让施工单位维修房子漏水合同8篇

让施工单位维修房子漏水合同8篇篇1甲方（业主）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________住址：____________________乙方（施工单位）：____________________单位名称：____________________营业执照号码：____________________联系方式：____________________地址：____________________鉴于甲方发现其房屋存在漏水问题，特此委托乙方进行维修，为明确双方权益，保障交易公平公正，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1.甲方房屋地址及需要维修的具体部位见本合同附录一。因漏水问题严重影响甲方正常生活，故需及时维修。2.乙方作为专业的施工单位，愿意接受甲方的委托，对甲方房屋进行漏水维修工作。二、工程范围及内容1.乙方负责维修甲方房屋漏水问题，包括但不限于屋顶、墙面、窗户等部位的维修。2.维修工作需按照相关行业标准及规范进行，确保维修质量。3.乙方在维修过程中应注意保护甲方房屋内其他设施，避免造成损坏。三、工程期限及进度安排1.工程开工日期：双方商定，本工程自合同签订之日起____天内开始施工。2.工程完工日期：乙方应在开工后____天内完成全部维修工作。如遇特殊情况，双方可协商延长工期。3.乙方应按工程进度表进行施工，确保工程按时完成。甲方有权对工程进度进行监督。四、工程费用及支付方式1.工程总造价：人民币________元（大写：____________________元整）。该费用包括材料费、人工费及其他相关费用。2.支付方式：甲方在合同签订后____天内支付工程总造价的____%作为预付款；工程完工并验收合格后，支付剩余款项。3.乙方需提供正规发票给甲方，以便甲方财务报销。五、质量保证及保修条款1.乙方保证维修工程的质量，保修期为____年。保修期内，如因乙方施工质量问题导致的再次漏水，乙方应负责免费维修。2.保修期间，如甲方发现维修部位出现质量问题，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后尽快进行维修。六、违约责任1.若乙方未按照合同约定完成维修工作，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。2.若甲方未按合同约定支付工程款，应支付逾期付款违约金。3.如因乙方施工质量问题导致甲方损失扩大，乙方应承担扩大损失部分的赔偿责任。七、争议解决方式本合同履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。篇2甲方（业主）：_________，身份证号码：_________，联系电话：_________，地址：_________。乙方（施工单位）：_________，统一社会信用代码：_________，联系电话：_________，地址：_________。鉴于甲方委托乙方维修房屋漏水问题，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就维修工程事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：维修房屋漏水问题2.工程地点：_________3.工程范围：包括但不限于屋顶、墙面、地面等部位的漏水问题4.工程要求：确保维修质量，保证漏水问题得到根本解决二、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币_________元（大写：_________元整）2.支付方式：银行转账，具体账户信息如下：开户行：_________；账户名称：_________；账号：_________。三、工期及进度1.工期：自合同签订之日起_________天内完成维修工作2.进度：乙方应按时提交工程进度表，确保维修工作按照计划进行四、质量保证1.乙方应确保维修质量符合甲方要求，保证漏水问题得到根本解决2.维修工程所使用的材料应符合相关标准，并经过甲方验收确认3.维修工程完成后，乙方应提供必要的维护和保养服务五、安全施工1.乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工现场的安全2.乙方应配备必要的安全设备，并定期对施工人员进行安全培训3.如发生安全事故，乙方应及时报告甲方及相关部门，并承担相应责任六、违约责任1.甲方如未按时支付合同价款或未提供必要的支持和资料，应承担相应的违约责任2.乙方如未按时完成维修工作或维修质量不符合合同要求，应承担相应的违约责任3.双方如因违约造成对方损失，应赔偿对方相应的经济损失七、争议解决1.如双方因维修工程发生争议，应首先通过友好协商解决2.协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼3.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分八、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效2.合同生效后，双方应认真履行合同条款，不得擅自变更或终止合同3.如因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同，并承担相应责任九、其他约定1.双方应对维修工程涉及的技术资料、商业机密等保密信息保密，不得泄露给第三方2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。篇3甲方（业主）：_________，身份证号码：_________，联系电话：_________，地址：_________。乙方（施工单位）：_________，统一社会信用代码：_________，联系电话：_________，地址：_________。鉴于甲方房屋存在漏水问题，需要乙方进行维修，经双方友好协商，达成以下合同条款：一、维修范围及内容1.维修范围：甲方房屋漏水问题。2.维修内容：对甲方房屋进行必要的检查和维修，确保房屋不再漏水。二、维修期限及进度1.维修期限：自合同签订之日起，乙方应在合理期限内完成维修工作。2.维修进度：乙方应制定详细的维修计划，并按时向甲方报告维修进度。三、维修费用及支付方式1.维修费用：乙方应根据维修范围和内容的实际情况，合理确定维修费用。2.支付方式：甲方应在合同签订后支付维修费用的50%作为预付款，维修完成后支付剩余50%。四、质量保证及保修期限1.质量保证：乙方应保证维修质量符合相关标准，并提供相应的质量保证书。2.保修期限：自维修完成之日起，乙方应提供至少一年的保修期限。五、违约责任及赔偿方式1.违约责任：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。2.赔偿方式：违约方应赔偿因此给守约方造成的全部损失。六、争议解决及管辖法院1.争议解决：如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.管辖法院：本合同纠纷的管辖法院为_________人民法院。七、合同生效及终止条件1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。2.合同终止：如一方有违约行为，另一方有权终止合同。八、其他约定事项1.保密义务：双方应对合同内容及维修过程中的相关信息保密，不得擅自泄露。2.可分割性：如合同中的任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的有效性。3.书面形式：本合同的修改、补充应以书面形式进行，并作为本合同的组成部分。4.通知义务：乙方应在维修过程中及时通知甲方维修进展和可能出现的问题。5.安全保障：乙方在维修过程中应采取必要的安全措施，确保甲方房屋的安全。6.环保要求：乙方在维修过程中应遵守环保法规，确保排放物符合环保要求。7.违约责任追究程序：如发生违约责任，违约方应按照相关法律法规和合同约定进行赔偿。守约方有权要求违约方承担因此产生的全部损失。在追究违约责任时，应遵循相关法律法规和合同约定进行。具体追究程序包括以下几个方面：首先，守约方应向违约方发出书面通知，要求其在合理期限内履行合同义务或进行补救措施；其次，如果违约方在规定期限内未履行合同义务或补救措施不到位，守约方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼；最后，在诉讼过程中，守约方应提供充分的证据证明违约方的违约行为及其给守约方造成的实际损失。同时，违约方也应承担相应的举证责任以证明其已经履行了合同义务或补救措施的有效性。在判决确认违约方存在违约行为的情况下，守约方有权要求违约方承担相应的法律责任和赔偿损失。篇4合同编号：XXXX甲方（业主）：XXXX，身份证号码：XXXX，联系方式：XXXX。乙方（施工单位）：XXXX，统一社会信用代码：XXXX，联系方式：XXXX。鉴于甲方委托乙方对房屋进行装修施工，在装修过程中因乙方原因造成房屋漏水，经双方友好协商，达成以下维修合同协议：一、维修范围及内容1.维修范围：本次维修范围为甲方委托乙方装修的房屋，具体包括房屋内部的所有墙面、地面、天花板等区域。2.维修内容：因乙方施工原因导致的房屋漏水问题，包括但不限于管道漏水、水龙头漏水、排水系统堵塞等。乙方需对漏水问题进行全面排查，并制定相应的维修方案。二、维修期限及进度1.维修期限：乙方应在合同签订后尽快安排维修工作，维修工作应在合同签订后XX个工作日内完成。如遇特殊情况，双方可协商延长维修期限。2.维修进度：乙方应每周向甲方汇报维修进度，确保维修工作顺利进行。甲方有权对维修进度进行监督。三、维修费用及支付方式1.维修费用：本次维修费用为人民币XX元整（大写：元整），具体费用包括材料费、人工费等。甲方应在签订合同时支付维修费用的XX%作为预付款，即人民币XX元整（大写：元整）。剩余款项在维修工作完成后支付。2.支付方式：甲方应通过银行转账方式将维修费用支付至乙方指定账户。具体支付信息如下：户名：XXXX，开户行：XXXX，账号：XXXX。四、质量保证及保修期限1.质量保证：乙方应确保维修工作符合相关质量标准，并提供相应的质量保证。如因乙方原因导致的维修质量问题，乙方应负责免费返修。2.保修期限：本次维修工程的保修期为XX年。在保修期内，如因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应负责免费维修。五、违约责任及争议解决1.违约责任：如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.争议解决：如双方因本合同产生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定事项1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除合同，应提前XX个工作日书面通知对方，并协商解决相关事宜。3.本合同中的未尽事宜，由双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：XXXX乙方（签字/盖章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日篇5甲方（业主）：_________，身份证号码：_________，联系电话：_________，地址：_________。乙方（施工单位）：_________，统一社会信用代码：_________，联系电话：_________，地址：_________。鉴于甲方房屋存在漏水问题，需要乙方进行维修，双方经友好协商，达成以下合同协议：一、维修范围及内容1.维修范围：甲方房屋漏水问题。2.维修内容：对甲方房屋进行全面检查，找出漏水原因并进行维修。二、维修期限及进度1.维修期限：自合同签订之日起30个工作日内完成维修工作。2.维修进度：乙方应按时进场施工，确保维修工作按时完成。三、维修费用及支付方式1.维修费用：本次维修费用共计人民币_________元。2.支付方式：甲方应在合同签订后支付乙方30%的维修费用作为预付款，即人民币_________元。剩余70%的维修费用，即人民币_________元，将在维修工作完成后一次性支付。四、质量保证及保修期限1.质量保证：乙方应保证维修质量，确保甲方房屋不再漏水。2.保修期限：自维修工作完成之日起，保修期为一年。在保修期内，如甲方房屋再次出现漏水问题，乙方应免费进行维修。五、违约责任及争议解决方式1.违约责任：如乙方未按时完成维修工作，应支付违约金人民币_________元给甲方。如甲方未按时支付维修费用，应支付违约金人民币_________元给乙方。2.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。六、其他事项1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。2.合同修改：如需对合同进行修改，双方应书面协商并达成一致意见。3.合同终止：如一方违约，另一方有权终止合同。合同终止后，违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失。甲方（签字/盖章）：_________日期：_________年_________月_________日乙方（签字/盖章）：_________日期：_________年_________月_________日篇6甲方（房屋业主）：____________身份证号码：____________乙方（施工单位）：____________营业执照注册号：_______鉴于甲方所持有的房屋出现漏水情况，为确保维修质量和效果，现委托乙方进行维修，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的及维修范围本合同旨在明确甲、乙双方在房屋漏水维修过程中的权利和义务。乙方应按照甲方的要求，对甲方指定的房屋漏水问题进行全面检查和维修。维修范围包括但不限于屋顶、墙面、窗户等可能出现漏水的部位。二、工作内容及要求1.乙方应对甲方房屋进行全面的漏水检查，并确定漏水原因。2.乙方根据检查结果制定详细的维修方案，并报甲方确认。3.乙方应按照甲方确认的维修方案进行施工，确保维修质量和安全。4.维修过程中，乙方应遵守相关法律法规和行业标准，确保施工质量和进度。5.维修完成后，乙方应进行验收并提交维修报告。三、合同金额及支付方式1.本合同总金额为人民币______元（大写：______元整）。2.甲方在合同签订后五个工作日内支付乙方合同总金额的______%作为预付款。3.维修工程完工并通过验收后，甲方支付乙方剩余款项。4.支付方式：____________（如：银行转账、现金等）。四、工期及验收标准1.乙方应在合同签订后______日内完成维修工作。2.验收标准：按照国家和地方相关工程质量检验标准进行验收。3.验收时，甲乙双方应在场，并签署验收报告。五、保修及服务1.维修工程完工后，乙方应提供一定期限的保修服务，保修期限为______年。2.在保修期内，如因乙方施工质量原因导致的漏水问题，乙方应负责免费维修。3.保修期结束后，乙方可提供有偿维修服务。六、违约责任1.若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权停止施工，并追究甲方违约责任。2.若乙方未按合同约定完成维修工作，应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。3.若因乙方施工质量问题导致甲方损失，乙方应负责赔偿。七、争议解决1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，有效期至保修期满。3.未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。甲方（签字）：______联系方式：______日期：______年______月______日乙方（盖章）：______法定代表人（签字）：______日期：______年______月______日篇7甲方（业主）：________乙方（施工单位）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保房屋漏水维修工作的顺利进行，保障双方的合法权益，特订立本合同。一、合同背景甲方房屋出现漏水问题，需要乙方进行维修。乙方同意接受甲方的委托，按照甲方的要求进行维修工作。二、维修范围及要求1.维修范围：甲方房屋漏水问题。2.维修要求：乙方应根据甲方提供的维修方案，对房屋漏水问题进行全面维修，确保维修质量达到甲方满意。三、维修期限及进度1.维修期限：自合同签订之日起，乙方应在合理期限内完成维修工作。2.维修进度：乙方应合理安排维修进度，确保按时完成维修任务。甲方有权对维修进度进行监督。四、维修费用及支付方式1.维修费用：乙方应根据维修范围和要求，合理确定维修费用。具体费用由双方协商确定。2.支付方式：甲方应在合同签订后支付乙方部分维修费用作为预付款。剩余费用在维修工作完成后支付。乙方应提供合法有效的发票作为支付凭证。五、质量保证及保修期限1.质量保证：乙方应保证维修质量符合甲方要求。在保修期限内，如因乙方原因导致维修质量问题复发，乙方应负责免费维修。2.保修期限：保修期限为一年。自维修工作完成并验收合格之日起计算。六、违约责任及争议解决方式1.违约责任：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任由双方协商确定。2.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、合同生效及终止条件1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。2.合同终止条件：在保修期限内，如乙方未按时完成维修任务或维修质量不符合甲方要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任并终止合同。此外，双方协商一致的，也可以提前终止合同。八、其他未尽事宜及补充条款1.其他未尽事宜：双方协商确定的其他未尽事宜应按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。2.补充条款：为确保维修工作的顺利进行和双方权益得到保障，双方可协商确定其他补充条款。补充条款应与主合同条款一致，且不得与主合同条款相抵触。综上所述，甲、乙双方本着公平、公正、高效的原则，经过充分协商，达成如下房屋漏水维修合同。希望双方能够共同遵守合同约定，确保维修工作顺利完成并保障双方权益得到保障。篇8甲方（房屋所有者）：________________身份证号：________________住址：________________乙方（施工单位）：________________营业执照号码：________________注册地址：________________鉴于甲方房屋存在漏水问题，现委托乙方进行维修处理，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着公平、公正、诚实信用的原则，就房屋漏水维修事宜达成如下协议：一、合同背景及目的明确甲方房屋漏水问题的现状，为保障双方权益，甲方委托乙方进行维修处理。本合同旨在明确双方的权利和义务，确保维修工作的顺利进行。二、维修范围及内容1.维修范围：具体