2025工业建筑工程项目承包合同

2025工业建筑工程项目承包合同合同编号：签订地点：签订日期：甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙方双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方2025年工业建筑工程项目事宜，经协商一致，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3结构类型：1.4工程内容：包括但不限于基础工程、主体结构、钢结构工程、预制构件安装、设备基础、防水工程、饰面工程及配套设施工程等。1.5工程规模：总建筑面积为平方米，层数为层。1.6工程承包范围：乙方负责本工程的施工图纸范围内全部内容的施工，并协助甲方办理相关报建手续。第二条工期2.1计划开工日期：年月日2.2计划竣工日期：年月日2.3总工期：日历天2.4工期顺延条款：2.4.1因甲方原因导致的停工、窝工，工期相应顺延；2.4.2因不可抗力因素导致的停工，工期相应顺延；2.4.3甲方要求的工程变更，工期顺延时间由双方协商确定。2.5工期延误的后果：乙方未能按约定工期完成工程的，每逾期一日，应向甲方支付工程总造价的%作为违约金。第三条工程质量3.1质量标准：本工程质量要求达到国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应专业验收规范的合格标准。3.2质量保证措施：乙方应严格按照设计图纸、施工规范和甲方要求进行施工，确保工程质量和施工安全。3.3质量验收：工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，验收标准依照国家相关标准执行。第四条材料和设备4.1材料采购：4.1.1本工程所需材料由乙方负责采购，材料的品牌、规格、型号须符合设计要求及甲方确认。4.1.2乙方采购的材料应具备合格证或质量证明文件，并经甲方及监理工程师验收合格后方可使用。4.2设备要求：乙方使用的施工设备应满足工程需要，保证施工进度和质量。第五条安全与文明施工5.1安全责任：乙方负责施工现场的安全管理，确保施工人员的人身安全及财产安全。5.2安全措施：乙方应严格按照安全生产操作规程施工，采取必要的安全防护措施，防止各类事故的发生。5.3文明施工：乙方应保持施工现场整洁，做到工完场清，遵守甲方及当地有关部门的文明施工规定。第六条环境保护6.1环保措施：乙方在施工过程中应采取有效措施，防止施工噪声、粉尘、废水等对环境造成污染。6.2废弃物处理：乙方负责施工过程中产生的废弃物的妥善处理，符合国家环保要求。第七条合同价款7.1合同总价：本工程承包总造价为人民币（大写）元，￥元。7.2价款支付方式：7.2.1合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款。7.2.2工程进度款按月支付，每月日前，乙方提交当月完成工程量签证单，经甲方审核后支付当月工程进度款的%。7.2.3工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的%。7.2.4工程结算审计完成后，甲方支付剩余工程款。7.3价款调整：7.3.1因工程设计变更、签证导致工程量变化，合同价款相应调整；7.3.2调整依据为施工签证及双方确认的补充协议。第八条工程变更与签证8.1工程变更：8.1.1本工程设计变更应由甲方或监理工程师发出书面通知；8.1.2乙方在收到变更通知后，应按通知要求进行施工，并及时办理签证。8.2签证管理：8.2.1签证应由甲方、乙方和监理单位共同签署确认；8.2.2签证内容包括变更事项、工程量变化、费用计算等，经双方确认后作为结算依据。第九条工程质量与检验9.1中间验收：9.1.1本工程实行分阶段验收制度，乙方应按时完成各阶段施工内容并通知甲方进行验收；9.1.2各阶段验收合格后，乙方方可进行下一阶段施工。9.2竣工验收：9.2.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料并申请竣工验收；9.2.2竣工验收合格后，双方签署《竣工验收报告》，工程正式移交甲方。第十条工程资料与保修10.1工程资料：10.1.1乙方应完整、准确地整理工程施工过程中的各类技术资料、竣工图及验收文件；10.1.2工程竣工后，乙方应将全部资料提交给甲方，并配合甲方进行档案备案工作。10.2保修责任：10.2.1本工程的保修期为年，保修期自竣工验收合格之日起计算；10.2.2保修期内，乙方应无偿修复因施工原因造成的质量问题。第十一条违约责任11.1甲方违约：11.1.1甲方未按约定支付工程款的，每逾期一日，应按应付金额的%向乙方支付违约金；11.1.2甲方无故要求停工的，应赔偿乙方造成的损失。11.2乙方违约：11.2.1乙方未按约定工期完成工程的，每逾期一日，应按合同总价的%支付违约金；11.2.2乙方因施工质量问题导致的返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延；11.2.3乙方未按安全规范施工，导致安全事故的，乙方承担全部责任。第十二条不可抗力12.1不可抗力：因战争、自然灾害等不可抗力事件导致合同无法履行的，双方可协商延期履行或解除合同；12.2损失分担：因不可抗力造成的损失，双方各自承担相应的责任。第十三条争议解决13.1协商解决：因本合同引起的争议，双方应协商解决；13.2诉讼解决：协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1补充协议：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；14.2合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力；14.3合同生效：本