建设围栏合同协议

建设围栏合同协议甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方有建设围栏的需求，乙方具备相关建设能力，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方建设围栏事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.围栏建设地点：[详细地址]2.围栏类型及规格围栏类型：[明确围栏材质，如铁艺围栏、木质围栏、塑钢围栏等]围栏高度：[具体高度数值，单位：米]围栏立柱间距：[详细间距数值，单位：米]围栏横杆规格：[横杆材质、管径、壁厚等详细规格]其他特殊规格要求：[如有其他特殊设计或规格要求，在此详细说明]3.围栏长度及面积围栏总长度：[总长度数值，单位：米]围栏所围成的面积：[面积数值，单位：平方米]4.建设内容基础工程：包括但不限于围栏基础的开挖、浇筑、夯实等工作，确保基础牢固，能承载围栏重量及外力作用。围栏安装：按照设计要求进行围栏立柱、横杆的安装，保证安装牢固、垂直、平整，连接部位紧密、无缝隙。附属设施建设：如设置大门、门柱、加固件、连接件等附属设施，确保大门开启灵活、关闭严密，附属设施与围栏整体风格协调一致。表面处理：对围栏进行[具体表面处理方式，如喷漆、镀锌等]，以提高围栏的防腐、防锈、美观性能。二、权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对乙方的建设工作进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照本合同约定的标准和期限完成围栏建设任务。在乙方未按照合同约定履行义务时，有权要求乙方承担违约责任或采取补救措施。2.义务向乙方提供建设围栏所需的相关资料，包括但不限于建设场地的地形地貌图、设计图纸、规划许可文件等，并确保资料的真实性、准确性和完整性。协助乙方办理建设过程中所需的相关手续，如施工许可证等，并承担因甲方原因导致手续办理延误或无法办理而给乙方造成的损失。按照本合同约定的时间和方式向乙方支付建设费用。负责协调与围栏建设场地周边相关方的关系，确保乙方施工过程顺利进行，避免因周边关系问题影响施工进度和质量。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定支付建设费用。在甲方未按照合同约定履行义务时，有权要求甲方承担违约责任或采取补救措施。根据建设实际需要，在不违反本合同约定和相关法律法规的前提下，有权对建设方案提出合理的优化建议。2.义务按照国家相关法律法规、行业标准以及本合同约定的规格、质量、期限等要求进行围栏建设工作。自行组织具有相应资质和经验的施工队伍进行施工，并确保施工人员具备相应的从业资格证书。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中不发生安全事故。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。施工过程中产生的废弃物、建筑垃圾等，应按照环保要求进行妥善处理，不得随意丢弃，影响周边环境。在建设过程中，如发现实际情况与甲方提供的资料不符或存在其他问题，应及时通知甲方，并协商解决方案。按照本合同约定的时间和质量标准完成围栏建设任务，并向甲方提交建设成果报告及相关资料。在质保期内，对围栏出现的质量问题负责免费维修或更换。质保期自围栏建设工程竣工验收合格之日起计算，质保期为[具体质保期限，单位：年]。三、建设费用及支付方式（一）建设费用1.本合同建设费用总金额为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此费用为固定总价，包含完成本合同约定的全部建设内容所需的人工费用、材料费用、设备费用、运输费用、管理费用、利润、税金及其他一切相关费用，不因任何因素调整（除本合同约定的调整情况外）。2.如因甲方提出增加建设内容或变更设计方案等原因导致建设费用增加的，双方应另行协商并签订补充协议，明确增加部分的费用及支付方式。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[x]个工作日内，甲方向乙方支付建设费用的[x]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.进度款：在围栏基础工程完工并经甲方验收合格后[x]个工作日内，甲方向乙方支付建设费用的[x]%作为进度款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。3.验收款：在围栏整体安装完毕并经甲方验收合格后[x]个工作日内，甲方向乙方支付建设费用的[x]%作为验收款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。4.质保金：质保期满后，如围栏无质量问题，甲方在[x]个工作日内将质保金一次性无息支付给乙方，质保金金额为建设费用的[x]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工程期限（一）开工日期本合同围栏建设工程计划开工日期为[具体开工日期]。乙方应在开工日期前做好施工准备工作，确保按时开工。如因甲方原因导致开工延误的，开工日期相应顺延，乙方不承担责任；如因乙方原因导致开工延误的，每延误一天，乙方应按照本合同建设费用总金额的[x]%向甲方支付违约金。（二）竣工日期本合同围栏建设工程计划竣工日期为[具体竣工日期]，总工期为[工期天数]天。乙方应按照合同约定的工期完成建设任务，并向甲方提交竣工验收申请。如因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延；如因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照本合同建设费用总金额的[x]%向甲方支付违约金。因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工期延误的，双方应协商解决工期顺延事宜。（三）工期调整在施工过程中，如遇下列情况之一，经甲方书面确认后，工期相应顺延：1.不可抗力事件，如自然灾害、政府行为等导致无法正常施工的。2.甲方提出重大设计变更或增加建设内容，导致工程量大幅增加，影响施工进度的。3.因甲方原因未能按时提供施工场地、施工资料或协调解决周边关系等，导致乙方无法正常施工的。4.其他非乙方原因导致工期延误的合理情形。五、质量标准及验收（一）质量标准乙方建设的围栏应符合国家现行相关质量验收规范及标准，具体如下：1.材料质量标准：围栏所使用的材料应符合设计要求，具有质量合格证明文件，并经甲方认可。材料的规格、型号、材质等应与本合同约定一致。2.施工质量标准：基础工程应坚实牢固，无下沉、开裂等现象；围栏安装应牢固、平整、垂直，焊接部位应饱满、无虚焊，连接部位应紧密、无缝隙；表面处理应均匀、光滑，无漏漆、起皮、生锈等现象；大门应开启灵活、关闭严密，门轴转动顺畅，门锁安装牢固、能正常使用。3.整体质量标准：围栏整体应美观、协调，与建设场地周边环境相适应，符合甲方的设计要求和使用功能。（二）验收1.乙方自检：乙方在完成每一道工序后，应进行自检，自检合格后填写自检报告，并通知甲方进行验收。2.甲方验收：甲方在接到乙方的验收通知后，应在[x]个工作日内组织相关人员进行验收。验收合格后，双方签署验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至验收合格为止。整改费用由乙方自行承担，因整改导致工期延误的，乙方应按照本合同约定承担违约责任。3.竣工验收：围栏建设工程全部完成后，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告，并提供相关资料。甲方应在接到申请报告后[x]个工作日内组织正式竣工验收。竣工验收合格后，双方签署竣工验收报告，作为本合同履行完毕的依据。如竣工验收不合格，乙方应负责无偿返工直至达到验收标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本合同约定的时间和方式支付建设费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。逾期超过[x]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程的费用及相应违约金，同时工期相应顺延。2.若甲方未按照本合同约定履行协助义务，导致乙方无法正常施工或延误工期的，甲方应承担乙方因此遭受的损失，并按照本合同建设费用总金额的[x]%向乙方支付违约金。3.若甲方擅自变更设计方案或要求乙方增加建设内容，导致乙方增加费用或延误工期的，甲方应承担乙方因此遭受的全部损失，并按照变更或增加部分费用的[x]%向乙方支付违约金。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本合同约定的时间开工或竣工，每逾期一天，应按照本合同建设费用总金额的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]天的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的费用，同时乙方应按照本合同建设费用总金额的[x]%向甲方支付违约金。2.若乙方建设的围栏质量不符合本合同约定的质量标准，乙方应负责无偿返工直至达到验收标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。如因质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。质保期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[x]个工作日内进行维修或更换，否则甲方有权自行委托第三方进行维修，费用从质保金中扣除，不足部分由乙方补足。3.若乙方擅自将本合同项下的建设任务转包或分包给第三方，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的费用，同时乙方应按照本合同建设费用总金额的[x]%向甲方支付违约金。4.若乙方未按照本合同约定履行安全管理义务，导致发生安全事故的，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任，如给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）保密条款双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为自本合同生效之日起[x]年。（二）合同变更与解除1.本合同的任何变更或补充需经双方协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.在履行本合同过程中，如一方提出解除合同，需提前[x]天书面通知对方，并经对方书面同意。因解除合同给对方造成损失的，提出解除合同方应承担相应的赔偿责任。（三）不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。因不可抗力事件导致一方无法履行本合同义务的，该方不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件。双方应协商解决因不可抗力事件导致的合同履行问题，如延误工期、增加费用等。（四）合同生效与终止1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同项下的建设任务全部完成，双方履行完各自的义务，且经竣工验收合格，质保期满后，本合同终止。