建设施工合同模板乙方采购(知识研究版本)

信号塔合作协议合同建设施工合同合同编号：签约地点：建设施工合同甲方（发包方）：法人或授权代表：地址：乙方（承包方）：地址：乙方（承包方）：地址：甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实原则，就5G通讯信号塔的建设施工项目总承包，经甲、乙双方协商一致，达成以下合同条款，以资共同遵守。一、 合同项目甲方作为国家指定运营商5G通讯信号塔的建设和运营维护入围单位，将承建的5G通讯信号塔的建设施工工程交由乙方进行建设施工,并向乙方支付工程款。二、 工程价格及其支付工程价格1 地面塔基础：基础以上的35米单管铁塔基础按固定包干含税单价（大写）人民币**元整/基（小写¥****元/基）；地面快装塔：总包包干（基塔基桩材料，含基础、含税）价格壹拾捌万捌仟元/基（小写¥**000.00元/基）。此价格包含但不限于：铁塔基础、预埋配件施工（预埋配件由甲方提供）、外电引入施工（限200米内电线）、电力报装（不含产生的协调费用）、措施费、税费等，运输和安装由乙方负责。1.2工程款包括但不限于工程材料费、人工费、施工的水电费、临建费用、工程垃圾清运费、保险等为建设5G通讯信号塔的建设施工所需的全部工程费用。1.3本合同签订后，在施工过程中人工费、材料费根据市场价格上下浮动不超过5%不允许调差。4非甲方提出工程量变更，乙方不得追加工程价款；若有变更，则需依据甲方书面确认的变更签证办理结算。工程款支付2.1地面塔：工程款按每基铁塔作为最小结算单位（即工程款结算以10基为一个结算单位，每基X单价，10基为一组，一组同时施工），经甲乙双方、监理方和运营商共同验收合格，并达到10基的结算数后，按约定单价结算（最后一批次结算不足10基的按实际基础数量结算）2进场施工完工后，按照地面塔结算标准完工并验收合格、竣工资料齐全、审核完成后15天内结款。乙方报甲方审核，并提供9%全额增值税专用发票。甲方支付结算工程款的97%，剩余尾款3%作为工程质量保证金。保修期满后30天内，在扣除乙方因未及时保修而由甲方聘请第三人维修支付的费用及因乙方未及时维修或其他任何质量原因而给甲方造成的损失后，甲方向乙方结清剩余的尾款。2.3乙方提交书面请款报告、开具符合甲方要求的发票（经甲方财务部门验证），甲方在合同约定的期限内向乙方支付工程款。工程款支付至乙方指定的银行账户:乙方开户名称：开户银行：银行账号：银行地址：\2.4如因乙方原因最低没有达到铁塔的结算单位，且无法继续履行合同时，则甲方可以按照乙方施工已经完成且验收合格部分的成本价格进行支付。三、 工程承包内容3.1工程名称：5G通讯信号塔的建设施工。3.2施工区域范围：根据国家指定的运营商各市/州级分公司匹配给甲方的通讯信号塔的站点、坐标参数分批进行施工建设。施工地点以在湖南省境内获取的通讯信号塔的点位进行适时分配。乙方在本合同中承包的施工区域为湖南。如乙方不能达到甲方的施工进度、质量或其他要求，甲方有权清退乙方,安排其他施工队伍进场施工，由此所造成的损失全部由乙方自行承担。3.3施工内容：工程项目具体坐标详见合同附件。3.4工程量：施工合同的签署以/基为单位，每/基签署一份。施工基数暂定400基，最后点位以运营商下达点位为准，以实际竣工且甲方验收合格数量为准。3.5施工质量标准：以现行国家有关通讯工程施工质量验收规范为标准，甲方指定监理单位具体要求执行，包括但不限于：《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2018；《钢结构设计规范》GB50017-2017；《钢结构工程施工规范》GB50755-2012；《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》YD/T5131-2005；《移动通信工程钢塔桅结构验收规范》YD/T5132-2005；《钢结构单管通讯塔技术规程》CECS236-2008；《建设工程监理规范》GB50319-2013。四、 工程承包方式4.1本工程采取乙方总承包的方式：包工包料（乙方包人工和基塔材料，基座材料）、包质量、包工期、包安全承包该工程。以甲乙双方确认的施工图纸、有关材料品牌和相应的施工方法作为合同价款的确定和施工依据。4.2乙方保质保量按期向甲方交付施工完成的基站工程（包括但不限于：辅助材料、组构件、施工、机械设备、小型器具、竣工验收资料及相关数据信息等）。4.3未经甲方书面同意，乙方不得将本施工合同转让。未经甲方书面同意，乙方不得将本施工合同转包、部分分包或将部分分项工程交由第三方参与施工。如甲方书面同意分包的，乙方需向甲方提供分包单位资质证书、分包合同、分包设计和施工方案等。如乙方非法转包、违法分包该项目，甲方有权要求乙方承担违约责任，违约金数额为合同总造价的20%,并保留进一步索赔的权利。五、开工日期及施工期限5.1甲方根据运营商确定的通讯信号塔的坐标参数，来确定具体的基数及施工期限。乙方接到甲方通知后必须在10个工作日内进场施工，否则甲方有权单方面解除本合同，并追究乙方的法律责任，因乙方延迟开工给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方的全部损失。5.2施工期间由于甲方原因和不可抗力引起的工程延期，工期可以顺延，但乙方须在事件发生后5天内，向甲方书面申请办理工期顺延签证，并提供相应的延期证据，甲方代表在收到延期报告5个工作日内做出书面答复，逾期没有答复，则视为同意乙方顺延工期。5.3施工（合作）期限，与甲方5G建设同步，每一个站点的施工日期为乙方进场后30天完成对应站点的建设施工。六、工程材料6.1材料供给运营商指定工程材料按甲方提供设计图纸标准要求由乙方统一采购，其余的材料由乙方包干采购、安装、维护。6.2材料验收6.2.1本工程所用的材料，以甲方提供设计图纸要求为准。6.2.2乙方提供的材料经检验不合格的，乙方应立即清场并撤离工地。检验合格已运入工地的材料，非经甲方同意不得撤离工地。进场材料需满足标准要求，安全、科学有序堆置。6.3材料价格及材料釆购款支6.3.1特殊工程材料(即铁塔及构件、机柜及配套设备)由甲方/运营商提供的图纸要求来生产，如有特殊情况甲方协调乙方采购，由乙方支付材料货款。该材料采购款包含但不限于:铁塔及结构件(预埋件)、机柜及配套设备、运输和安装费等。6.3.2为了本合同项下基站建设能良性有序的开展，乙方自愿先行垫付建设基站所需的材料款。6.3.3乙方于本合同签订后并交付合同履约金人民币:伍万元整(小写¥50000.00)给甲方指定账户作为履约金，如果不能按时安排进场甲方无条件全部退回履约金，合同终止。如正常进行，履约金伍万在第一批(10基)建设完成验收合格后和工程款一并返还给乙方。甲方指定的银行账户:甲方开户名称：开户银行：银行账号：6.3.5如因乙方延期支付材料采购货款导致铁塔建设施工期限延误，由乙方承担相关违约和赔偿责任，如因甲方延期支付工程款导致第二批铁塔建设施工期限延误，由甲方承担相关违约和赔偿责任。七、工程管理7.1实际工程量变更：因乙方原因或不可抗力因素，甲方有权变更工程量，对此乙方无异议。7.2监管甲方指派人员有监督、指挥乙方工作的权利，对此乙方无异议。根据乙方施工进度、施工质量和施工能力，如确认事实违约，甲方有权调配其他施工队伍进场施工。7.3施工人员雇佣与管理7.3.1乙方应负责雇用工程施工人员，并按照相关法律法规的规定承担其员工的工资、社保、保险等事宜；若乙方施工人员发生意外事故或纠纷，则由乙方自行处理并承担全部责任；且不得干扰到基站正常生产作业及工程进度，若因此造成甲方或其关联方损失的，甲方可依据本合同约定向乙方追偿。如因甲方延期支付工程款导致的，甲方承担本条所有责任。7.3.2乙方应指派工地现场负责人，并向甲方提供其身份证复印件及其相关资质。（乙方认可其签字行为并承担其签字带来的一切法律责任），乙方工地现场负责人：,电话：（工程结算完毕前如有变更应书面提交甲方更换工地现场负责人），乙方工地现场负责人必须常驻工地督促施工，若乙方施工人员违反相关法律法规政策或者甲方的有关规定，给甲方或第三人造成损失的，由乙方承担全部法律责任。若甲方管理人员人员违反相关法律法规政策或者乙方的有关规定，给乙方或第三人造成损失的，由甲方承担全部法律责任。7.4文明与安全施工1乙方应在施工区域内外以及容易引发公共危险的地方等采取安全措施（包括依法依规设置安全围栏、防护网标志等），避免发生任何意外，并应指派有丰富工程及管理经验的人员在工地指导施工并注意安全，如发生意外或其他损害,由乙方自行承担相关法律责任，概与甲方无关。除前述外，乙方并应依照劳动安全卫生等有关法律规定从事作业。7.4.2乙方应在施工前或施工期间采取各种安全措施，以求保障附近人畜及权属单位的公私房屋财产安全，如发生意外或其他损害，由乙方自行承担相关责任，概与甲方无关。7.4.3施工期间有相关工程材料（包括由甲方提供的设备材料）、工具进场安置的安全责任等由乙方承担。7.4.4乙方施工时不得妨碍交通及占用道路，其因施工必须暂停交通时，须有适当的临时交通线及安全设备等，且必须事先征得甲方或施工当地相关政府权责部门同意。（由甲方负责协调及其费用）5乙方应防范水火及其他灾害，并禁止施工场地赌博、斗殴及其他任何扰乱工地秩序的行为，如发生上述等问题，乙方对此应承担全部法律责任，如因此给甲方造成损失的，应赔偿甲方全部损失。7.4.6乙方应于每日收工后，清理工作场所，并将垃圾及废弃物运离工地，不得造成施工场地污染，否则由乙方承担相应法律责任。八、 竣工验收部分工程竣工后，且达到10基的数额时（杜绝一基一验收的方式），乙方向甲方提供书面工程验收申请并提供相关资质和所有验收所需资料，甲方在10日内组织相关验收人员与乙方共同对工程进行验收，验收标准按本合同第3.5条规定的质量标准和国家有关工程施工质量标准以及甲方监理方的要求进行现场验收，并由双方书面确认工程是否验收合格。乙方应在工程竣工且验收合格后5个工作日内，协助甲方提供竣工验收所需的相关数据信息包括但不限于竣工图纸及电脑档案、施工影像资料，以及甲方要求的其他资料和相关数据信息等。九、工程保修9.1除有关法律法规另有规定外，本合同的工程保修期:壹年（由甲方提供的设备不在保修范围)，自甲乙双方验收合格之日起计算。9.2在保修期内，凡属本合同规定的所属乙方的事项相关施工等质量问题，均由乙方负责，费用及相关责任由乙方承担。乙方在接到维修通知后24小时内进行维修，否则，甲方有权另行委托第三方进行维修，由此发生的费用由乙方全额承担，质保金不足支付维修费用的，甲方有权向乙方追偿。9.3在保修期内，乙方应按约定履行保修义务，且符合本合同以及最新法律法规，以及甲方的要求。9.4因保修不及时，或因其他质量原因在保修期内造成任何人员或财产损失的，乙方应负全部赔偿责任。若甲方先行赔偿的，则甲方享有对乙方进行追偿的权利。十、甲乙双方权利义务10.1甲方的权利和义务10.1.1甲方有权对乙方的施工进行监督。10.1.2甲方应及时向乙方提供施工作业点（即信号塔坐标/点位参数）、图纸,及其他施工所需的资料、材料。10.1.3工程完工后，甲方如认为必须缴回施工图纸及有关档案时，乙方应全部缴回，不得缺件、散件、且不得任意翻印。10.1.4甲方应当在条件允许的情况下，配合乙方协调本合同项下施工作业点的相关关系等。10.1.5按本合同约定支付给乙方工程款。10.1.6甲方应当积极履行合同。10.2乙方的权利和义务10.2.1乙方应保证具备并维持其签订履行本合同的资质和能力，保证和维持其施工和工作人员具备相应的资质和能力，否则应承担所有责任。10.2.2乙方签订本合同前，应向甲方提供以下资料和信息：（1）乙方施工队伍数量；（2）乙方营业执照、资质证书等资料复印件并加盖公章；（3）乙方派驻人员名单以及资质和身份证明；（4）乙方与其派驻的工作人员劳动关系证明,不低于100万保额的保险证明。10.2.3甲方与乙方工作人员之间关系：本合同系双方当事人之间的工程承包合同，甲方与乙方的施工及工作人员不存在劳动劳务等任何关系；乙方应向其充分说明此实质关系。如甲方因此承担先行赔偿的，有权向乙方追偿。10.2.4乙方应保证施工质量，且在交付工作成果前妥善保管工地机器、完成的工作成果,以及甲方提供的材料；乙方应保证施工质量，严格按照甲方提供施工图纸及分布图施工，不得擅自变更图纸及材料规格，否则乙方应承担所有责任。10.2.5施工期间，乙方必须遵守相关法律法规和当地相关部门的规定，以及甲方及其委托的监理人的各项要求。10.2.6乙方有义务根据现场情况提出合理化建议，供甲方参考，【未考虑到提及的建议不属于失误失职违约不承担责任】10.2.7由于乙方未按图施工或由于自身施工不当所造成的工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，有权要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。10.2.8乙方应全面的履行本合同。十一、不可抗力条款11.1不可抗力事件是指本合同订立时不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。11.2如遭遇不可抗力事件，则遭遇不可抗力事件的一方，应当在事件发生后5日内，将事件及对本合同影响情况书面通知另一方。在取得相关证明后，甲乙双方可根据不可抗力事件对本合同履行的影响程度，共同确定本合同延期履行、部分履行，或者不履行，并免除双方承担违约责任。十二、违约责任12.1除因人类不可抗拒的自然灾害（含新冠疫情等事件）、监管机关勒令停工、或因可归责于甲方的原因，且经甲方书面同意延长工期外，乙方应按本合同约定的期限完成并交付工程。否则，每逾期一天乙方按合同每期节点工程总价款的万分之五向甲方支付违约金；逾期超过20天的，甲方有权将未完成部分的工程改由其他企业承包，所发生之差额及其他损失概由乙方承担。12.2乙方无正当理由解除或终止本合同的，或者违反本合同第四条约定甲方单方解除合同的，或者乙方逾期进场施工达3日以上的，或者工程逾期交付超过20日的，或者对验收不合格的工程拒绝整改的，或者施工材料不符合质量要求，经甲方指出拒绝改正等违约情形的，甲方有权单方解除本合同。乙方按合同每期节点工程总价款的20%向甲方支付违约金并赔偿给甲方造成的一切直接或间接损失。12.3乙方应按照本合同约定，将竣工资料和数据信息等交付给甲方；否则，每逾期一日，应按工程每期节点工程总价款的万分之五向甲方支付违约金，违约金从工程款中扣除。12.4如果甲方无正当理由逾期支付已验收合格工程款，经乙方书面催告后10天内仍不支付，从乙方书面催告的第11个工作日起，甲方每逾期一天，按当期应付未付工程款的万分之五向乙方支付滞纳金。12.5如因乙方原因引起诉讼，致甲方参与诉讼的，甲方由此发生的诉讼费、律师费、公告费、保全费、鉴定费、担保费、保全费、公证费、差旅费等由乙方承担。如因甲方原因引起诉讼，致乙方参与诉讼的，乙方由此发生的诉讼费、律师费、公告费、保全费、鉴定费、担保费、保全费、公证费、差旅费等由甲方承担。十三、通讯地址与方式13.1甲方确认其送达地址：，受送达人：,联系电话：,电子邮箱：。13.2乙方确认其送达地址：，受送达人：,联系电话：,电子邮箱：。13.3甲乙双方确认，己方在本协议中提供的联系方式、送达地址或者电子邮箱地址等是己方有效的送达地址，适用于己方与下列双方之间的所有通知、文件、资料的送达，且为始终、唯一有效的送达地址。13.3.1一方因履行本协议而与对方之间的通知与送达；13.3.2双方因以诉讼方式（诉前调解、一审阶段、二审阶段、再审审查及执行程序阶段等全部诉讼程序）解决本协议所涉及的全部争议，双方因与人民法院之间相互发出或者提供的所有通知、文件、资料包括但不限于传票、裁定书、调解书、判决书等，均以双方签订的本协议中所列明的联系方式、送达地址或者电子邮箱地址作为始终、唯一有效的通讯送达地址及联系方式。如一方提供的送达地址不确切或者未及时告知变更后的送达地址，一切法律后果由其本公司承担。13.4本合同送达条款与争议解决条款约定为独立条款，不受合同整体或者其它条款的效力影响。十四、合同修改变更和提前解除14.1本合同的修改变更和提前解除，应经甲乙双方协商一致并另行签署书面协议。14.2若本合同提前解除，已完成部分的工程经验收合格的，甲方按本合同第2.1条约定的时间向乙方支付相应工程款。未完成部分乙方可主张按成本结算，且向甲方移交相应的工程及全部资料。十五、争议解决因履行本合同产生的争议，甲乙双方应友好协商解决；如协商不成，可以向甲方所在地人民法院起诉。十六、合同生效16.1甲乙双方都确认本合同及合同附件相关人士已经获得各方授权，并应保证所提供的地址、联系方式等均能无障碍的送达，否则由过错方承担不利后果。16.2本合同经甲乙双方签章后生效；本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。16.3本合同系双方协商一致，自愿签署，不存在任何欺诈、胁迫、乘人之危等情形。签署本合同之前，甲乙双方对本合同已经做了详细研究，对本合同内容已经完全理解，愿意承担合同的法律责任与后果。（以下无正文）（签字盖章页）甲方：法人或授权代表：联系电话：电子邮箱：签订日期：年月日乙方：法人或授权代表：地址：联系电话：电子邮箱：签订日期：年月日十四、合同修改变更和提前解除14.1本合同的修改变更和提前解除，应经甲乙双方协商一致并另行签署书面协议。14.2若本合同提前解除，已完成部分的工程经验收合格的，甲方按本合同第2.1条约定的时间向乙方支付相应工程款。未完成部分乙方可主张按成本结算，且向甲方移交相应的工程及全部资料。十五、争议解决因履行本合同产生的争议，甲乙双方应友好协商解决；如协商不成，可以向甲方所在地人民法院起诉。十六、合同生效16.1甲乙双方都确认本合同及合同附件相关人士已经获得各方授权，并应保证所提供的地址、联系方式等均能无障碍的送达，否则由过错方承担不利后果。16.2本合同经甲乙双方签章后生效；本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。16.3本合同系双方协商一致，自愿签署，不存在任何欺诈、胁迫、乘人之危等情形。签署本合同之前，甲乙双方对本合同已经做了详细研究，对本合同内容已经完全理解，愿意承担合同的法律责任与后果。十四、合同修改变更和提前解除14.1本合同的修改变更和提前解除，应经甲乙双方协商一致并另行签署书面协议。14.2若本合同提前解除，已完成部分的工程经验收合格的，甲方按本合同第2.1条约定的时间向乙方支付相应工程款。未完成部分乙方可主张按成本结算，且向甲方移交相应的工程及全部资料。十五、争议解决因履行本合同产生的争议，甲乙双方应友好协商解决；如协商不成，可以向甲方所在地人民法院起诉。十六、合同生效16.1甲乙双方都确认本合同及合同附件相关人士已经获得各方授权，并应保证所提供