停工复工协议合同

停工复工协议合同甲方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方因[停工原因]需要进行停工，并计划在后续合适时间复工，乙方具备相关的施工/服务能力，甲乙双方经友好协商，就停工复工事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述（一）工程概况（如涉及工程建设）1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程内容及规模：详细描述工程涵盖的具体工作内容、建筑结构、建筑面积、层数、高度等相关指标，例如：本工程为[建筑类型]，总建筑面积为[x]平方米，地上[x]层，地下[x]层，主要包括基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、水电安装工程等。4.工程承包范围：明确乙方负责施工的具体范围，包括但不限于[列举具体施工范围，如从基础土方开挖到主体结构封顶，包括混凝土工程、钢筋工程、模板工程等]。（二）服务内容（如涉及服务项目）1.服务类型：____________________（如设备维护服务、技术支持服务等）2.服务具体要求：详细说明服务的具体内容和标准，例如：设备维护服务要求乙方定期对甲方的[设备名称]进行巡检、保养、维修，确保设备正常运行，设备出现故障时应在接到通知后的[x]小时内到达现场进行维修，维修质量应符合国家相关标准及甲方要求等。3.服务期限：起始日期为[具体日期]，终止日期为[具体日期]。在停工期间，乙方应按照约定对相关设备或设施进行必要的维护保养，以确保复工后能够迅速恢复正常运行。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权根据实际情况决定停工及复工时间，并提前通知乙方。对乙方的施工/服务过程进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照本协议约定履行义务，如乙方未履行或不当履行，甲方有权追究乙方的违约责任。2.义务按照本协议约定向乙方支付相关费用。为乙方的施工/服务提供必要的协助和配合，包括提供施工场地、施工图纸、水电接入等条件（如适用）。在停工前，应向乙方提供停工的具体原因、预计停工时间等信息，并协助乙方做好停工期间的各项准备工作，如清理施工现场、妥善保管施工设备及材料等。在复工前，应提前通知乙方复工时间，并确保具备复工条件，如场地条件符合要求、水电供应正常等。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付费用。在停工期间，有权要求甲方提供必要的协助和配合，以完成与停工相关的各项工作，如保护现场、保管设备材料等。在复工前，有权要求甲方提供复工所需的条件和信息。2.义务按照国家法律法规、行业规范及本协议约定进行施工/服务。在停工期间，负责对施工现场的设备、材料、临时设施等进行妥善保管和维护，确保其安全、完好，因乙方保管不善导致的损失由乙方承担。按照甲方通知的停工时间，及时停止施工/服务，并做好停工期间的各项收尾工作，如清理场地、拆除临时设施等（如适用）。在接到甲方复工通知后，应在规定时间内组织人员、设备等进场复工，确保复工后的施工/服务顺利进行。复工后，乙方应按照原施工计划或服务方案加快推进工作，确保工程/服务按时完成或达到约定标准。定期向甲方汇报停工期间的工作进展情况及施工现场的状况，如设备材料的保管情况、有无安全隐患等。三、费用及支付方式（一）费用1.停工期间费用双方协商确定停工期间乙方应收取的费用为[x]元。该费用包含乙方为停工期间的各项工作所发生的成本，如设备材料保管费用、人员看护费用等，但不包括因甲方原因导致的额外损失费用（如有）。若因甲方原因导致停工时间延长或出现其他额外情况，双方应根据实际情况协商调整停工期间费用。2.复工后费用复工后的费用按照原合同约定的计价方式和标准执行。原合同中约定的单价、总价等条款继续有效，乙方应按照原合同要求完成工程施工或服务提供。如因停工及复工后实际情况发生变化需要调整工程价款或服务费用的，双方应另行协商签订补充协议。（二）支付方式1.停工期间费用支付在本协议签订后的[x]个工作日内，甲方向乙方支付停工期间费用的[x]%作为预付款，即[x]元。乙方在完成停工期间的各项工作，并经甲方验收合格后的[x]个工作日内，甲方向乙方支付剩余的停工期间费用，即[x]元。2.复工后费用支付复工后，乙方按照工程进度或服务完成情况，向甲方提交付款申请。甲方应在收到申请后的[x]个工作日内进行审核，审核通过后的[x]个工作日内支付相应款项。具体支付比例和时间按照原合同约定执行，但应确保乙方的合理资金需求，保障工程/服务顺利进行。如甲方未按照本协议约定按时支付费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。逾期超过[x]日的，乙方有权暂停施工/服务，并要求甲方支付已完成工作对应的费用及违约金，同时甲方应承担乙方因此遭受的全部损失。四、违约条款（一）甲方违约1.若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付费用，应按照本协议约定承担违约责任。除支付违约金外，还应继续履行支付义务。2.若甲方未按照约定提供施工/服务所需的条件和协助，导致乙方无法正常施工/服务或造成乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。赔偿范围包括乙方的直接损失和间接损失，如停工期间的窝工损失、设备闲置损失、工期延误导致的额外费用等。3.若甲方擅自变更停工或复工时间，且未提前通知乙方并取得乙方同意，导致乙方遭受损失的，甲方应负责赔偿乙方的全部损失。（二）乙方违约1.若乙方未按照本协议约定的时间和要求停止施工/服务或复工，每逾期一日，应按照本协议约定费用的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的费用，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。2.若乙方在停工期间未妥善保管设备、材料等，导致其损坏、丢失或出现其他损失的，乙方应负责修复、更换或赔偿。3.若乙方在复工后未按照原施工计划或服务方案进行施工/服务，导致工程进度延误或服务质量不符合要求的，乙方应采取措施尽快整改，并承担相应的违约责任。如因乙方原因导致工程逾期交付或服务未达到约定标准，乙方应按照原合同约定的违约责任条款承担责任，包括支付违约金、赔偿甲方损失等。4.若乙方违反国家法律法规、行业规范及本协议约定进行施工/服务，甲方有权要求乙方立即整改，并有权解除本协议。乙方应返还甲方已支付的费用，并承担因此给甲方造成的全部损失。五、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款（一）协议变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。2.在履行本协议过程中，如一方提出解除协议，需提前[x]日书面通知对方，并经对方书面同意。解除协议后，双方应按照约定办理相关手续，结清费用，承担各自应承担的责任。（二）保密条款双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为本协议生效之日起[x]年。（三）不可抗力1.本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.因不可抗力事件导致一方无法履行本协议约定的义务，该方不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后的[x]个工作日内书面通知对方，并提供相关证明文件。在不可抗力事件影响消除后的合理时间内，双方应协商确定是否继续履行本协议以及如何继续履行。（四）协议生效及份数1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________