔211.关于建设工程分包的说法，正确的有()。2014A、总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业B、总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业C、总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业D、总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业212.关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是()。2014A、环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用B、需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收C、分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收D、建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款213.关于工程总承包企业的基本要求，下列说法正确的是()。A、工程总承包企业不得自行实施设计和施工B、工程承包企业不得直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业主体结构的施工业务分包给其他单位主体部分的设计业务分包给其他单位214.关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是()。2016A、工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施B、工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用C、工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境保护的条文可直接作为强制性条文D、工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止215.关于法的效力层级的说法，正确的是()。A、当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定B、地方性法规的效力高于本级地方政府规章C、特殊情况下，法律法规可以违背宪法D、行政法规的法律地位仅次于宪法A、定金合同自签订之日生效B、定金不得超过合同金额的30%C、定金的法律性质是担保D、定金可以口头约定217.关于城镇土地使用税的说法，正确的有()经国家税务总局批准C、土地使用税按月计算、一次性缴纳D、土地使用税的缴纳期限由县级人民政府确定218.关于不可移动文物保护的说法，正确的是()。2014A、尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记B、文物保护单位的周围不得设立建设控制地带C、历史文化名城的保护办法由国务院制定D、在历史文化名城范围内可以进行采石活动219.构成工程重大安全事故罪的犯罪主体是建设、设计、施工、监理单位，应对责任单位的()处以刑罚。A、法定代表人B、经营负责人C、项目负责人D、直接责任人220.公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是()A、不服行政机关作出的行政处分B、不服行政机关作出的行政处罚决定C、不服行政机关对民事纠纷作出的调解D、部分地方人民政府颁布的规章221.工程施工中所造成的下列损失中，承包人不承担任何损失的是()。A、承包方与监理方串通造成的损失B、承包方不履行保修义务所造成的损失C、发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失D、工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失222.工程施工开始前，施工企业的从业人员要求单位提前告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素，这是从业人员在行使其A、建议权C、知情权223.工程经建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是()。2A、施工单位维修，建设单位直接承担费用B、建设单位维修并承担费用C、施工单位维修并承担费用D、施工单位维修，设计单位直接承担费用224.工程建设行业标准应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止。一般()复审一次。B、3年225.工程建设国家标准、行业标准均可分为()和推荐性标准。B、特殊性标准C、建议性标准226.工程监理单位与建设单位之间属于()合同关系。C、委托代理C、第三人或者总承包人D、第三人与总承包人228.根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为()。A、竣工验收合格后B、提交竣工验收报告时C、竣工验收时D、交付使用时229.根据我国法律体系，其法律效力从高到低的排列正确地是()。A、宪法、建筑法、建设工程安全管理条例、天津市建设工程房屋拆迁管理办法B、天津市建设工程房屋拆迁管理办法、建设工程安全管理条例、建筑法、宪法C、宪法、建设工程安全管理条例、建筑法、天津市建设工程房屋拆迁管理办法D、建筑法、宪法、建设工程安全管理条例、天津市建设工程房屋拆迁管理办法230.根据我国《民事诉讼法》,当事人申请强制执行的期间为()。从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。参考答案：D231.根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。A、项目部B、施工企业C、监理单位D、建设单位232.根据合同当事人是否必须采取一定形式为标准，可以将合同分为()。A、双务合同与单务合同B、有偿合同与无偿合同C、要式合同与不要式合同D、权利合同与义务合同233.根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每()组织一次演练。☆A、一季度D、两年234.根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于()。A、有名合同，双务合同，有偿合同B、有名合同，双务合同，不要式合同C、无名合同，单务合同，要式合同D、有名合同，单务合同，有偿合同235.根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当()。A、在投标时为职工办理意外伤害保险B、为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费C、在中标后为职工办理意外伤害保险D、为从事危险作业的职工办理意外伤害保险236.根据《注册建行师执业管理办法(试行)》,注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，()除外。A、合同约定的工程验收合格的B、合同约定工程尚未开工的C、合同约定的工程主体已经完成的D、因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的237.根据《仲裁法》,合议仲裁庭作出仲裁裁决应当()。A、按照首席仲裁员的意见作出B、按照多数仲裁员的意见作出C、按照仲裁委员会主任的意见作出D、按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出238.根据《征收教育费附加的暂行规定》,教育费附加率为()。239.根据《招标投标法实施条例》,国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是()。A、招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B、招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C、排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标D、排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新评标240.根据《循环经济促进法》规定，以下不属于国家鼓励推广使用的工程建筑材料是()。A、预拌混凝土B、袋装水泥C、预拌砂浆D、散装水泥241.根据《物权法》规定，自标的物交付时发生物权A、建设用地使用权C、房屋抵押权D、设备所有权242.根据《文物保护法实施条例》,关于文物保护单位保护范围的A、设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围B、自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护C、全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围D、县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围243.根据《强制性国家标准管理办法》,下列说法正确的是()。A、强制性国家标准的复审周期一般不得超过3年B、强制性国家标准的技术要求应当全部强制，并且可验证、可操作C、强制性国家标准的修订，按照规定的推荐性国家标准制定程序D、强制性国家标准的解释与标准不具有同等效力244.根据《绿色施工导则》的规定，在下列施工作业阶段中，要求作业区目测扬尘高度小于1.5m的是()阶段。A、土方作业B、结构施工D、装饰装修245.根据《绿色施工导则》,临时用电照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()。246.根据《绿色施工导册》,关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是()。2016A、根据施工规模及现场条件等因素合力确定临时设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计B、要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全级文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%C、应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境D、利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化247.根据《立法法》,下列事项中必须由法律规定的是()。2016A、税率的确定B、环境保护C、历史文化保护D、增加施工许可证的申请条件248.根据《劳动合同法》,用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。A、1个月B、2个月C、3个月D、半年参考答案：A249.根据《建筑业企业资质管理规定》,关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是()。A、建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列B、建筑业企业按照各自工程性质的技术特点，分别划分为若干资质类别C、各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级D、房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级参考答案：D250.根据《建筑法》,领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的是()。A、延期每次不超过3个月B、应当由施工企业提出申请C、延期没有次数限制D、超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效251.根据《建设工程质量管理条例》,施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有()。A、监理单位和检测机构B、建设单位和检测机构C、建设单位和建设工程质量监督机构D、监理单位和建设工程质量鉴定机构252.根据《建设工程质量管理条例》,施工单位的质量责任和义务正确的是()。A、施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，施工单位及时进行修改B、施工总承包单位与分包单位就全部工程的质量承担连带责任C、对涉及结构安全的试块在建设单位或监理单位的监督下现场D、隐蔽工程隐蔽后，应当通知建设单位和建设工程质量监督机构请建设单位组织竣工验收应具备的条件是()。A、有已签署的工程结算文件B、有勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格C、有施工单位签署的工程保修书D、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的合格证书254.根据《建设工程质量管理条例》,建设A、提交工程竣工验收报告之日B、工程竣工合格之日C、提交工程竣工验收报告后30天D、工程竣工合格之日后30天255.根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》,全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。256.根据《合同法》的规定，招标人向投标人发出的中标通知书，是()。A、要约C、新要约D、要约邀请参考答案：BA、需经债务人同意，且需办理公证手续B、无需经债务人同意，也不必通知债务人C、无需债务人同意，但需办理公证手续D、无需经债务人同意，但需通知债务人258.根据《合同法》,允许单方解除合同的情形是()。A、由于不可抗力致使合同不能履行B、法定代表人变更C、当事人一方发生合并、分立D、当事人一方违约259.根据《行政许可法》,下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是()。C、地方性法规D、部门规章260.根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，招标文件不包括以下各项中的()。A、合同主要条款B、投标人须知C、评标标准和方法D、施工组织设计261.根据《工程建设国家标准管理办法》,下列国家标准中不属于强制性标准的是()。A、工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准B、工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通C、工程建设重要的通用的信息技术标准D、工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准262.根据《个业所得税法》,下列收入中应该征收企业所得税的是A、股息、红利等权益性投资收益B、依法收取并纳入财政管理的政府性基金C、依法收取并纳入财政管理的行政事业收费D、财政拨款263.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》,下列关于分包的说法正确的是()。A、个人可以承揽规模比较小的分包工程业务B、建设单位可以直接指定合同约定内分包工程的分包人C、分包工程承包人应具备相应的资质条件D、建设单位推荐的分包单位，总承包单位应当采用264.负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是()。A、国务院质量监督行政主管部门B、国务院安全监督行政主管部门C、国务院建设行政主管部门D、公务员工商行政主管部门265.方某回家的路上，被一小区3楼放置的花盆砸到了，该房屋房主为郑某，但已出租给刘某，刘某正在居住，则方某造成的损失应由()承担责任。A、小区物业D、刘某266.法律规定的人民法院有权采取的强制执行措施，不含下列选项中的()。A、与被执行人订立执行和解协议B、扣留、提取被执行人的收入C、查封、扣押、拍卖、变卖被执行人的财产D、查封、冻结、划拨被执行人的存款267.法律规定，为(),在质权人实现质权后，有权向债务人追偿。A、债权人质押担保的当事人B、债权人质押担保的第三人C、债务人质押担保的当事人D、债务人质押担保的第三人268.发包人与承包人因建设工程质量发生争议，双方同意交仲裁机构仲裁。仲裁机构作出裁决书后，发包人不服仲裁裁决并向法院起诉，则法院应当()。B、依法受理C、撤销裁决书D、重新审理并作出判决269.发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同，承包人按照发包人的指令进行了工程施工，发包人在验收基础上支付了相应款项，则双方之间建设工程施工合同()。A、没有成立C、效力有待确定D、竣工验收合格后方有效270.对证据有无证明力和证明力大小进行审查确认是由()。A、当事人进行质证B、法院进行认证C、证人出庭作证D、鉴定人进行鉴定271.对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院予以支持的是A、支付存款本金及利息的请求权B、支付国债本息的请求权C、基于投资关系产生的缴付出资请求权D、支付工程款请求权272.订立建设工程施工