2025木工班组承包合同模板

2025【精品文档】木工班组承包合同模板（整理版）合同编号：木工班组承包合同甲方（发包方）：法定代表人：住所：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：住所：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就木工班组承包事宜达成如下协议，以资共同遵守。第一条合同总则1.1甲方将位于的项目木工施工工程承包给乙方施工，乙方同意接受甲方的承包任务。1.2本合同适用于中华人民共和国法律和法规，甲方和乙方均应严格履行合同约定的义务。第二条承包范围与内容2.1承包范围：本合同承包范围包括但不限于以下内容：（1）项目的部位木工施工；（2）木工施工图纸及设计变更范围内的全部工作内容；（3）施工现场所需的材料、工具、设备的保管及使用；（4）施工现场的清理及垃圾运输；（5）施工过程中与其他工种的配合与协调。2.2工作内容：（1）木工施工前的准备工作，包括材料进场、工具准备等；（2）木制品的加工与安装；（3）模板制作、安装与拆除；（4）木制品的表面处理及保护；（5）施工过程中的测量、放线及质量检查。第三条承包方式与计价3.1承包方式：本工程采用包工不包料的方式承包，即乙方负责提供劳动力、工具、机械以及施工过程中所需的辅助材料（如钉子、木胶等）。主材由甲方提供。3.2计价方式：（1）本工程按（建筑面积/平方/立方米）计价，综合单价为元/，暂定工程量为，合同总价为元（大写：）。（2）如实际工程量与合同约定工程量存在差异，双方应根据实际情况进行核对，并按实际工程量结算。3.3价格组成：合同总价包括乙方完成承包范围内全部工作内容所需的人工费、工具费、管理费、利润、税金等所有费用，甲方不再另行支付其他费用。第四条工期要求4.1开工日期：年月日。4.2竣工日期：年月日。4.3总工期：日历天。4.4工期顺延：（1）因甲方原因导致的停工、窝工；（2）不可抗力（如地震、台风、洪水等自然灾害）导致的停工；（3）甲方未按合同约定支付工程款，导致乙方无法正常施工；（4）其他经甲方确认的合理原因。4.5乙方应严格按照甲方的施工进度计划组织施工，确保工程按期完成。如因乙方原因导致工期延误，甲方有权按照合同约定追究乙方责任。第五条质量标准5.1质量要求：本工程木工施工质量应满足以下标准：（1）符合国家现行的《木工施工质量验收规范》；（2）符合设计图纸及设计变更的要求；（3）满足甲方的其他质量要求。5.2验收标准：（1）模板安装：垂直度、平整度、接缝宽度等指标符合规范要求；（2）木制品加工：尺寸准确、表面光滑、无明显缺陷；（3）施工过程中乙方应做好自检，合格后方可通知甲方验收。5.3质量整改：（1）如施工过程中发现质量问题，乙方应立即进行整改，直至符合质量要求；（2）因乙方原因造成的质量问题，乙方应承担全部责任，并赔偿由此造成的损失。第六条双方权利与义务甲方权利与义务6.1甲方权利：（1）有权对乙方的施工质量、进度、安全进行监督和检查；（2）有权要求乙方更换不符合要求的施工人员；（3）有权根据合同约定对乙方进行考核和处罚。6.2甲方义务：（1）向乙方提供施工图纸及设计变更；（2）按合同约定提供施工用水、用电及施工场地；（3）及时支付工程款，不得拖欠；（4）协调乙方与其他施工方的配合关系。乙方权利与义务6.3乙方权利：（1）有权按照合同约定获得工程款；（2）有权要求甲方提供必要的施工条件。6.4乙方义务：（1）组织足够的劳动力，确保工程按期完成；（2）严格执行安全生产和文明施工的规定，确保施工过程安全有序；（3）保护施工现场的成品、半成品，避免损坏；（4）施工结束后负责清理施工现场，达到甲方要求的标准。第七条安全施工7.1乙方应严格遵守安全生产的相关法律法规，确保施工过程中的安全。乙方应对所有施工人员进行安全教育培训，并为其购买意外伤害保险。7.2施工过程中如发生安全事故，乙方应承担全部责任，并及时通知甲方配合处理。7.3乙方应严格按照甲方的安全管理制度进行施工，如因乙方原因导致甲方受到处罚，乙方应承担全部责任。第八条工程款支付8.1本合同工程款支付方式为：（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，即元；（2）进度款：按月支付，甲方每月支付当月完成工程量的%；（3）竣工验收后，甲方支付至合同总价的%；（4）质保金：剩余%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。8.2乙方应按甲方要求开具合法有效的发票，否则甲方有权延迟支付。8.3如因乙方原因导致工程停工，甲方有权暂停支付工程款直至乙方完成整改。第九条验收与结算9.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并通知甲方进行验收。9.2验收合格后，双方应签署《工程验收合格证书》，并以此作为结算依据。9.3结算应在验收合格后日内完成，乙方应按甲方要求提供结算资料。第十条违约责任10.1甲方违约责任：（1）如甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付应付金额的%作为违约金；（2）如因甲方原因导致工程停工，甲方应赔偿乙方造成的损失。10.2乙方违约责任：（1）如乙方未按合同约定完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付合同总价的%作为违约金；（2）如因乙方原因导致施工质量不达标，乙方应无条件返工并承担全部费用；（3）如乙方擅自停工或中途退场，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。第十一条争议解决11.1本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。第十二条其他事项12.1本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。12.2未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补