总包形态合同履约金约定

总包形态合同履约金约定编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）名称：__________

甲方地址：__________

乙方（以下简称“乙方”）名称：__________

乙方地址：__________

鉴于甲方因项目施工需要，委托乙方进行总包形态工程项目的施工，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的及背景

本合同旨在明确甲乙双方在总包形态工程项目中的权利义务，确保项目顺利实施，达成预期目标。甲方为项目业主，乙方为施工方，双方共同履行合同约定的各项义务，实现项目施工的顺利完成。

双方的责任和义务：

甲方责任和义务：

1.甲方应按照合同约定的时间、地点向乙方提供施工所需的场地、图纸、技术资料、施工图纸等相关文件，并保证其真实、准确、完整。

2.甲方应按时足额支付工程款项，包括但不限于预付款、进度款、竣工结算款等，并按照合同约定承担相应的利息责任。

3.甲方应配合乙方进行现场协调工作，及时解决施工过程中出现的争议和问题，确保施工顺利进行。

4.甲方应按照合同约定对施工过程中的环境保护、安全生产、文明施工等事项进行监督，确保乙方遵守相关法律法规和行业标准。

5.甲方应在工程竣工验收合格后，按照合同约定的时间办理工程移交手续，并承担工程移交后的维护责任。

乙方责任和义务：

1.乙方应按照合同约定的时间、地点、质量、标准完成工程项目的施工任务，并保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。

2.乙方应遵守国家法律法规、行业标准和甲方规章制度，确保施工过程中的环境保护、安全生产、文明施工等符合相关要求。

3.乙方应按照甲方提供的图纸、技术资料进行施工，如需变更设计，应经甲方同意，并按照变更后的设计进行施工。

4.乙方应按照合同约定的时间提交工程进度报告，接受甲方对工程进度的监督和检查。

5.乙方应按照合同约定的时间完成工程项目的竣工，并在工程竣工验收合格后，按照甲方要求提供相关资料和售后服务。

6.乙方应按照合同约定，在工程竣工后进行保修，并承担保修期内出现的质量问题。

双方的权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。

2.甲方有权对施工过程中的环境保护、安全生产、文明施工等进行监督和检查。

3.甲方有权在合同履行过程中提出变更要求，乙方应予以配合。

4.甲方有权在工程竣工验收合格后，要求乙方提供保修服务。

乙方权利：

1.乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的场地、图纸、技术资料等。

2.乙方有权要求甲方按时足额支付工程款项。

3.乙方有权要求甲方解决施工过程中出现的争议和问题。

4.乙方有权在工程竣工验收合格后，要求甲方办理工程移交手续。

合同金额与支付方式：

1.合同总金额：本合同项下工程项目的总金额为人民币__________元（大写：__________元整）。

2.支付方式：

a.预付款：合同签订后__________日内，甲方应向乙方支付合同总金额的__________%作为预付款，即人民币__________元。

b.进度款：工程进度达到合同约定的节点时，乙方应向甲方提交进度付款申请，甲方应在收到申请后__________日内进行审核，并支付相应的进度款。进度款的支付比例根据实际完成工程量按合同约定的比例进行计算，具体比例如下：

-工程量完成__________%，支付进度款总额的__________%；

-工程量完成__________%，支付进度款总额的__________%；

-以此类推，直至工程全部完成。

c.结算款：工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后__________日内进行审核，并支付竣工结算款。结算款应包括合同总金额、预付款、进度款以及合同约定的其他费用。

d.保修金：合同总金额的__________%作为保修金，在保修期满后无质量问题发生时，甲方应无息退还乙方。

3.额外费用：

a.任何因甲方原因导致的工程延误，甲方应按照合同约定的延误赔偿标准向乙方支付赔偿金。

b.因不可抗力等原因导致的工程成本增加，经双方协商一致后，可根据实际情况调整合同总金额。

4.付款条件：

a.甲方应在收到乙方提交的合法、有效的发票、收据或付款申请后进行付款。

b.甲方有权要求乙方提供相应的工程进度证明、质量检验报告等相关文件作为付款依据。

c.乙方应保证所有提交的文件真实、准确、完整，如有虚假，甲方有权拒绝付款并追究乙方责任。

5.逾期付款责任：

a.甲方逾期付款的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期付款利息。

b.甲方逾期付款超过__________日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。

违约与争议解决机制：

1.违约责任：

a.甲方违约：

-若甲方未能按时足额支付工程款项，应向乙方支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。

-若甲方未能按照合同约定提供施工所需的场地、图纸、技术资料等，导致乙方无法按时完成工程，甲方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。

b.乙方违约：

-若乙方未能按照合同约定的时间、质量、标准完成工程项目的施工任务，应承担相应的违约责任，包括但不限于返工、赔偿甲方损失、支付违约金等。

-若乙方在施工过程中违反环境保护、安全生产、文明施工等规定，导致事故发生，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

2.违约赔偿：

a.任何一方违约，均应按照合同约定承担违约责任，向守约方支付违约金或赔偿金。

b.违约金或赔偿金的计算应基于实际损失，包括直接损失和间接损失。

3.争议解决：

a.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

b.若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或选择以下仲裁方式解决：

-争议提交至__________仲裁委员会，按照该委员会的仲裁规则进行仲裁。

-仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

c.争议解决过程中，除正在进行争议解决的部分外，双方应继续履行合同的其他条款。

4.适用法律：

本合同适用中华人民共和国法律，合同的解释、履行、争议的解决均适用中华人民共和国法律。

5.管辖法院：

任何因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

附则：

1.生效条件：

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同自生效之日起，对甲乙双方具有法律约束力。

2.合同有效期：

本合同的有效期为自合同生效之日起至工程竣工验收合格并办理完毕移交手续之日止。工程保修期自竣工验收合格之日起计算，按照合同约定执行。

3.变更与补充：

本合同的任何变更或补充，必须以书面形式经双方协商一致，并经双方签字盖章后生效。未经双方书面同意，任何口头或书面协议均不构成对本合同的变更或补充。

4.终止条款：

a.本合同在以下情形下可终止：

-合同约定的工程全部完成，且甲方已支付完毕所有款项；

-双方协商一致，决定终止合同；

-因不可抗力等原因导致合同无法继续履行；

-一方严重违约，另一方依法解除合同。

b.合同终止后，双方应按照合同约定进行工程验收、移交和结算。

c.合同终止后，双方应按照法律规定和合同约定处理剩余事宜。

5.合同解除：

a.双方在合同履行过程中，如遇以下情况之一，任何一方均有权解除合同：

-对方严重违约，给己方造成重大损失；

-因不可抗力等原因导致合同无法继续履行；

-双方协商一致，决定解除合同。

b.合同解除后，双方应按照合同约定处理相关事宜。

6.通知：

双方之间的通知应以书面形式进行，并通过以下方式送达：

-甲方送达地址：__________

-乙方送达地址：__________

除非另有约定，所有通知均视为已送达。

7.其他：

a.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

b.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

附件：

1.需求文档：详细列明工程项目的技术要求、功能需求、性能指标等，作为合同附件，乙方在施工过程中应严格按照需求文档进行。

2.设计方案：包括但不限于施工图纸、设计说明书、设计变更记录等，用于指导乙方进行施工。

3.技术规格：明确工程项目的材料、设备、施工工艺等具体技术要求，乙方在施工过程中应遵守技术规格。

4.工程量清单：详细列明工程项目的分部分项工程量，作为工程款支付的重要依据。

5.合同附件清单：包括本合同附件的名称、数量、页数等信息，确保附件的完整性和准确性。

6.法定证件复印件：

a.甲方营业执照副本复印件；

b.乙方营业执照副本复印件；

c.相关资质证书复印件；

d.相关人员资格