附属施工合同_第1页
附属施工合同_第2页
附属施工合同_第3页
附属施工合同_第4页
附属施工合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

附属施工合同一、合同的双方及背景本附属施工合同（以下称为“合同”）由以下各方于（合同签订日期）签订：甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]背景：（简要说明申请施工的工程背景和目的）甲方与乙方均同意按照以下条款与条件，就甲方所需的施工工作达成协议。二、施工范围与要求1.工程范围（明确列出甲方需要乙方承担的具体工程范围，包括具体任务、工作内容、施工地点等）2.质量要求（详细描述甲方对工程质量的具体要求，包括但不限于工程材料、施工标准、工作流程等）3.工期要求（明确规定工程的开工时间和完工时间，以及乙方需遵守的工期管理要求和进度控制要求）三、工程款支付方式1.合同价格总额：[具体金额]2.支付方式（详细描述工程款支付的方式和时间节点，例如按工程进度支付、分期支付等方式）3.支付条件（陈述乙方需履行的支付条件，例如合同生效后的几天内支付，或者需提供相关的支付凭证等）四、违约与解除条款1.违约责任（详细陈述甲方与乙方在履行合同过程中的违约责任，包括但不限于工期延迟、质量不符合要求等）2.解除条款（明确规定在合同履行期间，一方如发生违约行为，另一方有权解除合同的情形及相关程序）3.违约赔偿（如乙方发生违约行为，明确规定甲方可以采取赔偿措施，并约定违约金的具体数额或者计算方式）五、保密条款1.保密协议（陈述乙方在履行合同时需要保守的相关商业秘密或者技术信息，并约定保密期限以及违约责任）2.知识产权（双方明确知识产权的归属情况，如有需要，可以额外约定相关规定）六、争议解决1.协商解决（双方同意如有任何争议产生，应首先通过友好协商解决）2.仲裁（如协商未能解决争议，双方同意提交至仲裁委员会进行仲裁，并约定仲裁程序和执行结果）七、其他事项1.本合同自双方签署之日起生效。2.本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。3.本合同任何补充、修改或者解释均需由双方书面确认并签署的补充合同。8、附则本合同的有效性、合法性、履行和解释均适用中华人民共和国法律。任何有关于本合同的争议或纠纷，应尽量通过友好协商解决，如协商不成，双方同意将争议提交有管辖权的人民法院解决。本合同文本经双方确认无误后签字盖章，有法律效力

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论