分包固定总价合同样本

分包固定总价合同样本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（分包单位）：_________________

乙方（总包单位）：_________________

鉴于甲方需对以下项目进行分包施工，乙方同意按照本合同约定，承担该项目的分包施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1项目名称：_________________

1.2项目地点：_________________

1.3项目规模：_________________

1.4项目内容：_________________

二、合同总价及付款方式

2.1合同总价：人民币_________元整（大写：_________________）

2.2付款方式：

（1）合同签订后，乙方需向甲方支付合同总价_________%作为预付款；

（2）工程验收合格后，乙方向甲方提交结算资料，甲方在收到结算资料后_________日内支付合同总价_________%；

（3）工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交竣工结算资料，甲方在收到竣工结算资料后_________日内支付合同总价_________%；

（4）合同履行完毕后，甲方在收到乙方提交的质保金退还申请及相关资料后_________日内退还乙方已支付的质保金。

三、工程进度及验收

3.1工程进度：

（1）乙方应在合同签订后_________日内完成进场准备工作；

（2）乙方应在合同签订后_________个月内完成全部施工任务；

（3）乙方应按照甲方要求进行分阶段验收。

3.2验收标准：

（1）工程质量应符合国家及行业相关标准；

（2）工程量应符合设计图纸及施工图纸的要求；

（3）工程进度应符合合同约定的进度要求。

四、工程变更及索赔

4.1工程变更：

（1）因设计变更、工程量调整等原因导致的工程量增加或减少，经双方协商一致，可对合同总价进行相应调整；

（2）工程变更需书面通知，并经双方签字确认。

4.2索赔：

（1）因甲方原因导致工程延误、增加工程量等情况，乙方有权向甲方提出索赔；

（2）索赔金额应根据实际情况及合同约定计算。

五、违约责任

5.1甲方违约：

（1）甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金按未付款项的_________%计算；

（2）甲方未按合同约定提供施工条件，导致工程延误，应向乙方支付违约金，违约金按延误天数及合同约定的计算方法计算。

5.2乙方违约：

（1）乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按未完成工程量的_________%计算；

（2）乙方未按合同约定提供合格工程，应承担相应的修复责任，并支付修复费用。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

6.2协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；

7.2本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程设计图纸及施工图纸；

2.甲方提供的施工条件及要求；

3.双方签订的补充协议（如有）。

甲方（分包单位）：_________________乙方（总包单位）：_________________

签字（或盖章）：_________________签字（或盖章）：_________________

签订日期：_________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（业主）：_________________

乙方（总包单位）：_________________

丙方（分包单位）：_________________

鉴于甲方需对以下项目进行施工，乙方作为总包单位负责项目的整体施工管理，丙方作为分包单位负责项目的部分施工任务。为明确各方的责权利，经甲乙丙三方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1项目名称：_________________

1.2项目地点：_________________

1.3项目规模：_________________

1.4项目内容：_________________

二、合同总价及付款方式

2.1合同总价：人民币_________元整（大写：_________________）

2.2付款方式：

（1）合同签订后，乙方需向甲方支付合同总价_________%作为预付款；

（2）工程验收合格后，乙方向甲方提交结算资料，甲方在收到结算资料后_________日内支付合同总价_________%；

（3）工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交竣工结算资料，甲方在收到竣工结算资料后_________日内支付合同总价_________%；

（4）合同履行完毕后，甲方在收到乙方提交的质保金退还申请及相关资料后_________日内退还乙方已支付的质保金。

三、甲方的权利与义务

3.1甲方权利：

（1）对工程进度、质量、安全等方面进行监督；

（2）对乙方及丙方的施工方案、施工组织设计进行审批；

（3）对乙方及丙方的施工过程进行验收；

（4）对合同履行情况进行监督检查，发现违约行为有权要求乙方或丙方承担相应责任。

3.2甲方义务：

（1）按照合同约定支付工程款；

（2）提供施工所需的场地、设施、设备等；

（3）保障施工安全，为乙方及丙方提供必要的施工条件；

（4）对乙方及丙方的合法权益予以保护。

四、乙方的权利与义务

4.1乙方权利：

（1）对丙方的施工方案、施工组织设计进行审批；

（2）对丙方的施工过程进行监督；

（3）对丙方的施工质量、进度、安全等方面进行验收；

（4）在甲方同意的情况下，对丙方的施工进行适当调整。

4.2乙方义务：

（1）按照合同约定完成工程；

（2）确保工程质量和安全；

（3）协调丙方的施工，确保工程进度；

（4）按照合同约定支付丙方工程款。

五、丙方的权利与义务

5.1丙方权利：

（1）按照合同约定完成分包工程；

（2）对乙方及甲方提出合理的施工意见和建议；

（3）在合同约定范围内，对施工过程中的变更和索赔提出申请。

5.2丙方义务：

（1）按照合同约定完成分包工程；

（2）确保分包工程质量和安全；

（3）遵守施工纪律，服从乙方和甲方的管理；

（4）在施工过程中，确保不损害甲方和乙方的合法权益。

六、违约责任及限制条款

6.1乙方违约：

（1）未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；

（2）工程质量和安全不符合约定，乙方应承担修复责任，并支付修复费用；

（3）未经甲方同意，擅自调整施工方案，乙方应承担相应责任。

6.2丙方违约：

（1）未按合同约定完成分包工程，甲方有权要求丙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；

（2）分包工程质量和安全不符合约定，丙方应承担修复责任，并支付修复费用；

（3）未经甲方同意，擅自调整施工方案，丙方应承担相应责任。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

7.2协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、第三方介入的意义和目的

8.1第三方介入的意义：

（1）确保工程质量和安全；

（2）提高工程进度；

（3）降低工程成本；

（4）维护甲方的合法权益。

8.2第三方介入的目的：

（1）监督乙方及丙方的施工过程；

（2）对施工质量、进度、安全等方面进行验收；

（3）协调各方关系，确保工程顺利进行。

九、甲方为主导的目的和意义

9.1甲方为主导的目的：

（1）确保工程质量和安全；

（2）控制工程进度；

（3）维护甲方在项目中的权益。

9.2甲方为主导的意义：

（1）提高甲方在项目中的话语权；

（2）保障甲方在项目中的利益；

（3）确保项目按期完成。

附件：

1.工程设计图纸及施工图纸；

2.甲方提供的施工条件及要求；

3.双方签订的补充协议（如有）。

甲方（业主）：_________________乙方（总包单位）：_________________丙方（分包单位）：_________________

签字（或盖章）：_________________签字（或盖章）：_________________签字（或盖章）：_________________

签订日期：_________________

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

甲方（业主）：_________________

乙方（总包单位）：_________________

丙方（分包单位）：_________________

鉴于甲方需对以下项目进行施工，乙方作为总包单位负责项目的整体施工管理，丙方作为分包单位负责项目的部分施工任务。为保障乙方的权益，明确各方的责权利，经甲乙丙三方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1项目名称：_________________

1.2项目地点：_________________

1.3项目规模：_________________

1.4项目内容：_________________

二、合同总价及付款方式

2.1合同总价：人民币_________元整（大写：_________________）

2.2付款方式：

（1）合同签订后，甲方需向乙方支付合同总价_________%作为预付款；

（2）工程验收合格后，乙方提交结算资料，甲方在收到结算资料后_________日内支付合同总价_________%；

（3）工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算资料，甲方在收到竣工结算资料后_________日内支付合同总价_________%；

（4）合同履行完毕后，甲方在收到乙方提交的质保金退还申请及相关资料后_________日内退还乙方已支付的质保金。

三、乙方的权利与义务

3.1乙方权利：

（1）根据合同约定，对丙方的施工方案、施工组织设计进行审批；

（2）对丙方的施工过程进行监督，确保工程进度和质量；

（3）在甲方同意的情况下，对丙方的施工进行适当调整；

（4）在合同约定的范围内，对分包工程进行验收。

3.2乙方义务：

（1）按照合同约定，对分包工程进行管理，确保工程质量和安全；

（2）协调丙方的施工，确保工程进度；

（3）按照合同约定支付丙方工程款；

（4）在甲方要求下，提供必要的施工资料和文件。

四、丙方的权利与义务

4.1丙方权利：

（1）按照合同约定完成分包工程；

（2）对乙方的施工方案、施工组织设计提出合理意见和建议；

（3）在施工过程中，对乙方的施工进行监督，确保工程质量和安全；

（4）在合同约定的范围内，对施工过程中的变更和索赔提出申请。

4.2丙方义务：

（1）按照合同约定完成分包工程；

（2）确保分包工程质量和安全；

（3）遵守施工纪律，服从乙方的管理；

（4）在施工过程中，不损害乙方的合法权益。

五、甲方的权利与义务

5.1甲方权利：

（1）对工程进度、质量、安全等方面进行监督；

（2）在乙方及丙方的施工过程中，有权要求乙方提供施工进度、质量、安全等方面的报告；

（3）在合同履行过程中，有权要求乙方对丙方的施工进行调整；

（4）在工程验收合格后，有权要求乙方提交竣工结算资料。

5.2甲方义务：

（1）按照合同约定支付工程款；

（2）提供施工所需的场地、设施、设备等；

（3）保障施工安全，为乙方及丙方提供必要的施工条件；

（4）对乙方及丙方的合法权益予以保护。

六、违约责任及限制条款

6.1甲方违约：

（1）未按合同约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金按未付款项的_________%计算；

（2）未按合同约定提供施工条件，导致工程延误，应向乙方支付违约金，违约金按延误天数及合同约定的计算方法计算。

6.2丙方违约：

（1）未按合同约定完成分包工程，应向乙方支付违约金，违约金按未完成工程量的_________%计算；

（2）分包工程质量和安全不符合约定，应承担修复责任，并支付修复费用。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

7.2协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、乙方为主导的目的和意义

8.1乙方为主导的目的：

（1）确保分包工程的顺利进行；

（2）维护乙方的利益，包括工程质量、工程进度和工程款支付；

（3）通过有效的管理，提高工程的整体效益。

8.2乙方为主导的意义：

（1）乙方作为总包单位，对整个项目的管理和协调具有重要作用；

（2）乙方的主导地位有助于确保工程质量和安全；

（3）乙方的主导权有助于优化资源配置，提高工程效率。

九、弱化甲方为主导的意义和目的

9.1弱化甲方为主导的意义：

（1）避免甲方过度干预，影响乙方的管理效率；

（2）降低甲方对分包工程的不必要控制，减少管理成本；

（3）让乙方在合同