酒店客房装修工程施工合同

第第页合同编号:________酒店客房装修工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码10/NUMPAGES总页数10一、主体与目的本合同主体为甲方（酒店名称）与乙方（施工单位名称）。甲方作为酒店客房装修工程项目的业主，乙方作为施工单位承担工程项目的施工任务。本合同旨在明确甲乙双方的权利义务，规范酒店客房装修工程施工行为，确保工程质量和进度，实现双方利益的最大化。合同目的如下：1.甲方委托乙方对酒店客房进行装修施工，乙方按照甲方要求完成施工任务。2.明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，确保工程顺利进行。3.通过本合同，确保工程质量达到国家标准，满足甲方使用需求。4.规范施工过程中的费用结算，保障双方合法权益。5.促进甲乙双方建立长期合作关系，共同推动酒店客房装修工程项目的顺利进行。二、价格、支付方式1.合同总价：根据工程量清单及市场行情，本工程总价为人民币XX万元整（￥XXXXXX元）。2.付款方式：a.预付款：合同签订后5个工作日内，乙方提交相关资质证明及施工方案，甲方支付合同总价的30%作为预付款。b.进度款：工程按进度分阶段验收合格后，甲方根据实际完成工程量支付相应的进度款，具体支付比例及时间节点如下：-施工进度达到总工程量的30%，支付总价的20%；-施工进度达到总工程量的60%，支付总价的30%；-施工进度达到总工程量的90%，支付总价的25%；-工程竣工验收合格后10日内，支付剩余的15%。3.付款方式：甲方通过银行转账方式支付，具体账户信息详见附件。4.逾期付款：若甲方未按时支付款项，应向乙方支付按日计算的逾期付款违约金，违约金利率为同期银行贷款利率的120%。5.乙方应在收到甲方支付款项后3个工作日内，向甲方相应的发票及收据。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。2.甲方有权对施工过程中的设计方案、材料、工艺等进行监督和指导。3.甲方应按时支付合同约定的款项，并承担因自身原因导致的工程延误责任。4.甲方应必要的施工条件，如施工图纸、材料供应、现场协调等。乙方权利与义务：1.乙方应严格按照合同约定和施工图纸进行施工，确保工程质量符合国家标准。2.乙方有权要求甲方必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、材料供应、现场协调等。3.乙方应确保施工过程中的安全，遵守施工现场的安全规定，并对因自身原因造成的安全事故承担责任。4.乙方应按照合同约定的进度完成施工任务，如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任。5.乙方应施工过程中的相关资料，包括但不限于施工记录、验收报告、工程变更等，以供甲方审核。6.乙方应在工程完工后，按照甲方要求进行工程保修，保修期为自竣工验收合格之日起一年。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺所使用的材料、设备符合国家相关标准和合同约定。b.施工过程中，乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。c.工程竣工验收合格后，乙方应不少于一年的免费保修服务。2.服务承诺：a.乙方在施工过程中，应保证施工人员具备相应的资质和技能，确保施工安全。b.乙方应设立专门的项目经理，负责现场施工管理，确保工程进度和质量。c.乙方应在接到甲方通知后24小时内，对施工现场发生的问题进行处理。d.乙方应定期向甲方汇报工程进度，并及时沟通解决施工过程中出现的问题。3.质量验收：a.工程完成后，双方应共同进行验收，验收合格后方可交付使用。b.如验收不合格，乙方应在甲方指定的时间内进行整改，直至合格为止。c.验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认，乙方应相应的质量保证文件。4.服务响应：a.乙方应在接到甲方关于工程质量或服务的投诉后，及时调查处理，并在3个工作日内回复甲方。b.乙方应确保服务质量，如因乙方原因导致的服务质量问题，乙方应承担相应的责任。5.争议解决：a.如在质量保证和服务过程中发生争议，双方应友好协商解决。b.协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、履行与变更1.履行：a.乙方应在合同约定的工期内完成施工任务，并确保工程质量符合要求。b.甲方应按照合同约定的时间节点支付款项，确保工程顺利进行。c.双方应按照合同约定的方式和方法进行工程验收，确保工程质量合格。2.变更：a.在合同履行过程中，如因不可抗力因素导致工程进度延误，双方应协商解决，并可适当延长工期。b.如因设计变更、材料价格变动、甲方要求等非乙方原因，导致工程量增加或减少，双方应协商调整合同价格和工期。c.任何变更需经双方书面同意后方可生效，变更内容作为合同附件。3.通知：a.双方应通过书面形式就合同履行、变更等事项进行通知。b.通知应以挂号信、快递或电子邮件等方式发送，以发送日期为送达日期。4.合同解除：a.任何一方违反合同约定，造成合同无法履行或履行不符合约定，对方有权解除合同。b.合同解除后，双方应按照合同约定处理已完成的工程、支付款项及违约责任。5.终止：a.合同履行完毕，双方无异议，合同自动终止。b.合同终止后，双方应进行工程结算，并办理相关手续。六、保密条款1.双方对本合同内容以及与合同履行相关的技术、商业信息负有保密义务。2.保密信息包括但不限于设计图纸、施工方案、工程预算、合同条款、项目进展、财务数据、客户信息等。3.保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年内，或自保密信息知悉之日起五年内。4.双方未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露保密信息，包括但不限于公开、披露、传播或以任何形式使用。5.在保密期限内，如因法律、法规要求或法院、仲裁机构裁决而需披露保密信息，披露方应事先通知对方，并采取一切可能措施以保护对方的利益。6.任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。7.本保密条款的解除不影响双方在其他合同关系中的保密义务。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院或仲裁委员会进行解决。3.选择仲裁的，双方应约定仲裁机构、仲裁规则及仲裁裁决的效力。4.选择诉讼的，双方应遵守我国相关法律法规，尊重法院的判决。5.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同中其他未争议部分的义务。6.争议解决过程中产生的费用，包括但不限于律师费、仲裁费、诉讼费等，由败诉方承担，但法律另有规定的除外。7.争议解决期间，任何一方不得采取可能损害对方利益的行为，包括但不限于停止履行合同、恶意拖延等。8.争议解决后，双方应按照最终裁决或判决结果执行，不得再就同一争议事项提起诉讼或仲裁。八、其它条款1.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，包括但不限于工程量清单、施工图纸、设计变更单等。2.法律适用与争议管辖：本合同适用中华人民共和国法律，争议解决地为本合同签订地。3.合同生效与解除：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。如任何一方违反合同约定，另一方有权解除合同。4.通知方式：除法律另有规定外，双方间的通知应以书面形式进行，通知应以挂号信、快递或电子邮件等方式发送。5.合同修改：对本合同的任何修改或补充，均应以书面形式进行，并经双方签字（或盖章）后生效。6.合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。7.不可抗力：如因地震、洪水、战争等不可抗力因素导致合同无法履行，双方均有权解除合同，并互不承担违约责任。8.本合同未尽事宜，由双方协商解决，协商不成的，按国家有关法律