建筑智能化施工合同

第第页合同编号:________建筑智能化施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的1.本合同名称为“建筑智能化施工合同”（以下简称“本合同”），由以下主体签订：（1）甲方：[甲方全称]，统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]，法定代表人：[甲方法定代表人姓名]，联系电话：[甲方联系电话]。（2）乙方：[乙方全称]，统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]，法定代表人：[乙方法定代表人姓名]，联系电话：[乙方联系电话]。2.本合同旨在明确甲方委托乙方对[项目名称]（以下简称“本项目”）进行建筑智能化施工的相关事宜，确保施工质量、进度和安全生产，实现项目预期目标。具体内容包括但不限于：（1）智能化施工方案设计、设备采购、安装调试、系统测试等。（2）施工过程中的技术指导、质量控制、安全管理等。（3）施工完成后，对智能化系统进行验收、维护及售后服务等。二、价格、支付方式1.合同总价为人民币[合同总价金额]元，包括但不限于设计费、材料费、人工费、设备费、安装调试费、验收测试费等。2.付款方式如下：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。（2）项目施工进度达到合同约定节点，经甲方验收合格后，甲方应在7个工作日内支付已完工程款的50%。（3）项目施工完毕，经甲方验收合格并提交最终验收报告后，甲方应在15个工作日内支付剩余工程款的20%。（4）项目保修期满，且无任何质量问题的，甲方应在保修期满后30日内支付剩余工程款的10%作为保修金。3.乙方应在每个付款节点相应的发票和工程进度报告，甲方应在收到发票及报告后的5个工作日内完成付款。逾期付款的，甲方应向乙方支付逾期付款金额的日万分之五的违约金。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成智能化施工任务。（2）甲方应按合同约定的时间、金额支付工程款项。（3）甲方有权对施工过程中的质量问题提出整改要求，乙方应予以配合。（4）甲方应施工所需的场地、设施和条件，确保施工顺利进行。2.乙方权利与义务：（1）乙方应按照甲方要求，在约定的时间内完成智能化施工任务，确保工程质量符合国家标准。（2）乙方应严格按照施工图纸和设计要求进行施工，不得擅自更改设计方案。（3）乙方应负责施工过程中的技术指导和培训，确保甲方工作人员能够熟练操作智能化系统。（4）乙方应按照合同约定，对施工过程中产生的垃圾、废弃物进行清理，保持施工现场整洁。（5）乙方应负责智能化系统的保修和维护工作，在保修期内对出现的问题进行无偿修复。（6）乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工过程中的安全生产。四、质量保证与服务1.质量保证：（1）乙方保证所的智能化施工材料、设备、技术符合国家相关标准和合同约定。（2）乙方承诺在施工过程中严格执行质量管理体系，确保工程质量达到设计要求。（3）施工完成后，乙方应完整的施工技术资料，包括设计文件、施工记录、验收报告等。（4）在保修期内，乙方应负责对智能化系统进行定期检查和维护，确保系统正常运行。2.服务内容：（1）乙方应在施工过程中必要的技术支持，包括但不限于现场指导、问题解答等。（2）乙方应在合同约定的保修期内，对智能化系统进行免费维修和更换零部件。（3）乙方应不少于1年的售后服务，包括但不限于系统升级、故障排除等。（4）如因乙方原因导致系统故障，乙方应在接到通知后24小时内响应，并在2个工作日内提出解决方案。（5）乙方应按照甲方要求，对智能化系统进行定期评估，确保系统性能满足甲方需求。五、履行与变更1.履行：（1）双方应严格按照合同约定的时间、质量、标准履行各自的权利和义务。（2）乙方应在合同约定的期限内完成智能化施工任务，甲方应按合同约定的时间支付工程款项。（3）施工过程中，如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并相应调整合同工期。（4）任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。2.变更：（1）在合同履行过程中，如需对合同内容进行变更，双方应书面协商一致，并签订补充协议。（2）变更内容应包括但不限于工程范围、施工时间、合同价格等。（3）任何变更均应经双方签字盖章后生效，并作为合同的一部分。（4）未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更合同内容。如一方擅自变更，另一方有权拒绝履行，并追究其违约责任。六、保密条款1.双方对本合同内容以及项目的技术、商业信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.保密信息包括但不限于：项目的技术方案、设计图纸、预算、报价、施工计划、合同条款、商务谈判内容等。3.保密期限自本合同签订之日起至合同终止后[保密期限年数]年。4.在保密期限内，如因法律规定或法院、仲裁机构的要求而必须披露保密信息，披露方应事先通知对方，并采取一切可能措施确保保密信息的保密性。5.双方承诺，在保密期限内，未经对方书面同意，不得以任何形式使用或披露对方的保密信息，不得利用对方的保密信息进行不正当竞争或损害对方利益。6.本保密条款不因合同的终止或解除而失效，双方继续承担保密义务。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.在诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。4.双方同意，争议解决过程中产生的费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，由败诉方承担。5.如双方同意仲裁解决争议，应选择[仲裁机构名称]作为仲裁机构，按照该机构的仲裁规则进行仲裁。6.仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，任何一方不得向人民法院或其他机构提起诉讼或上诉。7.在争议解决过程中，双方应保持合作态度，积极寻求解决方案，避免不必要的损失。八、其它条款1.合同解除：在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。2.合同终止：合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时，合同自动终止。3.合同份数：本合同一式[合同份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。4.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。5.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，与本合同正文不一致之处，以附件为准。6.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律，并受其管辖。7.合同变更：任何对合同内容的变更，均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。8.通知送达：除法律另有规定外，一方通知另一方，应以书面形式通过约定的通讯方式送达，自送达之日起生效。九、合同签署1.本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效。2.甲方代表签字：[甲方代表姓名]，职务：[甲方代表职务]，签字日期：[甲方代