房地产配套供配电建设协议合同6篇

房地产配套供配电建设协议合同6篇篇1甲方（房地产开发商）：____________________乙方（电力施工单位）：____________________鉴于甲方开发建设的房地产项目需要进行供配电设施建设，乙方具备相应的电力施工资质和能力，双方经友好协商，达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在房地产配套供配电建设过程中的权利与义务，确保供配电工程的安全、高效、顺利进行。二、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程内容：供配电设施建设，包括但不限于电缆铺设、变压器安装、开关柜安装等。三、工程期限1.工程开工时间：____年__月__日。2.工程竣工时间：____年__月__日。四、工程价款及支付方式1.工程总价：人民币______元（大写：______元整）。2.支付方式：甲方应按以下比例支付工程款项：（1）合同签订后10日内支付工程总价的30%；（2）工程进度过半时支付工程总价的50%；（3）工程竣工并通过验收后支付剩余的20%。五、甲、乙双方的权利与义务1.甲方的权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行供配电设施建设；（2）甲方有义务按照合同约定支付工程款项；（3）甲方有义务提供符合施工条件的施工环境。2.乙方的权利与义务：（1）乙方有权获得工程款项；（2）乙方有义务按照合同约定进行供配电设施建设，并确保工程质量；（3）乙方有义务确保施工现场安全，防止事故发生。六、质量标准及验收方式1.工程质量标准：符合国家相关电力施工规范及标准。2.验收方式：工程竣工后，由甲、乙双方及有关部门共同进行验收。七、违约责任1.若甲方未按合同约定支付工程款项，应支付逾期违约金；2.若乙方未按合同约定完成工程建设，应支付违约金并承担由此造成的损失。八、争议解决方式篇2甲方（房地产开发商）：____________________乙方（电力施工单位）：____________________鉴于甲方开发的房地产项目需要配套的供配电设施，且乙方具备相应的电力施工资质和经验，双方经友好协商，达成以下协议：一、项目概述1.项目名称：____________________房地产配套供配电建设项目。2.项目地点：____________________。3.项目内容：供配电设施的建设，包括但不限于电力线路、变压器、开关设备等相关设施。二、合作方式1.甲方负责提供项目用地及供配电设施的建设要求。2.乙方负责供配电设施的施工、安装、调试及验收等工作。3.甲方按本协议约定支付乙方相应的工程款项。三、工程价款及支付方式1.工程总价：人民币______元（大写：______元整）。具体价格以双方签订的补充协议为准。2.支付方式：（1）本协议签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款。（2）工程完工并通过验收后，甲方支付乙方剩余款项。四、工程期限1.本项目开工日期为______年______月______日。2.工程竣工日期为______年______月______日。3.如因甲方原因或其他不可抗力因素导致工程延期，双方应友好协商解决。五、质量保证1.乙方应保证工程质量符合国家标准及甲方的要求。2.工程完工后，乙方应负责保修______个月。保修期内，如因乙方施工质量问题导致的损失，乙方应负责免费维修。六、违约责任1.若甲方未按本协议约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付工程总价千分之______的违约金。2.若乙方未按本协议约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付工程总价千分之______的违约金。3.若因一方违约导致本协议无法继续履行，守约方有权解除协议并要求违约方承担违约责任。七、争议解决1.本协议的履行过程中，如双方发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字盖章之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。3.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。篇3甲方（房地产开发商）：____________________乙方（电力施工单位）：____________________鉴于甲方开发的房地产项目需要配套的供配电设施，为明确双方权益和责任，确保供配电建设项目的顺利进行，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，根据相关法律法规的规定，特签订本房地产配套供配电建设协议合同。一、工程概况1.工程名称：____________________房地产配套供配电建设项目。2.工程地点：____________________。3.工程内容：供配电设施的建设，包括电力线路、变压器、开关设备等相关设施的安装、调试及验收等。二、工程期限1.本工程自合同签订之日起开始，工期为XX个月。如遇特殊情况，双方可协商调整工期。2.甲方应按照工程进度要求及时向乙方提供施工所需的环境和条件。三、工程价款及支付方式1.工程总价：人民币XX元（大写：______元整）。具体价格根据工程实际量进行结算。2.支付方式：甲方应按以下比例支付工程款项：合同签订后支付XX%，工程完工验收合格后支付XX%，余款作为质保金，自验收合格之日起一年后支付。四、工程质量及验收标准1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。2.工程完工后，双方应按照相关标准和本合同约定的内容进行验收。验收合格后，双方签署验收合格证书。3.如工程存在质量问题，乙方应负责整改，直至符合验收标准。五、双方责任与义务1.甲方责任与义务：（1）甲方应按时支付工程款项；（2）甲方应提供符合施工条件的施工环境；（3）甲方有权对乙方的施工过程进行监督。2.乙方责任与义务：（1）乙方应按时按质完成工程施工；（2）乙方应接受甲方的监督，确保施工过程符合相关标准和规范；（3）乙方应负责工程的保修工作，保修期为一年。六、违约责任1.若甲方未按时支付工程款项，应支付违约金。2.若乙方未按时按质完成工程施工，应支付违约金。3.若因乙方施工质量问题导致工程无法验收合格，乙方应负责整改直至验收合格，并承担相应损失。七、争议解决1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定事项1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____________________篇4甲方（房地产开发商）：____________________乙方（供电公司）：_______________________鉴于甲方的房地产开发项目及配套的供配电设施建设的需要，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的本协议的签订旨在明确甲、乙双方在房地产配套供配电设施建设和运营过程中的权利义务关系，保障双方合法权益，促进双方长期合作。二、项目概述1.项目名称：_____________________。2.项目地点：甲方所拥有的房地产项目所在地。3.建设内容：甲方项目的供配电设施建设，包括但不限于配电室、变压器、电缆线路等。三、合作方式1.乙方根据甲方的需求，提供电力设计、设备选型及安装、调试等技术支持和服务。2.甲方负责提供项目用地、配套资金等必要支持，并确保项目的合法性和合规性。3.双方共同协作，确保供配电设施与房地产项目同步规划、同步建设、同步验收。四、工程款项及支付方式1.工程款项：根据工程实际需要和预算，双方商定工程款项为人民币________万元。2.支付方式：甲方按照工程进度分期支付工程款项给乙方，具体支付时间和金额详见附件《工程款项支付计划表》。五、工程进度与验收1.乙方应按照双方约定的时间节点完成供配电设施的建设工作。2.甲方应按照工程进度进行验收，并及时提出整改意见。3.工程竣工后，双方应组织竣工验收，确认工程质量和符合设计要求后，完成竣工文件的编制和移交工作。六、质量保障与维护1.乙方应确保供配电设施的质量符合国家相关标准和规范。2.乙方负责供配电设施的保修和维护工作，保修期为竣工验收合格后______年。保修期满后，双方可另行协商维护事宜。3.甲方应负责供配电设施的日常运行管理，确保设施的正常使用和安全运行。七、违约责任与解决方式1.若因一方违约导致本协议无法履行或履行不当，守约方有权要求违约方承担违约责任并赔偿损失。2.若因违约产生争议，双方应首先协商解决；协商无果的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。篇5甲方（房地产开发商）：____________________乙方（电力施工单位）：____________________鉴于甲方开发建设的房地产项目需要进行供配电设施建设，乙方具备相应的电力施工资质和能力，双方经友好协商，达成以下协议：一、项目概述1.项目名称：____________________房地产配套供配电建设项目。2.项目地点：____________________。3.项目内容：供配电设施的建设，包括但不限于是电力线路、变压器、开关设备等相关设备的安装、调试及验收等。二、工程范围及要求1.乙方应按照甲方提供的施工图纸及说明进行供配电设施的施工。2.乙方需确保施工质量符合国家和地方相关标准，并通过电力部门的验收。3.乙方应按照甲方的工程进度要求，按时完成施工任务。三、工程期限1.本项目开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日。2.如因不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并共同协商解决方案。四、工程造价及支付方式1.本项目总造价为人民币______元（大写：______元整）。2.甲方应按以下方式支付工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款；（2）工程竣工并通过电力部门验收后，甲方支付乙方剩余的工程款。五、质量保证及售后维修1.乙方应保证施工质量，如因施工质量问题导致的损失，由乙方承担。2.本项目竣工后，乙方应提供一定期限的售后维修服务，具体期限和范围另行约定。六、违约责任1.甲乙双方如有一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。2.如因乙方原因导冇工程延期，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此产生的损失。七、其他事项1.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：______年______月______日篇6甲方（房地产开发商）：___________________乙方（电力供应商）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为确保房地产项目的供配电设施建设顺利，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，就本次房地产配套供配电建设事宜，经友好协商，达成如下协议：一、项目概述1.项目名称：___________________房地产项目供配电设施建设工程。2.项目地点：___________________。3.乙方负责为甲方提供电力供应及相关配套设施建设服务。二、工程范围及内容1.乙方负责甲方房地产项目的供配电设施建设，包括但不限于以下内容：电源线路设计、设备安装、电缆铺设、调试及验收等。2.乙方应按照国家和地方的相关标准和规范进行工程建设，确保工程质量和安全。三、工程期限1.工程开工日期：自本协议签订之日起计算。2.工程竣工日期：双方约定在本协议签订后的____个月内完成工程建设。3.如因甲方原因导致工程延期，乙方有权根据实际情况调整竣工日期。四、工程价款及支付方式1.工程总价：人民币____万元（大写：____万元整）。具体金额根据工程实际规模及需求确定。2.支付方式：甲方应按以下比例支付工程款项：（1）本协议签订后____个工作日内支付工程总价的____%作为预付款；（2）工程竣工并通过验收后____个工作日内支付工程总价的____%；（3）剩余____%作为质量保证金，自验收合格之日起满一年后无质量问题，甲方一次性支付。五、工程质量及保修1.乙方应按照国家及地方相关标准和规范进行工程建设，确保工程质量。2.工程竣工后，甲乙双方应共同组织验收。如验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。3.工程保修期按照国家和地方相关规定执行，保修期内因乙方原因造成的设备损坏，乙方应负责免费维修。六、违约责任1.若因甲方原因导致工程延期或中途停止建设，甲方应承担违约责任，并支付乙方因此产生的相关损失。2.若因乙方原因导致工程延期或工程质量不合格，乙方应承担违约责任，并按照国家相关规定承担相应的赔偿责任