建设工程勘察合同(参考文本)6篇

建设工程勘察合同(参考文本)6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话]乙方（勘察人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话]鉴于甲方拟对特定工程进行勘察工作，特委托乙方提供专业勘察服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同背景与目的甲方为了顺利推进其建设工程，特委托乙方承担本工程的勘察工作。本合同旨在明确双方的权利和义务，确保工程勘察工作的顺利进行。二、工作内容及范围乙方应按照甲方的要求，完成以下勘察工作：1.工程地质勘察；2.水文地质勘察；3.测绘工程测量；4.地下管线探测；5.勘察成果编制及提交。具体工作内容应根据甲方提供的工程勘察任务书执行。三、合同金额及支付方式1.本合同总金额为人民币大写：[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]元）。具体金额根据工程规模、难度及工作量等因素确定。2.支付方式：甲方应按以下约定向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方支付合同总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成现场勘察工作并提交初步成果后，甲方支付合同总金额的XX%；（3）乙方提交最终勘察成果并通过甲方验收后，甲方支付剩余款项。四、质量要求与验收标准1.乙方应确保勘察成果真实、准确、完整，符合相关国家规范和行业标准要求。如因乙方工作失误造成成果质量问题，乙方应承担相应责任。2.甲方有权对乙方的勘察工作进行监督检查，并对成果进行验收。验收标准按照国家和地方相关法规、规范及甲方要求进行。具体验收办法详见附件。篇2合同编号：[合同编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（勘察人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模描述]4.工程勘察任务范围及内容：[勘察范围及内容描述]（详见附件一）。二、勘察工作期限及进度安排1.勘察工作总日历天数：[天数]天。自本合同签订之日起计算。若因甲方原因导致周期延长，乙方有权调整工作计划并相应延长工期。2.进度安排：[进度安排表]（详见附件二）。甲方对乙方提交的勘察成果应按时进行验收。三、勘察工作量及费用支付方式1.勘察工作量计算依据：[计算依据]（具体根据实际工程需求进行描述）。费用总计为人民币：[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]）。如实际勘察工作量发生变动，甲乙双方根据合同规定进行相应调整。具体支付节点和金额按照双方约定执行。2.费用支付方式：[支付方式]（如预付款、进度款、结算款等）。甲方应按约定时间支付费用，逾期支付需承担违约责任。乙方收到款项后应提供合法有效的发票。四、技术标准与要求本合同勘察工程技术标准应按照国家有关技术标准和规范要求进行，详见附件三《技术标准与要求》。双方约定未达到标准的部分需进行修改并满足甲方合理要求。对于不符合标准的工作成果，乙方应承担违约责任。五、保密条款及知识产权归属约定乙方在本合同履行过程中涉及的商业秘密及信息资料，应当严格保密并承担保密义务。未经甲方同意，乙方不得泄露或擅自使用甲方的相关信息。合同期间及合同终止后，乙方对甲方提供的所有资料均应妥善保管并予以归还。本合同的任何部分及与本合同相关的所有文件资料的知识产权归甲方所有。乙方对勘察成果的知识产权应明确归属甲方。若因乙方侵犯知识产权导致甲方损失，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。六、违约责任及赔偿损失约定签署人：甲方（盖章）：[甲方公章]法定代表人（签字）：[甲方法人手写签名]日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：[乙方公章]法定代表人（签字）：[乙方法人手写签名]日期：XXXX年XX月XX日附件一：工程勘察任务范围及内容附件二：进度安排表附件三：技术标准与要求附件四：[其他相关文件]（若有）。（注：实际合同文本中需根据具体情况调整和完善相关内容。）篇3合同编号：XXX-KY-XXXX甲方（委托人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________二、勘察范围及内容乙方需按照甲方的要求，对工程项目的地质、环境、水文、工程物探等方面进行勘察，包括但不限于以下内容：1.地质勘察：对工程建设地点的地质结构、岩土性质等进行勘察和测试。2.环境评估：对工程建设地点的环境状况进行评估，包括气象、地震、环保等方面。3.水文勘察：对工程建设地点的水文状况进行勘察和测试，包括地下水、地表水等。4.工程物探：利用地球物理手段探测工程建设地点的地下构造、埋藏物等。三、勘察工作期限本合同的勘察工作期限为合同签订后XX天，如遇特殊情况，双方可协商延长。四、勘察费用及支付方式1.勘察费用：总费用为人民币________元整（￥________元）。2.支付方式：甲方应在合同签订后XX日内支付乙方总费用的XX%作为预付款，勘察工作完成后XX日内支付剩余款项。五、质量要求及验收标准1.乙方应按照国家和行业的相关标准和规范进行勘察工作，确保勘察数据真实、准确。2.勘察成果应满足甲方工程建设的需要，通过甲方的验收。3.乙方应对其提交的勘察成果负责，如因勘察成果导致工程损失，乙方应承担相应的赔偿责任。六、保密条款1.乙方应对甲方提供的资料以及勘察过程中获知的信息进行保密，未经甲方许可，不得向第三方泄露。2.乙方在完成勘察任务后，应销毁或归还甲方提供的资料，不得留存。七、违约责任1.若甲方未按合同约定支付勘察费用，乙方有权要求甲方按日支付逾期付款违约金。2.若乙方未按合同约定完成勘察工作，应向甲方承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。3.若因乙方原因提交的勘察成果不符合合同约定，乙方应承担修改和重新勘察的费用。八、争议解决方式双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可提交合同签订地人民法院诉讼解决。九、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。4.本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（委托人）：____________________（盖章）乙方（勘察人）：____________________（盖章）篇4合同编号：XXX-XYXY-ZXXXX甲方（发包人）：____________________地址：________________________________法定代表人：________________________联系方式：____________________________电子邮箱：____________________________乙方（勘察人）：____________________地址：________________________________法定代表人：________________________联系方式：____________________________电子邮箱：____________________________鉴于甲方需要就其所拥有的土地进行建设工程勘察，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方经过友好协商，达成如下协议：一、合同目的与背景本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察过程中的权利和义务，确保双方合法权益得到保障。甲方委托乙方进行工程勘察工作，乙方同意接受委托并按照合同约定完成勘察任务。二、工程概况本合同涉及的建设工程位于_______________（具体地址），勘察范围包括但不限于地质勘察、水文勘察等。乙方需按照国家和地方相关法规、规范进行勘察工作，确保勘察结果的准确性和可靠性。三、工作内容及要求1.乙方需进行现场勘察，收集相关资料，编制勘察报告。2.乙方需按照甲方要求进行补充勘察或重新勘察，确保勘察结果满足设计要求。3.乙方应对勘察结果负责，确保其真实性和准确性。如发现地质条件复杂或存在重大风险，应及时通知甲方并采取相应措施。4.乙方应遵守职业道德规范，不得泄露甲方商业秘密。四、合同金额及支付方式1.本合同总金额为人民币______元整（大写：_________________________元整）。2.甲方在合同签订后______日内支付乙方______%作为预付款。3.乙方完成勘察任务并提交勘察报告后，甲方应在______日内支付剩余款项。4.支付方式：____________________________（如银行转账、现金等）。五、合同期限与进度安排1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年/月。2.乙方应在合同签订后______日内完成勘察任务并提交勘察报告。如遇特殊情况，双方可协商延期。3.乙方应按甲方要求的进度进行勘察工作，确保按时完成。如遇重大问题，应及时向甲方报告并协商解决方案。六、保密条款1.双方应对涉及本合同的所有信息进行严格保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。2.乙方在勘察过程中获取的所有数据、资料，应妥善保管，不得擅自使用或泄露给第三方。七、违约责任1.若甲方未按合同约定支付勘察费用，乙方有权终止勘察工作，并追究甲方的违约责任。2.若乙方未按合同约定完成勘察任务或提交的勘察报告存在重大错误，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。3.若因乙方原因导致勘察结果不真实、不准确，由此引发的工程质量问题由乙方承担相应法律责任。4.若双方违反保密条款，应承担相应的法律责任。八、争议解决方式本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定事项1.本合同一式______份，甲、乙双方各执______份。篇5合同编号：[合同编号]工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]发包人：[发包人名称]承包人：[承包人名称]根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程建设的法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的勘察工作协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程预算：[工程预算]二、发包人的权利和义务1.发包人应向承包人提供必要的支持和资料，确保勘察工作的顺利进行。2.发包人有权对勘察工作进行监督和检查，确保勘察质量符合合同要求。3.发包人应按时支付勘察费用，确保承包人的合法权益。4.如因发包人的原因导致勘察工作无法按时完成，发包人应承担相应的违约责任。三、承包人的权利和义务1.承包人应按时进场，按照合同要求进行勘察工作。2.承包人应确保勘察质量符合合同要求，如因勘察质量问题导致工程无法按时完成，承包人应承担相应的违约责任。3.承包人有权获得相应的勘察费用，确保自身的合法权益。4.承包人应积极配合发包人的监督和检查工作，确保勘察工作的顺利进行。四、合同价款及支付方式1.合同价款：[合同价款]2.支付方式：[支付方式]五、违约责任1.如因发包人的原因导致勘察工作无法按时完成，发包人应支付违约金[违约金金额]元。2.如因承包人的原因导致勘察工作无法按时完成，承包人应支付违约金[违约金金额]元。3.如因不可抗力导致勘察工作无法按时完成，双方应友好协商解决。六、争议解决方式1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商无果，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.如一方违约，另一方有权终止合同，并要求违约方承担相应的违约责任。3.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。八、其他约定事项1.双方应严格遵守国家的法律法规和合同条款，确保合同的顺利实施。2.如因不可抗力导致合同无法按时履行，双方应友好协商解决。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同一式两份，双方各执一份。具有同等法律效力。5.双方如有其他约定事项，请在合同下方空白处填写。发包人（签字/盖章）：[发包人名称]日期：XXXX年XX月XX日承包人（签字/盖章）：[承包人名称]日期：XXXX年XX月XX日篇6合同编号：XXXX-XXXX项目名称：XXXX工程勘察甲方：XXXX，联系方式：XXXX，地址：XXXX。乙方：XXXX，联系方式：XXXX，地址：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工程勘察事项达成如下协议：一、工程概况1.项目名称：XXXX工程勘察2.项目地点：XXXX3.项目规模：XXXX4.项目用途：XXXX二、勘察范围及内容1.勘察范围：XXXX2.勘察内容：包括但不仅限于地形测绘、岩土工程勘察、地下水勘察等。三、勘察要求及标准1.勘察要求：按照相关法律法规及行业标准进行勘察，确保勘察结果的准确性、可靠性。2.勘察标准：依据《岩土工程勘察规范》等相关标准执行。