2025桥梁工程桩基工程劳务承包合同

2025桥梁工程桩基工程劳务承包合同本合同由以下双方于年月日在签订：甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就桩基工程劳务承包事项达成如下协议：第一条合同概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5合同工期：总工期为天，计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日（具体以甲方书面通知为准）。第二条承包范围及工作内容2.1承包范围乙方负责完成本工程桩基工程的劳务施工，包括但不限于以下内容：（1）桩位测量与定位；（2）桩机设备进场、安装及调试；（3）桩孔成孔施工；（4）钢筋笼制作与安装；（5）混凝土灌注与养护；（6）施工现场清理与垃圾清运；（7）其他与桩基工程相关的劳务施工内容。2.2工程量本工程桩基总数量为根，其中：（1）米桩根；（2）米桩根；（3）其他规格桩根。具体施工桩位及数量以甲方提供的施工图纸和工程变更指令为准。2.3变更处理因设计变更或现场实际情况需要调整桩位或桩长的，乙方应积极配合，调整后的工程量及费用由双方另行协商确定。第三条合同工期3.1总工期乙方应严格按照甲方要求的工期完成施工任务，不得延误。3.2乙方原因延误因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金元/天。3.3甲方原因延误因甲方原因或不可抗力导致工期延误的，乙方有权要求工期顺延，且由此产生的窝工、停工损失由甲方承担，具体费用由双方协商确定。第四条质量标准与验收4.1质量标准本工程桩基施工质量应符合《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）及相关国家和地方标准。4.2验收程序（1）隐蔽工程验收：乙方应在隐蔽工程（如钢筋笼安装）完成后及时通知甲方验收，验收合格后方可进行下一道工序。（2）终检验收：工程完工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于桩基检测报告、施工记录等，由甲方组织相关部门进行终检验收。4.3质量问题处理（1）因乙方施工原因导致桩基质量不合格的，乙方应无偿返工直至合格，由此产生的费用及延误的工期均由乙方承担。（2）返工或维修期间，乙方不得以任何理由向甲方提出工期顺延或其他索赔要求。第五条合同价款及支付方式5.1合同价款本工程承包总金额为人民币元（大写：元整）。具体单价及数量如下：（1）桩基施工单价为元/立方米；（2）其他费用：元。合同总价为暂定价，最终结算以实际完成工程量为准。5.2付款方式（1）预付款：合同签订后日内，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元。（2）进度款：按月支付，每月日前双方确认上月完成的工程量，甲方于次月日前支付当月完成工程量的%进度款。（3）结算款：工程竣工验收合格后日内，双方完成结算，甲方支付至结算总价的%。剩余%作为质量保证金，待质保期满且无质量问题后支付（质保期为年）。（4）收款账户：乙方指定收款账户为：账户名称：开户银行：银行账号：第六条双方权利与义务6.1甲方权利与义务（1）甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全进行监督检查。（2）甲方负责提供施工图纸、技术要求及相关文件，并进行技术交底。（3）甲方负责办理施工所需的各类审批手续，协调施工场地的外部关系。（4）甲方应按合同约定支付工程款，不得无故拖延。6.2乙方权利与义务（1）乙方应严格按照施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合约定标准。（2）乙方负责调配足够的人力、设备及材料，确保工程按期完成。（3）乙方应遵守施工现场的安全生产、文明施工规定，做好施工区域的安全防护工作。（4）乙方有权要求甲方按合同约定支付工程款，不得无故拖延。第七条安全环保条款7.1安全生产（1）乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，采取有效措施保障施工安全。（2）乙方应为其施工人员购买意外伤害保险，并承担相应责任。（3）因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任及费用。7.2环境保护（1）乙方应采取有效措施控制施工现场的扬尘、噪音、废水等污染，符合环保要求。（2）施工产生的废弃物应按规定分类处理，不得随意倾倒。第八条工程验收与结算8.1验收标准工程验收按照《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）及本合同约定的质量标准执行。8.2结算依据（1）双方确认的工程量签证单；（2）施工图纸及设计变更文件；（3）本合同约定的计价方式及单价。8.3结算程序（1）工程竣工后，乙方提交结算资料；（2）甲方在收到结算资料后日内完成审核并提出意见；（3）双方确认结算金额后日内支付尾款。第九条违约责任9.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额的%作为违约金。（2）因甲方原因导致工程停工或延误的，乙方有权要求赔偿窝工损失。9.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成施工任务的，甲方有权扣除相应违约金或要求赔偿损失。（2）因乙方原因导致质量不合格或安全事故的，乙方应承担相应责任及费用。第十条争议解决本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。第十一条补充条款双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十二条合同生效与份数12.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表：日期：