2025建筑工程合同纠纷范文

2025建筑工程合同纠纷范文合同编号：甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方（以下称“发包方”）欲将工程项目发包给乙方（以下称“承包方”），乙方同意承包上述工程，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，就本工程承包事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程承包范围：1.5工程规模：第二条工程内容2.1乙方负责按照本合同约定完成工程的施工任务，包括但不限于以下单项工程：；；；；。2.2工程量以双方确认的图纸、变更通知及实际施工为准，工程量的确认应遵循《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等相关规定。第三条工期3.1开工日期：年月日3.2竣工日期：年月日3.3总工期：日历天3.4工期顺延的情形：不可抗力事件；发包方未能按约定提供施工场地、图纸、材料或批准文件；设计变更或工程量增加，且双方另行书面确认；其他非乙方原因导致的停工。第四条工程质量标准4.1工程质量标准：执行国家或地方相关建筑规范及标准，具体包括但不限于：《建设工程质量管理条例》；《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2011）；《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2025）。4.2双方确认以施工图纸、设计文件、技术交底纪要及本合同约定作为质量验收依据。第五条工程价款5.1合同总价：人民币元（大写：）5.2付款方式：开工前日内，发包方支付合同总价的%作为预付款；工程进度款：按月结算，每月日前，承包方提交经发包方确认的上月完成工程量报表，发包方于日内支付该月工程进度款的%；工程竣工验收合格后日内，发包方支付合同总价的%；质量保证金：合同总价的%，自工程竣工验收合格之日起年后无质量问题一次性付清。第六条双方权利与义务6.1发包方的权利：监督工程进度、质量，提出合理建议；按时提供施工图纸、材料及批准文件；按约定支付工程款；参与隐蔽工程验收及竣工验收。6.2发包方的义务：按约定支付工程款；及时处理施工中的设计变更；提供施工场地及必要条件；协调处理施工现场周边关系。6.3承包方的权利：要求发包方按约定支付工程款；要求发包方提供施工所需图纸、材料及批准文件；拒绝发包方提出的有碍工程质量或安全的要求。6.4承包方的义务：按照图纸、技术规范及合同约定施工，确保工程质量和施工安全；按时完成施工任务；保护施工现场环境，遵守安全文明施工规定；及时提交竣工资料，协助办理竣工验收手续。第七条违约责任7.1发包方违约责任：发包方未能按约定支付工程款，每逾期一日，按逾期金额的%向承包方支付违约金；发包方提供的材料、设备或施工条件不符合约定，导致施工延误或质量问题，责任由发包方承担；发包方无故解除合同，需赔偿乙方遭受的所有损失。7.2承包方违约责任：承包方未能按约定工期完成施工任务，每逾期一日，按合同总价的%向发包方支付违约金；承包方施工质量不符合约定，需返工或修复，返工或修复费用由承包方承担，工期不顺延；承包方擅自停工或退场，需承担全部责任并赔偿发包方损失。第八条争议解决8.1因本合同履行发生争议，双方应友好协商解决；8.2协商不成，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1本合同自双方签字盖章之日起生效；9.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；9.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力；9.4本合同签订地点：。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：