2025【标准文本】建筑外墙外保温系统施工合同（官方版）

2025【标准文本】建筑外墙外保温系统施工合同（官方版）合同编号：甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系方式：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，结合本工程的具体情况，甲方将位于的建筑外墙外保温系统工程发包给乙方施工。为明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3建筑结构：1.4工程内容：建筑外墙外保温系统施工，包括但不限于。1.5工程面积：平方米。1.6质量要求：达到标准。1.7施工工期：自年月日起至年月日止，共计日历天。第二条承包范围2.1承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程。2.2承包范围：（1）保温材料的采购、运输及保管；（2）基层墙体的处理及验收；（3）外墙外保温系统的施工，包括但不限于；（4）施工后的清理及保护；（5）其他与外墙外保温系统施工相关的工作。第三条合同价款与支付3.1合同总价款：人民币（大写）元，（小写）元。3.2合同价款组成：（1）材料费：元；（2）人工费：元；（3）机械费：元；（4）管理费：元；（5）利润：元；（6）其他费用：元。3.3支付方式：（1）本合同签订后日内，甲方支付合同总价款的%作为预付款，即人民币元；（2）工程进度达到%时，甲方支付合同总价款的%，即人民币元；（3）工程完工并经甲方初验合格后，甲方支付合同总价款的%，即人民币元；（4）工程竣工验收合格并办理完结算手续后，甲方支付剩余款项，即人民币元。3.4付款方式：银行转账。第四条施工要求4.1施工图纸：（1）甲方应于开工前日向乙方提供完整的施工图纸及技术资料，并组织图纸会审和技术交底；（2）乙方应严格按图纸、规范及甲方要求施工，不得擅自更改设计。4.2材料要求：（1）乙方使用的保温材料必须符合国家相关标准，并提供产品合格证及检测报告；（2）乙方应提前日报送材料进场计划，经甲方确认后方可进场；（3）甲方有权对乙方使用的材料进行检查，如发现不符合要求，乙方应立即更换。4.3施工质量：（1）乙方应确保施工质量符合国家现行标准及合同约定；（2）乙方应做好施工记录及质量检验记录，并及时提交甲方备案；（3）乙方应对施工过程中的质量问题及时整改，确保工程合格。第五条验收标准5.1验收依据：本工程的验收依据为。5.2验收程序：（1）隐蔽工程验收：乙方应在隐蔽工程覆盖前小时通知甲方验收，验收合格后方可进行下道工序；（2）分部工程验收：乙方应在分部工程完工后日内通知甲方验收；（3）竣工验收：工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告及相关资料，甲方应在日内组织验收。5.3质量保修：（1）本工程质量保修期为年，自竣工验收合格之日起计算；（2）保修期内，因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应免费维修；（3）保修期内，非乙方原因导致的质量问题，维修费用由责任方承担。第六条工期条款6.1开工日期：年月日。6.2竣工日期：年月日。6.3工期顺延：（1）因甲方原因造成停工的，工期相应顺延；（2）因不可抗力因素导致停工的，工期相应顺延；（3）其他经双方协商一致的情况。6.4工期延误：（1）因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应支付甲方违约金元；（2）延误超过日的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方由此造成的损失。第七条施工安全7.1安全责任：乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工安全，承担因施工造成的安全事故责任。7.2安全措施：（1）乙方应制定详细的安全施工方案，并报甲方备案；（2）乙方应为施工人员购买意外伤害保险，并提供安全培训；（3）乙方应设置明显安全标志，并安排专人负责施工区域的安全管理。7.3文明施工：（1）乙方应保持施工现场整洁，及时清理建筑垃圾；（2）乙方应合理安排施工时间，减少噪音扰民；（3）乙方应采取措施，防止施工对周边环境造成污染。第八条验收与结算8.1竣工验收：（1）工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告及竣工资料；（2）甲方应在收到乙方申请后日内组织验收，逾期不组织验收的，视为验收合格；（3）验收不合格的，乙方应在日内整改完毕，重新申请验收。8.2结算方式：（1）工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交结算资料；（2）甲方应在收到结算资料后日内审核完毕，并办理结算手续；（3）双方确认结算金额后，甲方应按本合同约定支付剩余款项。第九条违约责任9.1甲方违约：（1）甲方未按约定支付工程款的，每逾期一日，应支付乙方违约金元；（2）甲方提供的图纸或资料有误，导致工程返工的，甲方应承担返工费用。9.2乙方违约：（1）乙方未按约定工期完工的，按本合同第六条约定承担违约责任；（2）乙方未按约定质量标准施工的，应返工直至合格，并赔偿甲方由此造成的损失；（3）乙方违反安全生产规定的，应承担相应责任，并赔偿甲方由此造成的损失。第十条合同的解除10.1合同解除条件：（1）因不可抗力致使合同无法履行的，双方可协商解除合同；（2）一方严重违约，导致合同无法履行的，另一方有权解除合同。10.2合同解除后的处理：（1）合同解除后，双方应协商处理已完工程及善后事宜；（2）因一方违约导致合同解除的，违约方应赔偿守约方由此造成的损失。第十一条争议解决11.1争议协商：本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决。11.2争议诉讼：协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。第十二条通知与送达12.1通知方式：本合同项下所有通知均可通过书面形式或传真、电子邮件等方式送达。12.2送达地址：（1）甲方送达地址：；（2）乙方送达地址：。（3）任何一方地址变更的，应及时书面通知对方。第十三条其他条款13.1合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。13.2合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。13