监理招标合同协议书

监理招标合同协议书合同编号：__________一、合同协议书1.合同双方甲方：[甲方公司名称]，地址：[甲方公司地址]，联系方式：[甲方联系电话]，电子邮箱：[甲方联系邮箱]。乙方：[乙方公司名称]，地址：[乙方公司地址]，联系方式：[乙方联系电话]，电子邮箱：[乙方联系邮箱]。1.1工程概况本工程为[工程具体名称]，位于[工程具体地点]，工程规模为[具体规模描述]，工程内容包括[详细工程内容列举]。1.2合同范围乙方承担本工程的监理工作，包括但不限于工程质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理以及安全生产管理等方面的监理服务。1.3合同价格本合同总价为[具体金额]元（大写：[大写金额]），该价格为固定总价，包括乙方完成本合同项下监理服务所需的全部费用，如人员费用、办公费用、交通费用等。1.4合同工期本工程的监理服务期限自[开始日期]起至[结束日期]止，总监理服务天数为[具体天数]天。如因甲方原因导致工期延误，监理服务期限相应顺延。1.5质量标准乙方应按照国家及行业相关标准和规范，对本工程进行监理服务，保证工程质量符合设计要求和相关标准，工程质量等级为[具体质量等级]。1.6合同文件的组成本合同文件包括合同协议书、通用条款、专用条款、监理大纲、监理人员、监理服务、监理费用、合同变更、违约与索赔、争议解决以及其他事项等。上述文件互为补充，如有不一致之处，以合同协议书为准。1.7词语定义与解释在本合同中，除非上下文另有规定，下列词语具有如下含义：“甲方”指[甲方公司名称]；“乙方”指[乙方公司名称]；“工程”指[工程具体名称]；“监理服务”指乙方按照本合同约定对工程进行的监理工作；“合同价格”指本合同约定的乙方完成监理服务应得的总价款；“合同工期”指本合同约定的乙方开始履行监理服务至结束的期限；“质量标准”指本合同约定的工程质量应达到的标准。1.8合同生效与终止本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至本合同项下监理服务完成且双方结清全部款项后终止。二、通用条款2.1一般约定双方应遵守国家法律法规及本合同的约定，履行各自的义务，保证合同的顺利履行。2.2发包人甲方应按照本合同约定向乙方支付监理费用，并为乙方提供必要的工作条件和协助。2.3监理人乙方应按照本合同约定的范围、内容和标准，对工程进行监理服务，保证工程质量、进度和投资控制目标的实现。2.4监理人员乙方应委派具备相应资格和经验的监理人员组成项目监理机构，负责本工程的监理工作。监理人员应遵守甲方的相关规章制度，保守工程秘密。2.5监理服务乙方应按照以下程序提供监理服务：（1）编制监理规划和监理实施细则；（2）审查施工单位的施工组织设计、施工方案等技术文件；（3）对工程施工过程进行巡视、旁站、平行检验等监理工作；（4）签发工程指令、通知等文件；（5）组织工程验收等工作。乙方应按照质量控制标准对工程质量进行控制，包括原材料、构配件、设备的质量检验，施工过程中的质量检查，以及工程竣工验收等。2.6监理费用监理费用的计算方式为[具体计算方式]，支付方式为[具体支付方式]，如遇工程变更等情况，监理费用应按照合同约定进行调整。2.7合同变更双方协商一致，可以对本合同进行变更。合同变更应采用书面形式，并经双方签字（盖章）后生效。2.8违约与索赔如一方违反本合同约定，应承担违约责任。守约方有权要求违约方赔偿因其违约行为给己方造成的损失。2.9争议解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.10其他事项本合同未尽事宜，双方可以另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。三、专用条款3.1一般约定双方在本条款中对通用条款中的相关内容进行了具体约定，如监理服务的具体范围、质量标准的具体要求等。3.2发包人甲方应在[具体时间]前向乙方提供工程施工图纸等相关资料，如未按时提供，应承担相应的违约责任。3.3监理人乙方应在接到工程开工通知后[具体时间]内组建项目监理机构，并将项目监理机构的人员名单及联系方式报甲方备案。3.4监理人员乙方委派的总监理工程师应具备[具体资格要求]，如总监理工程师更换，应提前[具体时间]通知甲方，并经甲方同意。3.5监理服务乙方应在工程施工过程中，定期向甲方提交监理报告，报告内容包括工程进度、质量、投资等方面的情况。3.6监理费用监理费用的调整依据为[具体调整依据]，如工程变更导致监理工作量增加或减少，监理费用应相应调整。3.7合同变更合同变更的程序为[具体程序]，如双方对合同变更的内容存在争议，应按照争议解决条款的约定解决。3.8违约与索赔违约行为的认定标准为[具体认定标准]，如一方违约给对方造成损失，应按照损失的大小承担赔偿责任。3.9争议解决争议的解决方式为[具体解决方式]，如双方选择诉讼解决争议，应向[具体法院]提起诉讼。3.10其他事项本条款中还对其他一些事项进行了约定，如合同的份数、合同的法律效力等。四、监理大纲4.1监理大纲的编制乙方应根据本工程的特点和要求，编制详细的监理大纲，监理大纲应包括监理工作的目标、范围、内容、方法、措施等。4.2监理大纲的内容监理大纲的内容应包括以下几个方面：（1）工程概况及特点分析；（2）监理工作的目标和范围；（3）监理工作的内容和方法；（4）监理工作的程序和流程；（5）监理人员的配备和管理；（6）监理工作的质量控制措施；（7）监理工作的安全管理措施；（8）监理工作的协调和沟通机制。4.3监理大纲的提交乙方应在合同签订后[具体时间]内，将编制好的监理大纲提交给甲方审查，甲方应在收到监理大纲后[具体时间]内提出审查意见，如甲方未在规定时间内提出审查意见，视为监理大纲已通过审查。五、监理人员5.1监理人员的组成乙方委派的项目监理机构人员包括总监理工程师、专业监理工程师、监理员等，各岗位人员应具备相应的资格和经验。5.2监理人员的资格总监理工程师应具备[具体资格要求]，专业监理工程师应具备[具体资格要求]，监理员应具备[具体资格要求]。5.3监理人员的更换如因监理人员自身原因需要更换，乙方应提前[具体时间]通知甲方，并经甲方同意后方可更换。如因乙方原因导致监理人员更换频繁，影响工程监理工作的正常进行，甲方有权要求乙方承担违约责任。六、监理服务6.1监理服务的内容乙方的监理服务内容包括工程质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理以及安全生产管理等方面，具体如下：（1）工程质量控制审查施工单位的质量保证体系和质量管理制度；审查施工单位提交的施工组织设计、施工方案等技术文件；对原材料、构配件、设备的质量进行检验；对施工过程中的质量进行检查和验收；对工程质量缺陷进行处理和整改。（2）工程进度控制审查施工单位提交的施工进度计划；对工程进度进行跟踪和检查；协调解决工程进度中的问题；提出工程进度调整建议。（3）工程投资控制审查施工单位提交的工程计量申请和工程款支付申请；对工程变更进行审核和计价；控制工程投资不超过合同约定的范围。（4）合同管理协助甲方签订工程施工合同；对施工单位的合同履行情况进行监督和检查；处理工程合同纠纷。（5）信息管理建立工程监理信息管理系统；收集、整理、归档工程监理资料；及时向甲方提供工程监理信息。（6）安全生产管理审查施工单位的安全生产保证体系和安全生产管理制度；对施工现场的安全生产进行监督和检查；提出安全生产整改建议；参与工程安全生产的调查和处理。6.2监理服务的程序乙方应按照以下程序提供监理服务：（1）签订监理合同后，组建项目监理机构，编制监理规划和监理实施细则；（2）审查施工单位的施工组织设计、施工方案等技术文件；（3）对工程施工过程进行巡视、旁站、平行检验等监理工作；（4）签发工程指令、通知等文件，督促施工单位整改问题；（5）组织工程验收，签署工程验收意见；（6）编写监理月报、监理周报等监理报告，向甲方汇报工程进展情况；（7）工程竣工后，编制工程监理总结报告。6.3监理服务的质量控制乙方应建立完善的质量控制体系，采取有效的质量控制措施，保证工程质量符合合同约定的标准。具体措施包括：（1）加强对施工单位质量保证体系的审查和监督；（2）严格执行原材料、构配件、设备的检验制度；（3）加强对施工过程中的质量检查和验收，及时发觉和处理质量问题；（4）组织召开质量专题会议，研究解决质量问题；（5）对工程质量缺陷进行跟踪和处理，保证整改到位。七、监理费用7.1监理费用的计算监理费用的计算方式为[具体计算方式]，该计算方式已在合同中明确约定，双方应按照合同约定的计算方式计算监理费用。7.2监理费用的支付监理费用的支付方式为[具体支付方式]，甲方应按照合同约定的支付时间和比例向乙方支付监理费用。如甲方未按照合同约定支付监理费用，应按照逾期金额的[具体比例]向乙方支付违约金。7.3监理费用的调整如遇工程变更等情况，导致监理工作量增加或减少，监理费用应按照合同约定进行调整。双方应在工程变更发生后[具体时间]内，就监理费用的调整事宜进行协商，并签订补充协议。八、合同变更8.1合同变更的程序双方协商一致，可以对本合同进行变更。合同变更应采用书面形式，并经双方签字（盖章）后生效。如因工程变更导致合同内容需要变更，双方应按照工程变更的程序进行处理，并签订补充协议。8.2合同变更的内容合同变更的内容应包括变更的原因、变更的事项、变更的价格等方面的内容。双方应在合同变更协议中明确约定变更后的合同条款，并按照变更后的合同条款履行各自的义务。九、违约与索赔9.1违约的认定一方违反本合同约定，视为违约行为。违约行为的认定标准应根据本合同的约定进行确定，如一方未按照合同约定的时间、金额支付监理费用，未按照合同约定的范围、内容提供监理服务等，均视为违约行为。9.2违约的责任如一方违约，应承担违约责任。违约责任的承担方式包括支付违约金、赔偿损失等。违约金的数额应根据本合同的约定进行确定，如未约定违约金的数额，守约方有权要求违约方赔偿因其违约行为给己方造成的损失。9.3索赔的提出如一方认为对方违约给自己造成了损失，有权向对方提出索赔要求。索赔要求应采用书面形式，并应在索赔事件发生后[具体时间]内提出。索赔报告应包括索赔的事项、理由、金额等方面的内容，并应提供相关的证据材料。9.4索赔的处理对方收到索赔报告后，应在[具体时间]内进行审核，并将审核意见书面通知索赔方。如对方认为索赔要求合理，应按照合同约定的方式和时间支付索赔款项；如对方认为索赔要求不合理，应说明理由并拒绝支付索赔款项。如双方对索赔事项存在争议，可以通过协商或仲裁等方式解决。十、争议解决10.1争议的解决方式双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2争议的仲裁或诉讼如双方选择仲裁解决争议，应在本合同中约定仲裁机构和仲裁规则。如双方未约定仲裁机构和仲裁规则，应按照相关法律法规的规定进行仲裁。如双方选择诉讼解决争议，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他事项11.1合同的份数本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份，具有同等