零星工程施工合同书10篇

零星工程施工合同书10篇篇1发包方（甲方）：XXX，联系方式：XXXX，地址：XXXX。承包方（乙方）：XXX，联系方式：XXXX，地址：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：XXXX2.工程地点：XXXX3.工程承包方式：XXXX4.工程范围和内容：XXXX第二条工程期限1.本工程合同工期自XXXX年XX月XX日开始实施，至XXXX年XX月XX日结束，实施周期XX天。2.如有下列情况，工期可以顺延：因不可抗力致使工程不能按时开工；因设计变更或重大技术问题影响工程实施；因发包方原因致使工程中途停建、缓建；因承包方原因造成停工、窝工等。第三条工程价款与支付1.工程价款：本工程采用“单价包干、工程量据实结算”的计价方式，单价按照招标时的单价为准，工程量根据建设单位批准的结算书中的工程量为准。2.支付方式：甲方在乙方进场施工后XX个工作日内支付乙方XX%的预付款，工程实施至中途验收时支付XX%的进度款，实施完毕结算后支付XX%的尾款。乙方在收款时应当提供正规税务发票。第四条工程质量及验收1.工程质量应当符合《XXXX》等规范的要求。2.乙方应当做好工程质量的保证工作，确保工程质量符合要求。甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见和要求。3.验收时应当依据建设单位提供的验收标准和方法进行，验收合格后，方可交付使用。如有质量问题或验收不合格，乙方应当负责整改并承担相应的费用。第五条双方权利义务1.甲方有权对工程进度、质量进行监督，并要求乙方提供必要的技术支持和资料。甲方应当按时支付工程款项，并提供必要的支持和协助。2.乙方应当严格遵守合同条款和规定，按照要求完成工程施工任务。乙方应当做好施工现场的安全、环保和卫生工作，确保施工顺利进行。如有违规行为或造成损失，乙方应当承担相应的责任和费用。3.双方应当保持密切沟通，及时协商解决施工过程中的问题。如有争议或纠纷，应当及时寻求合法途径解决。第六条违约责任及赔偿损失1.甲方如未按时支付工程款项或提供必要支持和协助，应当承担相应的违约责任和损失赔偿责任。2.乙方如未按时完成工程施工任务或施工质量不符合要求，应当承担相应的违约责任和损失赔偿责任。3.双方如有其他违约行为或造成损失，应当根据具体情况承担相应的违约责任和损失赔偿责任。第七条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应当严格遵守合同条款和规定。如有违约行为或造成损失，应当根据合同约定承担相应的违约责任和损失赔偿责任。2.本合同在以下情况下可以终止：双方协商达成一致意见；因不可抗力致使工程无法按时开工或无法实施；因一方违约致使合同无法继续履行等。合同终止后，双方应当做好相关结算和清理工作，确保各自权益得到保障。3.本合同未尽事宜或需要修改补充的，双方应当协商达成一致意见后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第八条争议解决方式1.因本合同引起的争议或纠纷，双方应当友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁机构仲裁解决。在争议解决期间，双方应当继续履行本合同中未涉及争议部分的条款。2.争议解决过程中产生的费用（包括诉讼费、仲裁费、律师费等）由双方自行承担。如因一方原因导致争议无法解决或造成损失扩大的，该方应当承担相应的责任和费用。3.争议解决后如需继续履行本合同的未涉及争议部分的条款时，双方应当重新签订书面协议并明确约定相关条款内容。第九条附则1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份备案使用；本合同的附件和补充协议也是本合同的组成部分与本合同具有同等的法律效力。2.本合同自双方签字盖章之日起生效；本合同的修改和补充应当以书面形式进行并经过双方签字盖章确认；本合同的解释权归甲乙双方共同所有未经许可任何一方不得对外泄露本合同的任何信息。篇2发包方（甲方）：__________承包方（乙方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程承包方式：__________4.工程范围和内容：__________第二条工程期限1.本工程合同工期为______天（从开工之日算起）。2.本工程开工日期为______年______月______日。3.乙方在合同工期内必须完成全部工程施工内容，因乙方原因造成的工期延误，乙方须承担违约责任。第三条工程价款与支付方式1.本工程合同总价为人民币______元（￥______元）。2.乙方进场施工后，甲方按乙方完成的工程量支付价款，每完成一层楼的工作量甲方支付乙方工程款的______%。3.乙方所承包的全部工程施工完成并通过验收后，甲方支付乙方剩余工程款的______%。4.甲方在支付乙方工程款时，应扣除甲方为乙方支付的费用和违约金（如有）。第四条工程质量与验收1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2.乙方应按工程进度提供有关隐蔽工程和中间验收部分的质量检查资料。3.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术规范和设计要求为依据。4.工程竣工验收应按《建筑工程施工质量验收规范》GB50300-2025执行。5.验收不合格的，乙方应返工或整改，直到验收合格为止。6.因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方应承担违约责任。第五条施工与设计变更1.乙方在施工过程中不得擅自修改设计，需要变更设计时，应取得甲方同意。2.甲方同意变更设计时，应以书面形式通知乙方，乙方方可进行变更施工。3.因变更设计造成工程增加的费用，应由甲方承担。4.乙方在施工中提出的合理化建议被甲方采纳的，甲方应给予乙方适当的奖励。第六条双方职责与义务一、甲方职责与义务：1.甲方应提供必要的施工图纸、技术规范和设计要求。2.甲方应办理有关建设手续，协调各方面的关系。3.甲方应为乙方提供必要的工作条件和生活条件。4.甲方应按时支付乙方的工程价款。5.甲方应组织有关人员对工程进行验收。6.甲方应做好工程资料的收集、整理工作。7.甲方应及时将工程设计变更内容以书面形式通知乙方。8.因甲方原因造成工程无法按时完工的，甲方应承担违约责任。9.因甲方原因造成工程增加的费用应由甲方承担。10.因甲方原因造成工程资料丢失、损坏的，甲方应承担相应的责任。11.因甲方原因造成工程设计变更内容无法按时提供给乙方的，甲方应承担相应的责任。12.因甲方原因造成工程无法按时验收的，甲方应承担违约责任。13.因甲方原因造成工程资料不完整的，甲方应承担相应的责任。14.因甲方原因造成其他损失的，甲方应承担相应的责任。二、乙方职责与义务：1.乙方应严格遵守施工规范、安全操作规程和防火安全规定。2.乙方应做好施工记录、隐蔽工程验收记录和材料设备进场检验记录等工程资料。3.乙方应妥善保护施工现场的设施设备和材料设备，防止损坏和丢失。4.乙方应按时支付其聘用人员的工资和劳务费用。5.乙方应在规定的时间内完成工程施工任务，并保证工程质量符合设计要求和相关标准。6.因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方应承担违约责任。7.因乙方原因造成工程设计变更内容无法按时完成的，乙方应承担相应的责任。8.因乙方原因造成工程资料丢失、损坏的，乙方应承担相应的责任。9.因乙方原因造成其他损失的，乙方应承担相应的责任。10.乙方应积极配合甲方的验收工作，并提供必要的技术支持和配合。11.乙方应对其聘用人员进行安全教育和培训，确保其聘用人员具备必要的安全意识和操作技能。12.乙方应积极配合甲方的其他工作要求和安排。13.乙方应遵守国家的法律法规和甲方的规章制度。篇3甲方（建设单位）：[甲方单位名称]乙方（施工单位）：[乙方单位名称]根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商，达成如下合同条款，以资双方共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.承包范围：本合同范围内的零星工程施工。5.承包方式：包工包料。6.合同工期：本工程合同工期为[合同工期]天，自乙方进场之日起计算。7.质量等级：合格。8.合同价款：本工程合同总价为人民币[合同总价]元（大写：[合同总价汉字大写]）。第二条甲方工作1.向乙方提供施工所需的水、电等设施。2.按合同约定支付乙方工程款。3.协助乙方办理相关施工手续。4.对乙方的施工质量、进度、安全进行监督。5.负责组织工程的竣工验收。第三条乙方工作1.负责本工程的施工，按合同要求保质保量完成工程任务。2.负责施工过程中的安全防护措施，确保施工安全。3.遵守甲方相关管理制度，服从甲方监督。4.负责竣工资料的编制，并配合甲方完成竣工验收工作。5.在施工过程中，如发现甲方设计中有不合理部分，应及时向甲方提出修改意见和建议。6.承担因乙方原因造成的一切安全事故责任。7.负责解决施工过程中出现的劳务纠纷，并承担由此产生的一切责任和费用。8.乙方在施工过程中，必须严格遵守国家法律法规和甲方相关规章制度，不得违法乱纪或从事与本工程施工无关的活动。如发现有违法行为或严重违规行为，甲方有权终止合同，并追究乙方的法律责任。9.乙方在施工过程中，应加强环境保护意识，做到文明施工、清洁施工，不得扰民或污染环境。如因乙方原因造成环境污染或扰民投诉，乙方应承担相应的责任和费用。10.乙方在施工过程中，应妥善保管甲方提供的各种设施和材料，如因乙方原因造成损坏或丢失，乙方应承担相应的赔偿责任。11.乙方在施工过程中，应积极配合甲方的其他部门工作，如因乙方原因造成其他部门工作受阻或延误，乙方应承担相应的责任和费用。第四条工程款支付方式1.本工程合同总价为人民币[合同总价]元（大写：[合同总价汉字大写]），具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款。（2）乙方完成全部工程任务并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价的70%。2.甲方应按照以上约定及时支付乙方工程款，如因甲方原因造成付款延误，甲方应承担相应的违约责任。3.乙方在收到甲方支付的工程款后，应及时确认款项到账情况，并出具相应的收款凭证。如因乙方原因造成收款凭证丢失或款项未到账等情况，乙方应承担相应的责任和费用。4.乙方的银行账户信息如下：[乙方银行账户信息]，如需变更，乙方应及时通知甲方。第五条竣工验收与保修1.乙方完成全部工程任务后，应通知甲方进行竣工验收。甲方应在收到通知后及时组织相关人员进行验收。2.竣工验收合格后，甲方应出具竣工验收报告，并支付乙方剩余的工程款。如因甲方原因造成验收延误或未能及时支付剩余工程款，甲方应承担相应的违约责任。3.本工程保修期为[保修期]年，自竣工验收之日起计算。在保修期内，乙方应对因施工质量原因造成的损坏进行免费维修服务。如因甲方原因造成损坏或需要维修服务，甲方应支付相应的费用。保修期满后，如需继续维修服务，双方可另行协商签订维修服务合同。4.保修期内如需维修服务时，乙方应在接到甲方通知后24小时内到达现场进行维修处理；对于重大故障或特殊情况时双方可协商适当延长响应时间但最长不超过72小时；超出保修期时双方可协商签订维修服务合同或按实际发生金额结算维修费用；如因甲方原因造成维修服务受阻或延误时由甲方承担相应责任和费用；保修期满后如需继续维修服务时双方可另行协商签订维修服务合同；维修服务过程中如发现质量问题时应及时通知篇4发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。2.乙方应在合同开工之日前完成进场施工准备。因乙方原因造成工期延误，责任由乙方承担。第三条工程质量1.乙方必须按照施工图纸、技术规范和操作规程精心组织施工，确保工程质量达到优良标准。2.因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方负责无偿修复和重做，其造成的一切损失由乙方承担。第四条工程价款与支付方式1.本工程采用固定单价方式计价，工程单价为：_________元（大写：_________元）。本合同价款为：_________元（大写：_________元）。2.支付方式：银行转账。收款单位：_________；开户银行：_________；账号：________。本工程竣工验收合格后支付合同价款的80%，即_________元（大写：_________元）；剩余20%作为工程质量保证金，即_________元（大写：_________元），待工程竣工验收合格一年后支付。第五条双方职责1.甲方职责：（1）为乙方提供必要的施工图纸和技术规范；（2）负责协调乙方与其他施工队伍的工作关系；（3）负责施工现场的勘察和测量；（4）负责施工所需的水、电供应；（5）负责工程的竣工验收和质量评定。2.乙方职责：（1）按照施工图纸和技术规范精心组织施工，确保工程质量达到优良标准；（2）遵守甲方的施工安排和调度，与其他施工队伍协调配合；（3）确保施工现场的安全和文明施工；（4）负责施工所需的人工、材料、机械等供应；（5）负责工程的竣工验收和质量评定。第六条违约责任1.甲方若不按合同约定支付工程价款或提供必要的施工图纸和技术规范，应承担相应的违约责任。2.乙方若不按合同约定完成施工任务或施工质量不合格，应承担相应的违约责任。3.因一方违约造成另一方损失的，违约方应赔偿因此给守约方造成的一切损失。第七条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.因不可抗力或其他原因致使合同无法继续履行的，双方可以协商解除合同。协商不成的，双方应书面通知对方解除合同。合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜。第八条争议解决1.合同履行过程中发生争议时，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。2.争议解决过程中产生的费用（包括律师费、诉讼费、保全费等）由败诉方承担。胜诉方有权要求败诉方支付该等费用。若双方均有责任，则应根据责任大小分担该等费用。篇5发包方（甲方）：[甲方公司名称]承包方（乙方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范围和内容：[范围和内容]第二条工程期限1.本工程合同总工期为XX天，自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX月XX日竣工验收。2.甲方书面通知乙方进场施工。第三条工程价款及支付方式1.本工程合同总造价为人民币XX元（大写：XX元整）。2.甲方在签订合同后XX天内支付合同总造价的XX%给乙方。乙方应将此款用于购买材料、安排施工等费用。3.乙方完成全部工程量并经甲方验收合格后，甲方在XX天内支付合同总造价的剩余款项给乙方。4.乙方在收到款项后，应当向甲方提供正式的发票。第四条工程质量及验收标准1.乙方必须按照施工图纸、技术要求和国家有关规范、标准组织施工，确保工程质量达到优良标准。2.乙方在施工中必须建立严格的质量检查制度，确保工程质量符合要求。3.甲方将在工程完工后组织验收，确保工程质量达到合同约定的标准。第五条施工安全及防护措施1.乙方必须严格遵守施工安全技术规范，加强施工安全管理，确保施工期间的安全。2.乙方应当在施工现场设置明显的安全警示标志，并采取必要的安全防护措施。3.如果乙方在施工过程中发生任何安全事故，乙方应当承担全部责任。第六条违约责任1.甲方和乙方应当全面履行本合同义务，如一方违约，应当承担相应的违约责任。2.甲方未按照合同约定支付工程款项的，每逾期一天，应当向乙方支付合同总造价的XX%作为违约金。3.乙方未按照合同约定完成施工任务的，每逾期一天，应当向甲方支付合同总造价的XX%作为违约金。4.因一方违约导致本合同无法继续履行的，违约方应当承担相应的赔偿责任。第七条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同在执行过程中如遇到不可抗力因素导致无法继续履行的，双方可协商终止合同。5.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.本合同的有效期自合同签订之日起至工程竣工验收并交付使用之日止。在有效期内，双方应严格遵守合同约定，履行合同义务。合同到期后，如双方未提出终止合同的要求，则本合同自动续签一年。篇6发包方（甲方）：XXX，联系方式：XXXX，地址：XXXX。承包方（乙方）：XXX，联系方式：XXXX，地址：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：XXXX2.工程地点：XXXX3.工程承包方式：XXXX4.工程范围和内容：XXXX第二条工程期限1.本工程合同工期自XXXX年XX月XX日开始实施，至XXXX年XX月XX日结束，实施周期XX天。2.乙方在合同实施周期内需完成以下工作：完成全部零星工程，确保工程质量达到验收标准，并按甲方要求做好工程资料整理工作。第三条工程造价与支付1.工程总造价：XXXX元（大写：XXXX元整）。本造价已包括乙方为完成本工程所需的人工、材料、机械使用等所有费用。2.支付方式：XXXX。3.乙方在申请支付时，必须提供有效的收款凭证，否则甲方有权拒绝支付。第四条工程质量与验收1.乙方必须严格按照甲方提供的工程设计图纸、技术要求和施工规范进行施工，确保工程质量达到验收标准。2.工程完工后，乙方应及时向甲方提交工程验收申请，甲方在接到申请后XX个工作日内组织人员进行验收。验收过程中如发现问题，甲方应及时提出整改意见，乙方应根据整改意见进行整改。3.验收合格后，双方应签订工程验收报告，并作为工程结算的依据。第五条双方权利义务1.甲方有权对乙方进行监督、检查，确保工程质量符合标准要求。同时，甲方应按时向乙方支付工程款项。2.乙方应按时向甲方提交工程进度报告和工程验收申请。同时，乙方应积极配合甲方进行质量监督、检查工作。在甲方提出整改意见时，乙方应及时进行整改。3.乙方在施工中应确保安全施工，如发生安全事故，由此造成的损失由乙方自行承担。同时，乙方应确保施工现场的整洁、有序。第六条违约责任1.如一方违约，违约方应向另一方支付违约金。违约金数额为合同总金额的XX%。2.如因违约导致合同无法按时履行或无法继续履行，违约方应承担由此给另一方造成的一切损失。第七条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行自己的义务。任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除本合同，应经双方协商一致并签订书面协议。2.合同终止后，双方应做好已完工程的结算工作。结算完毕后，双方应友好协商后续事宜。如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第八条争议解决1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行本合同中未涉及争议部分的义务。2.争议解决期间，双方应尊重对方的合法权益，不得采取任何措施干扰对方的正常经营活动。最终判决结果出来后，双方应遵守法院判决并执行相应义务。第九条其他事项1.本合同未尽事宜由双方协商补充或解决。协商不成的按照国家有关法律、法规执行。若甲乙双方因本合同发生纠纷或诉讼的适用中华人民共和国法律。2.本合同一式两份，甲乙双方各持一份。具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。合同实施完毕后自动失效。篇7甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条工程期限1.本工程合同总工期为_________天，自_________年_________月_________日开始施工，至_________年_________月_________日竣工验收。2.如有下列情况，工期相应顺延：（1）按施工准备规定，甲方未准备好施工场地、接通施工用水、电源，影响进场施工。（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而影响施工进度。第三条工程价款及支付方式1.本工程合同总造价为人民币_________元整（￥_________元）。工程价款包含材料费、人工费、机械使用费、管理费、保险费、税金等所有费用。2.支付方式：_________。第四条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到国家及行业规定的工程质量标准。2.验收标准为国家及行业规定的工程质量标准。第五条施工图纸及技术要求1.甲方应在合同签订后三日内向乙方提供完整的施工图纸和技术要求。乙方应在收到施工图纸和技术要求后三日内，向甲方提交对图纸的确认意见。2.乙方在施工中应严格按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。如需对图纸进行修改，应事先征得甲方同意。第六条甲方责任和义务1.甲方应在合同签订后三日内向乙方提供施工所需的水、电等设施，并承担施工期间的水、电费用。2.甲方应在施工期间提供必要的安全保障措施，确保施工现场的安全。3.甲方应在竣工验收时按照合同约定的验收标准对工程质量进行验收，并签署验收意见。第七条乙方责任和义务1.乙方应在合同签订后三日内向甲方提交详细的施工进度计划和施工方案。乙方应按进度计划组织施工，确保施工进度和质量。2.乙方应在施工期间严格遵守安全操作规程，确保施工安全。如出现安全事故，乙方应承担全部责任。3.乙方应在竣工验收时按照合同约定的验收标准对工程质量进行自查，并向甲方提交自查报告。如存在质量问题，乙方应及时进行整改。第八条违约责任及赔偿金额的计算方法1.如因甲方原因造成工程延期或无法继续施工，甲方应赔偿乙方因停工、窝工所造成的损失。具体赔偿金额根据乙方的实际损失确定。2.如因乙方原因造成工程延期或质量不符合要求，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。具体赔偿金额根据甲方的实际损失确定。第九条合同生效与终止及争议解决方式：_________。第十条其他约定事项：_________。篇8发包方（甲方）：___________承包方（乙方）：___________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：___________2.工程地点：___________3.工程承包方式：___________4.工程范围和内容：___________第二条合同工期1.本合同工期为：___________日历天。2.本工程开工日期：___________年___________月___________日，竣工日期：___________年___________月___________日。第三条合同价款与支付方式1.工程合同价款为：人民币元。大写：元。2.支付方式：银行转账。3.支付时间：开工前支付合同价款的_____%，即人民币元；竣工验收合格后支付合同价款的_____%，即人民币元；竣工验收合格后_____个月内支付剩余的_____%，即人民币元。第四条甲方工作1.甲方应办理有关建设手续，为乙方提供必要的工作条件和环境。2.甲方应及时向乙方提供工程所需的设计图纸和技术资料，并确保图纸和资料的准确性。3.甲方应协助乙方解决施工过程中的技术难题，确保工程的顺利进行。4.甲方应按时支付乙方的合同价款，确保乙方的合法权益。第五条乙方工作1.乙方应按时进场施工，确保工程的顺利进行。2.乙方应严格按照设计图纸和技术资料施工，确保工程质量符合要求。3.乙方应做好施工记录，及时与甲方沟通施工情况。4.乙方应确保施工现场的安全和整洁，做好环境保护工作。第六条违约责任1.甲方若未能按时支付合同价款或提供必要的工作条件和环境，应承担相应的违约责任。2.乙方若未能按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。3.若因不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失，双方应协商解决。第七条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.若一方违约，另一方有权终止合同，并要求违约方承担相应的违约责任。3.合同终止后，双方应协商做好后续工作，确保工程的顺利进行和双方的合法权益。第八条争议解决1.若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过司法程序解决争议。3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，确保案件的公正处理。第九条附则1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。3.乙方在施工中必须配备保证工程进度和质量的足够人员和设备。同时必须配备保障施工人员和设备安全的消防设备。确保安全生产和设备安全。篇9甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程造价：__________第二条施工工期1.乙方应在合同签订后尽快安排施工，并尽力保证工期按时完成。2.如遇下列情况，乙方可顺延工期：（1）因甲方原因造成停工；（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而影响施工；（3）因甲方未能按合同规定支付预付款而影响施工；（4）因不可抗力而影响施工。第三条工程质量与验收1.乙方必须严格按照施工设计图和技术规范施工，确保工程质量。2.乙方应在工程施工过程中接受甲方的监督与检查，并对提出的问题进行整改。3.乙方在完成工程施工后，应及时向甲方提交验收申请，甲方应在接到申请后尽快安排验收。第四条付款与结算1.甲方应按合同约定向乙方支付工程款。具体支付时间和金额如下：（1）合同签订后，甲方应支付乙方工程总价的______%作为预付款；（2）乙方完成工程施工并通过验收后，甲方应支付乙方剩余的工程款。2.乙方在收到甲方支付的工程款后，应向甲方出具正式发票。第五条保修与维护1.乙方在完成工程施工后，应按照国家有关规定和合同约定承担保修责任。保修期自验收通过之日起计算。2.在保修期内，如发生工程质量问题，乙方应及时派员进行修复。如乙方未能及时修复，甲方可委托其他单位进行修复，修复费用由乙方承担。3.保修期结束后，乙方应继续提供有偿维修服务。具体维修费用由双方协商确定。第六条违约责任及赔偿1.如因甲方原因未能按合同约定支付工程款，甲方应自逾期之日起向乙方支付逾期付款违约金。违约金的具体金额按同期银行贷款利率计算。2.如因乙方原因未能按合同约定完成施工任务，乙方应承担违约责任。违约金的金额为未完成部分的工程价款。如因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。3.如因不可抗力导致双方无法继续履行合同，双方应友好协商解决相关事宜。如协商不成的，双方均可向法院提起诉讼。第七条其他约定事项：__________。第八条合同生效与终止：__________。篇10甲方（发包方）：XXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在零星工程施工过程中的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：XXXXXX公司零星工程1.2工程地点：XXXXXX公司指定地点1.3承包范围：具体详见附件一《零星工程清单》1.4承包方式：包工包料1.5施工工期：自合同签订之日起XX天内完成第二条合同价款2.1本合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整），具体详见附件一《零星工程清单》。2.2价款支付方式：2.2.1合同签订后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款。2.2.2乙方按照合同约定完成施工并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价的XX%。2.2.3剩余合同总价的XX%作为质保金，自工程竣工验收之日起满一年后支付。第三条甲方权利和义务3.1甲方应确保施工场地具备施工条件，并提供必要的协助和配合。3.2甲方应按照合同约定支付合同价款。3.3甲方应监督乙方的施工质量和进度，并提出合理的整改意见。第四条乙方权利和义务4.1乙方应按照合同约定完成施工任务，确保施工质量和进度。4.2乙方应提供施工所需的所有材料和设备，并确保其质量和可靠性。