




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2025年建筑工程业主支付担保合同9篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(业主):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方(担保机构):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方作为建筑工程的业主,为确保工程建设的顺利进行,保障乙方权益,经双方友好协商,达成如下支付担保合同:第一条担保目的与范围1.1本担保合同旨在确保甲方对建筑工程承包方支付的工程款得到保障。1.2担保范围包括但不限于工程进度款、材料款、劳务费用等甲方应付的全部款项。第二条担保金额与期限2.1担保金额为甲方委托乙方担保的建筑工程合同总金额。具体金额见附件《担保明细表》。2.2担保期限自本合同签署之日起至工程竣工验收合格并结清全部款项后终止。第三条担保方式及条件3.1乙方为甲方的支付能力向相关债权方提供连带责任保证。甲方必须在本合同签订之日起按时向乙方支付相应的担保费用。若甲方违约不履行付款义务,乙方将承担保证责任。3.2甲方应提供乙方认可的反担保措施,确保乙方权益得到保障。反担保措施包括但不限于房产抵押、股权质押等。具体事项由双方另行签订协议约定。第四条甲方的义务与承诺4.1甲方应按时支付工程款项,确保工程建设的顺利进行。4.2甲方应如实向乙方提供与担保相关的所有资料,并保证所提供资料的真实性和合法性。4.3甲方应接受乙方的监督,配合乙方对工程建设进度的检查和核实。若甲方存在违约行为,应立即纠正并采取补救措施。第五条乙方的权利与义务5.1乙方有权对甲方的工程建设进度和资金支付情况进行监督和检查。5.2乙方应按照本合同约定承担担保责任,确保债权方的权益得到保障。若甲方违约不履行付款义务,乙方将根据本合同约定承担相应的连带责任。5.3乙方有义务对甲方进行必要的资信评估和风险预警。在甲方信用状况下降或有潜在风险时,乙方有权要求甲方提供补充资料或采取其他必要措施以保障自身权益。第六条违约责任与解决方式6.1若甲方未按时支付工程款项导致违约,乙方有权要求甲方支付违约金并承担连带责任。具体违约金数额和计算方式按照双方另行约定的协议执行。6.2若因甲方的违约行为导致乙方向第三方承担连带责任,乙方有权向甲方追偿所有损失及费用。若双方发生争议,应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条合同变更与解除本合同一经签署,未经双方协商一致并书面确认,任何一方均不得擅自变更或解除本合同。若需变更或解除本合同,双方应达成书面协议并报相关部门批准。第八条附则本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方签字(盖章)之日起生效。本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。本合同解释权归甲乙双方共同所有。本合同争议解决适用中华人民共和国法律。篇2合同编号:[具体编号]甲方(业主):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]电话:[甲方联系电话]乙方(担保机构):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]电话:[乙方联系电话]鉴于甲方作为建筑工程的业主,为确保工程顺利进行,保障乙方权益,经双方友好协商,达成以下支付担保合同:一、担保事项及金额乙方愿意就甲方与施工方签署的建筑工程施工合同中约定的业主进度款支付事项向施工方提供担保。本次担保的总金额为人民币(大写)[金额汉字大写]元整。具体金额以甲方与施工方签订的施工合同为准。二、担保期限与方式本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并支付完毕所有款项后终止。乙方采用连带责任保证的方式为甲方的支付义务向施工方提供担保。三、担保条件与要求1.甲方应按照施工合同约定及时支付工程进度款,确保工程顺利进行。如甲方未按时支付工程进度款,乙方应在接到施工方的书面索赔通知后,按照本合同约定履行担保责任。2.甲方应按照乙方的要求提供必要的财务资料,以便乙方了解甲方的财务状况和资信情况。3.乙方有权对甲方的工程款项支付情况进行监督,甲方应配合并提供相关支持。四、担保责任与义务1.若甲方未能按照施工合同约定支付工程进度款,导致施工方提出索赔请求,乙方应在接到索赔通知后五个工作日内,无条件承担连带责任保证,向施工方支付甲方未支付的工程进度款。2.乙方承担担保责任后,有权向甲方追偿,甲方应在合理期限内偿还乙方因此产生的所有费用。五、违约责任与解决方式1.若甲方未按本合同约定履行支付义务,导致乙方承担担保责任的,甲方应向乙方支付违约金,并承担由此产生的一切损失。2.若因本合同发生争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行协商补充。经双方协商一致,可以签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(业主):[甲方名称]法定代表人:[甲方法人姓名]签字盖章:[甲方印章]日期:XXXX年XX月XX日乙方(担保机构):[乙方名称]法定代表人:[乙方法人姓名]签字盖章:[乙方印章]日期:XXXX年XX月XX日---页脚---篇3合同编号:[具体编号]甲方(业主):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]电话:[甲方联系电话]乙方(担保机构):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]电话:[乙方联系电话]鉴于甲方作为工程业主与承建商签订的建筑工程合同,为保证甲方在工程进行中按照约定向承建商支付相关款项,乙方接受甲方的委托,经双方友好协商,特订立本支付担保合同。一、担保事项乙方担保甲方依据建筑工程合同向承建商支付相关款项,包括但不限于工程进度款、竣工结算款及其他相关费用。若甲方未能按时支付,乙方将按照本合同约定承担相应担保责任。二、担保金额与期限担保金额:[具体金额]。担保期限自建筑工程合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成结算后[具体期限]止。三、担保方式乙方在本合同项下的担保方式为连带责任保证担保。若甲方未按照约定支付款项,乙方将在收到承建商书面索赔请求后的合理期限内代为支付。四、甲方的义务1.甲方应按照建筑工程合同的约定按时支付款项。2.甲方应妥善保管与工程支付相关的所有合同、凭证等资料。3.甲方应及时向乙方提供与工程支付相关的必要信息,包括但不限于工程进度、变更、结算等。五、乙方的担保责任1.若甲方未按照约定支付款项,乙方将在收到承建商书面索赔请求后的合理期限内代为支付。2.乙方在承担担保责任后,有权向甲方追偿。3.乙方有权对甲方的资金使用情况、工程进展等进行监督。六、违约责任1.若甲方未按照约定支付款项,导致乙方承担担保责任的,甲方应向乙方支付违约金,并承担乙方因此产生的全部损失。2.若乙方违反本合同约定,未履行担保责任的,应承担相应的违约责任。七、争议解决因履行本合同发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字(盖章)之日起生效。2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充。甲方(业主):[甲方名称]法定代表人:[甲方法人姓名]签字(盖章):[甲方公章]日期:XXXX年XX月XX日乙方(担保机构):[乙方名称]法定代表人:[乙方法人姓名]签字(盖章):[乙方公章]日期:XXXX年XX月XX日篇4合同编号:[具体编号]甲方(业主):[甲方名称]乙方(承包商):[乙方名称]丙方(担保人):[丙方名称](如有)鉴于甲方作为建筑工程的业主,乙方作为承建商,为确保工程顺利进行,保障各方权益,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,经友好协商,特订立本支付担保合同。一、工程概况1.工程名称:[工程名称]2.工程地点:[工程地点]3.工程内容:[工程内容简述]4.工程期限:自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。二、担保事项及金额甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程进度款。丙方(如有)作为担保人,对甲方在本合同项下的付款责任提供连带责任担保。担保金额为人民币[金额大写]元整。三、支付条款1.支付方式:按照工程进度分期支付。具体支付时间和金额按照附件《支付计划表》执行。2.甲方应在每个支付节点前,向乙方提供支付依据,经乙方确认后按约定时间支付。3.若甲方逾期支付工程进度款,应按照逾期支付的金额每日向乙方支付[逾期违约金百分比]%的违约金。四、担保责任1.丙方对甲方在本合同项下的付款责任承担连带责任担保。2.若甲方未能按照合同约定支付工程进度款,乙方有权要求丙方履行担保责任。3.丙方的担保期限为自本合同生效之日起至工程竣工验收合格并结算完毕后的两年止。五、合同变更与解除1.合同变更需经甲、乙双方协商一致,并书面修改本合同。本合同之任何修改应视为本合同不可分割的一部分。任何修改均须各方签字盖章后方为有效。若丙方为担保人时亦需其同意。2.若因不可抗力导致工程无法继续或本合同目的无法实现时,经甲、乙双方协商,可以解除本合同。合同解除后,甲方应尽快支付乙方已完成工程的款项。丙方的担保责任随之终止。但甲方仍需承担因违约给乙方造成的损失赔偿责任。六、争议解决与法律适用篇5合同编号:[具体编号]甲方(业主):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方(担保人):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方作为建筑工程的业主,为确保工程顺利进行,保障乙方权益,经双方友好协商,达成以下支付担保合同:一、担保事项乙方对甲方在建筑工程中的支付能力提供第三方担保,确保甲方按时足额支付工程款及其他相关费用。二、担保金额与期限1.担保金额:人民币[大写金额]圆整(¥[金额数字])。2.担保期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格并结算完毕为止。三、担保方式乙方按照甲方的要求,采用连带责任保证方式,为甲方的支付能力提供担保。在甲方未按时足额支付款项时,乙方将承担担保责任,代为支付。四、甲方的义务1.甲方应按时向乙方提供工程进展情况及支付需求。2.甲方应确保所提供的资料真实、完整、准确。3.甲方应严格遵守合同约定,按时足额支付款项。五、乙方的义务1.乙方应按照合同约定为甲方的支付能力提供担保。2.乙方有权对甲方的工程进展情况进行监督。3.乙方应在甲方违约时,承担担保责任,代为支付款项。六、违约责任1.若甲方未按时足额支付款项,乙方有权要求甲方支付违约金,并承担由此产生的所有损失。2.若乙方未按照合同约定履行担保责任,甲方有权追究乙方的法律责任。七、解决争议的方式本合同在履行过程中发生争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字(盖章)之日起生效。3.本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充。甲方(业主):[甲方名称](盖章)法定代表人:[甲方法人姓名](签字)日期:XXXX年XX月XX日乙方(担保人):[乙方名称](盖章)法定代表人:[乙方法人姓名](签字)日期:XXXX年XX月XX日篇6合同编号:[具体编号]甲方(业主):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]电话:[甲方联系电话]乙方(担保人):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]电话:[乙方联系电话]鉴于甲方作为建筑工程的业主,为确保工程顺利进行,需对工程款支付提供相应担保,经甲、乙双方友好协商,依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,就甲方委托乙方提供支付担保事宜达成如下合同:第一条工程概况及担保事项1.工程名称:[工程名称]。2.工程地点:[工程地点]。3.担保事项:甲方对建筑工程承包商的工程款支付义务提供担保。担保金额根据工程进度分期计算,具体按照合同及工程进度支付计划执行。第二条担保方式及期限1.乙方提供连带责任保证担保。当甲方未按照合同约定支付工程款时,乙方将承担担保责任,代为支付相应款项。2.担保期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成结算后满XX个月止。第三条担保费用及支付方式1.担保费用计算方式:[具体费用计算方式]。2.甲方应于本合同签订后XX个工作日内向乙方支付担保费用。费用包括但不限于担保费、手续费等。具体金额按照实际发生额计算。第四条甲方的义务与责任1.甲方应按时向乙方提供工程款项支付的相关资料,并保证资料的真实性和准确性。2.甲方应严格遵守合同约定,按时足额支付工程款。如甲方未能按时支付,乙方有权依法承担担保责任。3.甲方应按时向乙方支付担保费用。如未按时支付,乙方有权要求甲方承担违约责任。第五条乙方的权利与义务1.乙方有权要求甲方按时提供相关资料并支付担保费用。2.乙方承担担保责任后,有权向甲方追偿相应款项及产生的相关费用。3.乙方在履行担保责任时,有权依法采取必要的措施追索债务。第六条违约责任及争议解决方式1.若甲方未能按时支付工程款导致乙方承担担保责任,甲方应向乙方支付违约金,并赔偿乙方因此产生的全部损失。2.若因本合同发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条附则1.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。2.本合同自双方签字(盖章)之日起生效。合同附件为本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。3.未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。篇7合同编号:[具体编号]甲方(业主):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]电话:[甲方联系电话]乙方(担保机构):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]电话:[乙方联系电话]鉴于甲方作为建筑工程的业主,为确保工程顺利进行,保障乙方权益,经双方友好协商,达成以下支付担保合同:一、担保事项乙方接受甲方委托,就甲方与施工单位签订的建筑工程合同中的业主支付事项提供连带担保责任。担保金额为人民币[大写金额]元整(¥[金额数字格式]元)。二、担保期限及条件1.本担保的期限为自工程开工之日起至工程竣工并完成所有结算支付后满XX个月止。2.在工程实施期间及担保期限内,若甲方未能按照合同约定及时足额支付款项给施工单位,导致违约行为,乙方将按照本合同约定承担担保责任。乙方在接到施工单位的索赔通知后XX个工作日内向施工单位支付索赔款项。3.若甲方与施工单位就工程款项支付达成延期付款协议或其他变更协议,双方应书面通知乙方并征得乙方同意后,乙方继续承担相应变更后的担保责任。三、担保费用及支付方式甲方应按照担保金额的XX%向乙方支付担保费用,总计人民币[大写金额]元整(¥[金额数字格式]元)。该费用应当在本合同签订后XX个工作日内一次性支付给乙方。甲方未按时足额支付担保费用时,乙方有权解除本合同并要求甲方承担违约责任。四、违约责任及赔偿范围1.若甲方未能按照合同约定支付款项导致违约行为,乙方承担担保责任后有权向甲方追偿已支付的款项及承担相关损失。同时,甲方应支付违约金给乙方,违约金的具体数额按照逾期未付款项的XX%计算。2.若因甲方原因导致乙方承担连带责任而产生其他损失(包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等),甲方应承担全部赔偿责任。五、保密条款双方应保守本合同所涉及的商业秘密和机密信息,未经对方同意不得向第三方泄露。泄露方应承担相应的法律责任。六、争议解决方式因本合同引起的任何争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充。经双方协商一致,可以签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。篇8甲方(担保方全称):[担保方全称]乙方(业主全称):[业主全称](以下简称“业主”)丙方(承包方全称):[承包方全称](以下简称“承包人”)为确保丙方与甲方签订的建设工程施工合同的履行,保证工程的质量和进度,明确甲、乙双方在施工合同履行中的经济责任及双方履行所承担的义务和风险,本着平等互利、诚实信用的原则,甲、乙双方经友好协商,就甲方为乙方对丙方进行的工程担保事宜达成一致协议,并订立本合同以资各方遵守。具体内容如下:一、工程项目概述及承包内容项目名称:[项目名称]建设规模:[具体规模]。资金来源:[资金来源描述]。承包范围和内容:[承包的具体内容和范围]。合同工期:[合同约定的工期]。工程质量标准:[须达成的工程质量标准]。价格条款依照相关建设工程施工合同约定进行支付担保的费用以及计费方式和调整时间。此项目下甲方的责任主要是保障业主及时向承包方支付相应款项。该款项为包含所有由丙方实施且经过甲方认可的必要项目以及预算外所需的项目。包括建设所需的各项材料和人力等资金均按照工程施工进度和相关协议内容进行结算并支付担保款项给承包方使用在施工所需的支付过程中承担保障作用以保障工程进度。保证支付内容主要包括工程进度款结算工程款及其他工程款支付款项以及相关保证金的返还等。乙方应确保丙方在约定的时间节点内完成工程任务并且严格按照约定进行施工不出现延误或质量不合格的情况出现并满足施工合同的全部要求如乙方未按时足额向丙方支付款项导致甲方承担担保责任的乙方应立即向甲方支付代偿款项及违约金等费用。二、业主支付担保概况担保金额:人民币大写:[具体金额汉字大写形式],小写:[具体金额数字形式]。支付方式根据建设工程施工合同的规定由业主支付给承包人并在该合同履行完毕后向承包人结清尾款支付剩余金额或者转为质保金等相关事宜。担保期限自本合同签订之日起至建设工程施工合同约定的全部义务履行完毕止。担保费用由乙方承担并依合同约定按时支付至甲方指定账户由甲方代乙方向丙方进行担保费用包括但不限于对违约付款所收取的违约金利息损失等额外费用一并列入赔付范围在发生违约时按照相应约定赔偿甲方实际损失同时乙方须向甲方支付一定比例的担保费作为甲方承担风险的对价补偿等费用。在乙方完全履行其义务后甲方将解除担保责任并将相关情况通知乙方和丙方。三、甲方的权利和义务甲方的权利主要包括有权对丙方的建设施工行为进行监督检查以及必要的财务审计或抽查如乙方未按合同约定及时向丙方支付相关款项则甲方有权进行催告若催告无果可向相关司法机关申请通过司法途径保护自身权益向乙方和丙方追讨相关款项等。甲方的义务主要包括依据本合同约定承担向丙方的支付担保责任确保工程顺利进行等义务并对乙方的资金运用进行监管保证资金使用的合规性不得挪作他用并监督丙方的工程进度确保工程按期完成等义务。四、乙方的权利和义务乙方的权利主要包括在出现工期延误质量问题或重大安全问题时甲方的过错责任造成的部分可向甲方追责保证建设工程合同中涉及工程款偿付时限等方面的合法性保证其他不损害承包人利益的约定及后续业主资金的运用享有主导权在工程进度与甲方意见相左时可享有决定权。乙方的义务主要包括按照合同约定及时向丙方支付款项确保工程进度和质量并接受甲方的监管不得擅自挪用款项如确有需要应提前通知并得到甲方的书面同意不得将建设工程的任何部分转包第三方或违法发包并接受甲方对工程质量进度的监督与指导配合甲方进行资金使用的审核按时按质完成约定任务对出现的延期及其他风险承担责任并提供必要的材料并及时回复解决问题防止给甲方造成风险共同协调处理与当地政府社区之间的各种事宜及时了解和反馈施工中出现的问题处理好当地纠纷问题以免发生政治问题及时解决可能涉及赔偿方面的事情等情况必要时可先报备并事后处理避免事态扩大化以保障工程顺利进行等义务。五、违约责任及纠纷解决方式任何一方违反本合同约定均应承担违约责任包括但不限于因违约方向守约方承担因违约所造成的经济损失等责任。如因违约发生争议各方首先应协商解决协商不成时各方均可向合同签订地人民法院提起诉讼并由违约方承担一切费用包括但不限于诉讼费保全费律师费等费用同时应依法追究违约责任包括但不限于承担由此给守约方造成的经济损失。任何一方未按照合同约定及时履行付款义务的违约时应按照未付款金额的同期银行存款利率计息赔付对方损失作为违约金直至付款完成止等违约责任条款内容根据具体情况进行约定和补充以确保合同履行的合法性和有效性。六、其他条款本合同一式三份甲方乙方各执一份留存以备履行同时作为甲方向丙方担保的重要凭据及乙方向相关部门提供必要证明资料之用合同经各方盖章后生效至工程竣工验收合格并结清全部款项后终止本合同如有未尽事宜可由各方协商补充合同条款并由各方篇9合同编号:
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 解除商务楼合同协议书
- 货运合同解除协议
- 酒吧股份协议合同
- 拍卖招商代理合同协议
- 珠宝回购协议合同范本
- 茶楼租赁合同协议
- 协议存款合同2025
- 小情侣协议合同
- 土方安全协议合同
- 餐饮快餐合同协议
- 第一章中医护理学发展史
- 封头理论重量计算公式
- 工贸行业事故隐患排查与治理
- 中药含量测定技术-课件
- 中医筋伤学教材
- 2023年新疆铁道职业技术学院单招面试模拟试题及答案解析
- 360度绩效考核参考文献(筛选96个),参考文献
- GB/T 28776-2012石油和天然气工业用钢制闸阀、截止阀和止回阀(≤DN100)
- GB/T 11211-2009硫化橡胶或热塑性橡胶与金属粘合强度的测定二板法
- 望神 色 形态课件
- 设备出厂检验报告
评论
0/150
提交评论