2024年二级建造师重点题库和答案分析

2024年二级建造师重点题库和答案分析1.关于建筑工程施工许可证管理的说法，错误的是（）。A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证答案：A分析：选项A错误，取得建设用地规划许可证是申请施工许可证的前置条件，而不是申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件。选项B，建设单位在申请施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料，保证工程质量和安全的施工措施须在申请前编制完成。选项C，只有全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规，才有权增加施工许可证新的申领条件，其他如部门规章、地方性法规、地方规章等都不得规定增加施工许可证的申领条件。选项D，依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可。2.根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限为（）。A.1年B.2年C.3年D.5年答案：B分析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。3.关于合同形式的说法，正确的是（）。A.书面形式是主要的合同形式B.当事人的行为可以构成默示合同C.书面形式合同是指纸质合同D.未依法采用书面形式订立合同的，合同无效答案：B分析：选项A错误，合同的形式分为书面形式、口头形式和其他形式，并没有哪种是主要形式的说法。选项B正确，根据当事人的行为或者特定情形推定合同的成立，也被称为默示合同。选项C错误，书面形式是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式，不只是纸质合同。选项D错误，法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。4.关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.取样人员和见证人员应当在试样或其包装上作出标识、封志B.墙体保温材料应当根据建设单位的实际需要决定是否实施见证取样和送检C.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样答案：D分析：选项A错误，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量等信息，并由见证人员和取样人员签字。选项B错误，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；墙体保温材料不是必须见证取样的范围。选项C错误，见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任。选项D正确，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。5.关于安全生产许可证的说法，错误的是（）。A.没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动C.建设主管部门在颁发施工许可证时，应当审查安全生产许可证D.安全生产许可证的有效期为3年答案：A分析：选项A错误，企业取得安全生产许可证后，方可从事建筑施工活动，并不是没有取得施工许可证就不得颁发安全生产许可证，两者没有这样的先后顺序要求。选项B正确，《安全生产许可证条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。选项C正确，建设主管部门在审核发放施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。选项D正确，安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。6.关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是（）。A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开答案：D分析：《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，属于国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，按照国家有关法律法规的规定执行。一般来说，涉及国家秘密的信息一律不得公开，因为国家秘密关系到国家安全和利益。而对于商业秘密和个人隐私，并不是绝对不得公开，在一定条件下可以进行适当处理后公开。选项A、B说法太绝对，选项C错误，涉及公共利益的信息通常是应该公开的，以保障公众的知情权。7.关于建设工程返修的说法，正确的是（）。A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用答案：C分析：《建设工程质量管理条例》规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。无论是施工过程中出现质量问题的建设工程，还是竣工验收时发现质量问题的工程，施工单位都要负责返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。选项A错误，自己原因造成的质量问题，费用由施工企业承担。选项B错误，非施工单位原因造成的质量问题，费用由责任人承担，不是建设单位承担。选项D错误，施工企业对施工过程中和竣工验收时发现的质量问题都要负责返修，对于非自身原因的，费用由责任人承担。8.甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是（）。A.请求甲双倍返还定金8万元B.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元C.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元D.请求甲支付违约金6万元答案：B分析：《民法典》规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金罚则是给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。选项A，双倍返还定金8万元。选项B，请求甲支付违约金6万元，同时请求返还定金4万元，总共可获得10万元。选项C，违约金和定金不能同时并用，所以该请求不会得到支持。选项D，只请求支付违约金6万元，相比选项B获得的赔偿少。所以既能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是选项B。9.关于建设工程代理行为的说法，正确的是（）。A.建设工程承包活动属于法定代理B.建筑材料设备的采购不得委托代理C.建设工程诉讼只能委托律师代理D.建设工程招标活动可以委托代理答案：D分析：选项A错误，建设工程承包活动不得委托代理，且法定代理是基于法律的直接规定而产生的代理，建设工程承包活动不属于法定代理。选项B错误，建筑材料设备的采购可以委托代理。选项C错误，建设工程诉讼可以委托律师、基层法律服务工作者、当事人的近亲属或者工作人员、当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民等作为代理人。选项D正确，建设工程招标活动可以委托招标代理机构进行代理。10.关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分D.建设用地使用权期间届满的，自动续期答案：C分析：选项A错误，建设用地使用权是因建造建筑物、构筑物及其附属设施而使用国家所有的土地的权利，建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。选项B错误，设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。转让是建设用地使用权流转的方式，不是设立方式。选项C正确，建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分，即“房随地走，地随房走”。选项D错误，住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满后的续期，依照法律规定办理。11.关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构B.检测机构不得与建设单位有隶属关系C.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考答案：C分析：选项A错误，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构，但不一定是非营利性的。选项B错误，检测机构可以与建设单位有隶属关系，但不得与所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。选项C正确，检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。选项D错误，检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责，检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。检测数据和报告是工程质量的重要依据，并非仅供施工企业参考。12.下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是（）。A.工程款支付条款订立时显失公平的B.发包人对投标文件有重大误解订立的C.依法应当招标的项目中标无效后订立的D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的答案：C分析：选项A、B属于可撤销合同的情形。根据《民法典》规定，基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销；一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。选项C正确，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当认定无效：（1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。选项D，承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。13.根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过（）。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月答案：B分析：《劳动合同法》规定，劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。14.关于履约保证金的说法，正确的是（）。A.履约保证金不得低于中标合同金额的10%B.中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，对超过部分不予赔偿C.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交D.施工企业不得以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提供履约担保答案：C分析：选项A错误，《招标投标法实施条例》规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。选项B错误，中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。选项C正确，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。选项D错误，施工企业一般应以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提供履约担保。15.关于招标方式的说法，正确的是（）。A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的法人或者其他组织投标C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标答案：C分析：选项A错误，公开招标是招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。选项B错误，邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请三个以上特定的法人或者其他组织投标。选项C正确，国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。选项D错误，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。16.关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查答案：C分析：选项A错误，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。选项B错误，建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。选项C正确，工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。选项D错误，对于有分公司（非独立法人）的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。17.关于工程总承包企业的说法，正确的是（）。A.工程总承包企业不得自行实施设计和施工B.工程总承包企业可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业C.工程总承包企业必须自行承担设计和施工业务D.工程总承包企业将工程分包后，须对施工现场的安全生产负总责答案：B分析：选项A错误，工程总承包企业可以自行实施设计和施工，也可以将工程项目的设计或者施工业务分包给具有相应资质的企业。选项B正确，工程总承包企业可以在其资质证书许可的工程项目范围内自行实施设计和施工，也可以根据合同约定或者经建设单位同意，直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业。选项C错误，工程总承包企业并非必须自行承担设计和施工业务。选项D错误，工程总承包企业对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。施工现场的安全生产由施工单位负责，并非工程总承包企业对施工现场的安全生产负总责。18.关于民事诉讼管辖制度的说法，正确的有（）。A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后，发现自己没有级别管辖权，将案件移送至甲市中级人民法院审理，属于管辖权转移B.因房屋买卖合同纠纷提起的诉讼必须由房屋所在地人民法院管辖C.房屋买卖合同纠纷案件不可约定管辖法院D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖答案：BCD分析：选项A错误，管辖权转移是有管辖权的人民法院将案件的管辖权转移给本无管辖权的法院，而移送管辖是受理案件的法院发现自己没有管辖权，将案件移送给有管辖权的法院，该情况属于移送管辖，不是管辖权转移。选项B正确，根据《民事诉讼法》规定，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，房屋属于不动产，所以因房屋买卖合同纠纷提起的诉讼必须由房屋所在地人民法院管辖。选项C正确，房屋买卖合同纠纷属于专属管辖，专属管辖是法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖，当事人不得协议变更。选项D正确，移送管辖可能是因为受理法院违反了级别管辖或地域管辖的规定所导致。选项E错误，级别管辖是法律规定的，当事人不可以通过协议变更案件的级别管辖。19.下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有（）。A.劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同而终止固定期限劳动合同的B.因用人单位未及时足额支付劳动报酬而解除劳动合同的C.用人单位提出并与劳动者协商一致解除劳动合同的D.劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作而终止劳动合同的E.因劳动者同时与他人建立劳动关系严重影响本职工作而终止劳动合同的答案：BCD分析：选项A错误，除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的情形外，依照《劳动合同法》第四十四条第一项规定（劳动合同期满的）终止固定期限劳动合同的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿。选项B正确，用人单位未及时足额支付劳动报酬，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿。选项C正确，用人单位提出并与劳动者协商一致解除劳动合同的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿。选项D正确，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同，并向劳动者支付经济补偿。选项E错误，劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的，用人单位可以解除劳动合同，无需支付经济补偿。20.下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。A.不同投标人的投标文件由同一人编制B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异C.不同投标人的投标文件相互混装D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标E.投标人之间约定部分投标人放弃投标答案：ABC分析：选项A、B、C属于视为投标人相互串通投标的情形。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。选项D、E属于投标人相互串通投标的情形，有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。21.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在施工现场（）设置明显的安全警示标志。A.楼梯口B.配电箱C.塔吊D.基坑底部E.施工现场出口处答案：ABC分析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。选项D，基坑底部一般不是必须设置明显安全警示标志的部位，通常是在基坑边沿设置。选项E，施工现场出口处一般不是设置安全警示标志的典型危险部位。所以本题选ABC。22.关于劳动合同试用期的说法，正确的有（）。A.试用期次数最多为2次B.试用期不包含在劳动合同期限内C.试用期最长为6个月D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期答案：CE分析：选项A错误，同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。选项B错误，试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。选项C正确，劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。选项D错误，在试用期中，除劳动者有《劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形外，用人单位不得解除劳动合同。用人单位在试用期解除劳动合同的，应当向劳动者说明理由。选项E正确，以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。23.下列建设工程施工合同中，属于无效合同的有（）。A.承包人对工程内容有重大误解订立的B.未取得相应施工企业资质的承包人订立的C.建设工程必须进行招标而未招标订立的D.承包人胁迫发包人订立的E.总承包人将主体结构的施工分包给他人订立的答案：BCE分析：选项A、D属于可撤销合同的情形。根据《民法典》规定，基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销；一方以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。选项B、C、E属于无效合同的情形。建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当认定无效：（1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的；（4）承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。24.关于建设工程保险的说法，正确的有（）。A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期答案：BE分析：选项A错误，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。选项B正确，建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。被保险人可以包括：（1）业主或工程所有人；（2）承包商或者分包商；（3）技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。选项C错误，《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。选项D错误，建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。选项E正确，安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期。试车考核期的长短一般根据安装工程合同中的约定进行确定，但不得超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限。25.下列投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。A.不同投标人的投标文件相互混装B.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出C.投标人之间约定中标人D.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜E.投标人之间约定部分投标人放弃投标答案：ABD分析：选项C、E属于投标人相互串通投标的情形，有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。选项A、B、D属于视为投标人相互串通投标的情形。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。26.关于建设用地使用权的说法，正确的有（）。A.建设用地使用权因出让合同生效而设立B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.建设用地使用权人将建设用地使用权转让，可以采用口头约定的形式D.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分E.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期答案：BE分析：选项A错误，建设用地使用权自登记时设立。设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。选项B正确，建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权。选项C错误，建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押的，当事人应当采取书面形式订立相应的合同。选项D错误，建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分，即“房随地走，地随房走”。选项E正确，住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。27.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%-80%罚款的违法行为有（）。A.不立即组织事故抢救B.伪造或者故意破坏事故现场C.在事故调查处理期间擅离职守D.谎报或者瞒报事故E.迟报或者漏报事故答案：ACE分析：事故发生单位主要负责人有下列违法行为之一的，处上一年年收入40%-80%的罚款：（1）不立即组织事故抢救；（2）在事故调查处理期间擅离职守；（3）迟报或者漏报事故。选项B、D，事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%-100%的罚款：（1）谎报或者瞒报事故；（2）伪造或者故意破坏事故现场；（3）转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料；（4）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料；（5）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证；（6）事故发生后逃匿的。28.下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的有（）。A.劳动者被依法追究刑事责任B.劳动者严重违反用人单位的规章制度C.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作D.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件E.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作答案：ABCD分析：选项A、B、D，《劳动合同法》规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反用人单位的规章制度的；（3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（5）因《劳动合同法》第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合