202BC装修施工合同

2025ABC装修施工合同合同编号：签订地点：签订时间：甲方（发包方）：地址：联系XX：联系人：乙方（承包方）：地址：联系XX：联系人：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲方将装修工程委托乙方进行施工。甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况工程名称：工程地点：装修面积：平方米装修内容：（1）（2）（3）承包方式：（采取包工包料、包工不包料或其他方式）工程用途：第二条工程承包范围乙方负责以下范围的施工：墙面、地面、天花板等部位的装修；建筑物内外装饰工程；电路、水路、燃气管道等隐蔽工程；其他双方约定的施工内容。具体施工范围以双方确认的施工图纸、设计说明及工程量清单为准。第三条合同工期工期总日历天数：天计划开工日期：计划竣工日期：工期延误：（1）因甲方原因导致的工期延误，乙方有权顺延工期；（2）因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的违约责任；（3）因不可抗力因素导致的工期延误，双方协商解决。第四条质量标准执行标准：本工程执行《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）及其他相关标准。质量要求：（1）乙方必须严格按设计图纸、施工规范及甲方要求进行施工；（2）隐蔽工程需经甲方验收合格后方可进行下一工序；（3）乙方应保证装修工程整体质量达到标准。验收条件：（1）乙方完成全部施工内容并提交竣工验收报告；（2）甲方组织验收，验收合格后签署《工程竣工验收单》。第五条合同价款合同总价款：人民币元整（￥元）大写：人民币元整工程款支付方式：（1）预付款：本合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价款的%，即人民币元整；（2）进度款：工程进度达到%时，甲方向乙方支付合同总价款的%，即人民币元整；（3）尾款：工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付剩余合同价款，即人民币元整。工程款支付条件：（1）乙方应提供相应金额的正式发票；（2）甲方支付工程款前，乙方应提交相应的进度证明或验收报告。第六条双方责任与义务甲方责任与义务提供施工场地：甲方应在合同签订后日内向乙方提供符合施工条件的场地，并确保乙方施工期间的水、电、气等正常供应。审批设计方案：甲方应在乙方提交设计图纸、施工方案后日内完成审批并签署意见。支付工程款：甲方应按合同约定的支付方式和时间向乙方支付工程款。监督施工：甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督，发现问题应及时通知乙方整改。乙方责任与义务施工组织：乙方应按照合同约定的工期、质量要求完成施工任务，并确保施工过程中遵守相关法律法规及安全操作规程。施工图纸：乙方需在合同签订后日内提交施工图纸及设计说明，经甲方确认后方可施工。质量管理：乙方应严格按施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量和施工安全。竣工验收：乙方应在工程完工后日内向甲方提交竣工验收报告及相关资料。保修服务：乙方对工程负有保修义务，保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。第七条工程变更与索赔工程变更：（1）甲方提出变更设计或施工要求时，应提前日书面通知乙方；（2）乙方提出的变更须经甲方书面同意后方可实施；（3）因变更导致的工程量增减，双方应协商调整合同价款。索赔：（1）因甲方原因导致乙方停工、窝工或返工的，乙方有权向甲方索赔；（2）因乙方原因导致工程延误或质量问题的，甲方有权向乙方索赔。第八条违约责任甲方违约：（1）未按约定支付工程款的，每逾期一日，按应付金额的%向乙方支付违约金；（2）未按约定提供施工场地或其他必要条件的，导致乙方无法施工的，应赔偿乙方造成的损失。乙方违约：（1）未按约定工期完成工程的，每逾期一日，按合同总价款的%向甲方支付违约金；（2）施工质量未达到约定标准的，乙方应无偿返工或修复；（3）因乙方原因导致施工安全事故的，乙方承担全部责任并赔偿损失。第九条争议解决本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。第十条其他条款本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同附件包括：（1）施工图纸及设计说明；（2）工程量清单；（3）其他双方确认的文件。本合同一式份，双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖