工程施工保证金合同协议书范本9篇

工程施工保证金合同协议书范本9篇篇1甲方：XXX（以下简称甲方）乙方：XXX（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为确保工程的顺利进行，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。一、保证金及其用途1.乙方同意在合同签订之日起XX日内，向甲方缴纳施工保证金人民币XXX万元整（大写：XXX万元整）。该保证金用于确保乙方按合同约定履行施工义务。2.甲方应确保施工保证金的专款专用，不得挪作他用。二、保证金的退还1.在乙方按照合同约定完成全部施工内容并经甲方验收合格后，甲方应一次性退还乙方施工保证金本金及相应利息（利率按中国人民银行同期贷款利率计算）。2.若乙方提前完成施工任务并经甲方验收合格，甲方应在验收合格之日起XX日内退还乙方施工保证金本金及相应利息。3.若因甲方原因导致工程延期或合同解除，甲方应在合同解除之日起XX日内退还乙方施工保证金本金及相应利息。三、双方的权力和义务1.甲方应确保施工场地的安全，提供必要的施工条件，并协助乙方解决施工过程中的问题。2.乙方应严格按照合同约定进行施工，确保施工质量符合甲方要求。3.乙方在施工过程中，应遵守国家法律法规及甲方各项规章制度，不得从事违法活动。4.乙方应确保施工人员的安全，加强施工人员的安全教育和培训，提高安全意识。四、违约责任1.若甲方未按约定退还乙方施工保证金本金及利息，应承担相应的违约责任，并支付逾期利息（利率按中国人民银行同期贷款利率计算）。2.若乙方在施工过程中存在违约行为，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。五、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他合同内容应继续履行。六、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同中的所有条款均受中华人民共和国法律法规的管辖和解释。甲方（盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保工程的顺利进行和质量的保障，甲、乙双方经过友好协商，特签订本工程施工保证金合同协议书。一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程范围：_________4.工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。二、保证金条款1.乙方同意在合同签订后，向甲方缴纳工程施工保证金，金额为人民币_________元（大写：_________元整）。2.保证金缴纳方式：乙方应在合同签订后7个工作日内，通过银行转账方式将保证金支付至甲方指定账户。3.甲方收到乙方支付的保证金后，应向乙方出具收据，并将收据复印件交与乙方存档。4.保证金退还：工程竣工验收合格后，甲方应在30个工作日内将保证金退还乙方，退还金额为人民币_________元（大写：_________元整）。若因乙方原因导致工程未能按时竣工验收，甲方有权根据具体情况扣除相应费用后退还保证金。三、双方权利义务1.甲方权利与义务：（1）甲方有权对工程的实施过程进行监督，确保工程质量符合相关标准。（2）甲方应按时向乙方支付工程进度款，确保工程的顺利进行。（3）甲方应在工程竣工验收合格后，及时退还乙方保证金。2.乙方权利与义务：（1）乙方有权要求甲方按时支付工程进度款，确保工程的顺利进行。（2）乙方应严格按照施工图纸和验收规范施工，确保工程质量符合相关标准。（3）乙方应及时向甲方提交工程验收申请，并配合甲方进行竣工验收。四、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未能按时支付工程进度款或退还乙方保证金，应承担相应的违约责任，并向乙方支付违约金。违约金按每日未支付或未退还金额的万分之五计算。2.乙方违约责任：若乙方未能按时完成合同约定的工作或施工质量不符合相关标准，应承担相应的违约责任。甲方有权扣除乙方保证金作为违约金。五、争议解决1.本合同的履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中不涉及争议的其他条款。六、其他条款1.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（发包方）：_________（签字/盖章）日期：_________年_________月_________日乙方（承包方）：_________（签字/盖章）日期：_________年_________月_________日篇3甲方：XXX（以下简称甲方）乙方：XXX（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在友好协商的基础上，就乙方向甲方交纳工程施工保证金事宜，达成以下协议，以资共同遵守。第一条保证金交纳1.乙方同意在签订本协议时，向甲方交纳工程施工保证金人民币XXX万元整（大写：XXX万元整）。2.保证金交纳方式：乙方通过银行转账方式将保证金汇入甲方指定账户，并通知甲方。3.乙方应在签订本协议后XXX个工作日内完成保证金交纳。第二条保证金管理1.甲方收到乙方交纳的保证金后，应出具收据，并确保保证金的安全和完整。2.甲方不得挪用或占用乙方交纳的保证金，不得以任何理由将保证金用于与本协议无关的用途。3.甲方应协助乙方办理相关手续，确保乙方能够顺利完成工程施工。第三条保证金退还1.在乙方按照本协议约定完成工程施工并经验收合格后，甲方应退还乙方交纳的保证金。2.保证金退还方式：乙方通过银行转账方式将保证金汇入乙方指定账户，并通知甲方。3.甲方应在收到乙方验收合格报告后XXX个工作日内退还乙方交纳的保证金。第四条违约责任1.若乙方未按照本协议约定交纳保证金，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。2.若甲方收到乙方交纳的保证金后，未能按照本协议约定协助乙方办理相关手续或退还保证金，甲方应承担相应的违约责任。3.具体违约责任根据双方实际情况协商确定，并可在合同中明确约定。第五条争议解决1.本协议的履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。2.若协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决过程中，除涉及争议部分外，其他条款仍应继续履行。第六条其他事项1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：XXX法定代表人（签字）：XXX乙方（盖章）：XXX法定代表人（签字）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇4甲方（发包人）：XXXX乙方（承包人）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就工程施工保证金事宜协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：XXXX2.工程地点：XXXX3.工程范围：XXXX4.工程规模：XXXX二、保证金种类及金额甲方将向乙方收取工程施工保证金，具体金额根据工程规模和合同条款协商确定。乙方需按照合同约定支付相应的保证金，以确保工程的顺利进行。三、支付与返还1.乙方需按照合同约定时间向甲方支付保证金。支付方式一般为银行转账，具体支付方式需甲方认可。2.工程竣工验收合格后，乙方需按照合同约定提供必要文件资料，以便甲方返还保证金。甲方在收到乙方提供的完整资料后，将及时返还保证金，并结算利息（如有）。3.若乙方未按照合同约定支付保证金或提供必要文件资料，甲方有权拒绝返还保证金，并保留追究乙方违约责任的权利。四、违约责任1.乙方未按照合同约定支付保证金的，甲方有权要求乙方支付逾期付款利息，并有权要求乙方承担相应的违约责任。2.乙方未按照合同约定提供必要文件资料的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权要求乙方支付相应的滞纳金。3.甲方未按照合同约定返还保证金的，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并有权要求甲方支付相应的滞纳金。五、争议解决1.本合同的解释权归甲方所有。因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.诉讼期间，双方应停止履约行为，并尽力采取必要措施防止损失扩大。判决生效后，双方应按照判决结果履行义务。六、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自义务，确保工程顺利进行。2.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同副本具有同等法律效力。甲方（发包人）：XXXX（签字/盖章）日期：XXXX年XX月XX日联系方式：XXXX-XXXX-XXXX邮箱：XXXX@XXXX.com乙方（承包人）：XXXX（签字/盖章）日期：XXXX年XX月XX日联系方式：XXXX-XXXX-XXXX邮箱：XXXX@XXXX.com篇5甲方（发包人）：乙方（承包人）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证工程的顺利进行，保障甲乙双方的合法权益，经友好协商，签订本工程施工保证金合同协议书。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、保证金金额及支付方式1.保证金金额：人民币元。2.支付方式：银行转账。乙方应将保证金款项在合同签订后7个工作日内支付至甲方指定账户。三、保证金使用及返还1.保证金使用：本保证金用于确保乙方在合同履行过程中遵守合同约定，按照合同约定完成工程施工任务。2.保证金返还：在工程竣工验收合格后，甲方应将保证金返还给乙方。返还时间应在竣工验收合格后14个工作日内完成。若乙方在合同履行过程中存在违约行为，甲方有权在保证金中扣除相应金额作为违约金。四、违约责任1.甲方违约责任：若甲方在合同履行过程中存在违约行为，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。甲方应支付违约金并返还乙方已支付的保证金。2.乙方违约责任：若乙方在合同履行过程中存在违约行为，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。乙方应支付违约金并返还甲方已支付的保证金。五、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.在合同履行过程中，如需对合同内容进行变更或补充，应经双方协商一致后签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，由双方协商处理。协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.在本合同履行过程中，双方应遵守相关法律法规的规定，不得违反法律法规的规定。如有违反，应承担相应的法律责任。5.本合同经双方签字盖章后生效，具有法律效力。双方应认真履行合同约定，确保工程的顺利进行。如有违约行为，应承担相应的违约责任。六、补充条款：无。甲方（发包人）：（签字/盖章）日期：年月日乙方（承包人）：（签字/盖章）日期：年月日篇6合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]乙方（承包人）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行工程施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程规模：[工程规模]二、施工保证金1.乙方在签订合同时，需向甲方缴纳施工保证金，金额为[保证金金额]元。施工保证金用于保证乙方在施工过程中履行合同义务，如工期、质量、安全等方面的保障。2.施工保证金应在合同签订后[缴纳期限]内缴纳，并汇入甲方指定的账户。3.如乙方在规定期限内未缴纳施工保证金，甲方有权解除合同。三、施工要求1.乙方应严格按照施工图纸和施工方案进行施工，确保工程质量符合相关标准。2.乙方应合理安排施工进度，确保工程按时完成。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.乙方应做好施工现场的安全管理工作，确保施工过程中不发生安全事故。四、施工期限1.工程开工日期为[开工日期]，竣工日期为[竣工日期]。2.乙方应在规定期限内完成施工任务，并交付甲方验收。如因甲方原因造成工期延误，甲方应承担相应的违约责任。五、验收与结算1.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后[验收期限]内组织验收。2.验收时，乙方应提供完整的施工资料和验收文件。甲方应在验收后[结算期限]内完成结算工作。3.结算时，甲方应根据合同约定和验收结果，对乙方的工程量进行核实，并支付相应的工程款。六、违约责任1.如乙方在施工过程中存在质量问题或安全隐患，甲方有权要求乙方停工整改。整改期间，乙方应承担相应的违约责任。2.如乙方未能按时完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。3.如甲方未能按时支付工程款，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。七、争议解决1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他合同条款仍应继续履行。八、合同生效与终止1.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自工程竣工验收并结算完毕后终止。但如因甲方原因造成工期延误或质量问题需要整改的，合同终止时间相应顺延。3.合同终止后，乙方应按规定向甲方提交施工资料和验收文件。甲方应在合同终止后[提交期限]内完成结算工作。结算完成后，施工保证金退还乙方。篇7甲方：XXX（以下简称甲方）乙方：XXX（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在友好协商的基础上，就乙方向甲方交纳工程施工保证金事宜，达成以下协议，以资双方共同遵守：一、保证金交纳1.乙方同意在签订本协议时，向甲方交纳工程施工保证金人民币XXX万元整（大写：XXX万元整）。2.保证金交纳方式：乙方需在签订本协议之日起五个工作日内，将保证金汇入甲方指定的银行账户。3.甲方指定的银行账户信息如下：开户行：XXX银行账户名称：XXX账号：XXX二、保证金管理1.甲方收到乙方交纳的保证金后，应当出具收据凭证。2.保证金在施工期间应当专款专用，不得挪作他用。3.甲方应当设立专用账户，对保证金进行管理，并定期向乙方公布保证金的使用情况。4.乙方有权随时查询保证金的使用情况，甲方应当积极配合，提供相关证明材料。三、保证金退还1.在工程施工完毕后，甲方应当根据实际使用情况，将剩余的保证金退还给乙方。2.退还保证金的时间：自工程施工完毕之日起十个工作日内，甲方应当退还全部剩余保证金。3.退还方式：甲方应当将保证金汇入乙方指定的银行账户。4.乙方指定的银行账户信息如下：开户行：XXX银行账户名称：XXX账号：XXX四、违约责任1.如果甲方未按照本协议的约定管理和使用保证金，导致乙方无法按时足额收取保证金，甲方应当承担相应的违约责任。2.如果乙方未按照本协议的约定交纳保证金，或者擅自挪用保证金，乙方应当承担相应的违约责任。3.甲乙双方在履行本协议过程中，如因一方违约给对方造成损失的，违约方应当承担相应的赔偿责任。五、其他事项1.本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程施工完毕且保证金退还之日止终止。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.未尽事宜，甲乙双方可协商补充，补充协议与本协议具有同等法律效力。4.在执行本协议过程中，如遇到不可抗力因素影响本协议的履行，双方应及时协商解决。5.本协议的解释权归甲乙双方共同所有。甲方（签字/盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇8甲方（发包人）：乙方（承包人）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方在乙方施工工程中收取施工保证金事宜，达成如下协议：一、施工保证金的概念及目的施工保证金是指乙方在签订工程施工合同时，按照合同约定向甲方支付的一定数额的金钱，作为乙方向甲方提供履约担保的一种方式。施工保证金的目的在于保障甲方在工程实施过程中的合法权益，确保乙方能够按照合同约定履行施工义务。二、施工保证金的种类及金额根据工程的具体情况和要求，甲方可要求乙方提供以下几种类型的施工保证金：1.履约保证金：用于担保乙方按照合同约定履行施工义务，具体金额根据工程合同总价的百分比确定。2.工程质量保证金：用于担保乙方施工工程的质量符合合同约定，具体金额根据工程合同总价的百分比确定。3.安全生产保证金：用于担保乙方在施工过程中遵守安全生产规定，具体金额根据工程合同总价的百分比确定。4.农民工工资保证金：用于担保乙方在施工过程中按时足额支付农民工工资，具体金额根据工程合同总价的百分比确定。三、施工保证金的收取及返还1.甲方应在工程施工前，向乙方发出缴纳施工保证金的通知，并指定具体的缴纳方式、时间和金额。2.乙方应在收到通知后，按照通知要求及时缴纳施工保证金，并保存好相关凭证。3.在工程施工过程中，如乙方存在违约行为或施工质量不符合合同约定，甲方有权扣除相应的施工保证金作为赔偿。4.在工程施工完毕后，如乙方按照合同约定履行了施工义务，且工程质量符合要求，甲方应及时返还施工保证金。5.施工保证金的返还应优先采用银行转账方式，具体账户信息由甲方在返还前告知乙方。四、施工保证金的利息及税费1.甲方收取的施工保证金应按照国家有关法律法规的规定缴纳相关税费。2.乙方缴纳的施工保证金在甲方账户中产生的利息归甲方所有。3.如甲方需向乙方支付利息，应按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算，具体金额根据施工保证金的种类和金额确定。五、施工保证金的管理及使用1.甲方应建立健全施工保证金的管理制度，确保施工保证金的收取、使用和管理符合法律法规的规定。2.甲方应将收取的施工保证金专户存储，专款专用，不得挪作他用。3.如因不可抗力因素导致工程施工无法继续进行，甲方应及时将施工保证金返还给乙方。六、违约责任的承担1.如乙方未按照合同约定缴纳施工保证金，甲方有权解除工程施工合同，并要求乙方承担相应的违约责任。2.如甲方未按照合同约定返还施工保证金，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。七、争议解决的方式及管辖法院1.如甲乙双方在履行施工保证金合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或管辖法院由双方协商确定。2.在争议解决过程中，双方应继续履行合同中与争议无关的其他条款。八、合同的生效及变更1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同的生效条件包括：甲乙双方具有相应的施工能力和资质；工程施工合同已经生效；乙方已经按照合同约定缴纳了施工保证金。3.本合同的变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议生效前，原合同继续有效。九、其他约定事项1.甲乙双方在履行本合同过程中应严格遵守国家法律法规的规定，不得违反相关法律法规的规定。如有违反，应承担相应的法律责任。2.本合同未尽事宜，可由双方协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。篇9合同编号：[编号]甲方（发包人）：[甲方名称]乙方（承包人）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保工程施工的顺利进行，甲方与乙方经友好协商，就工程施工保证金事宜达成