标准防水施工合同范本

标准防水施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：×××公司

甲方地址：××省××市××区××路××号

法定代表人/负责人：×××

联系方式：电话：×××××××××，邮箱：×××××××××

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：×××公司

乙方地址：××省××市××区××路××号

法定代表人/负责人：×××

联系方式：电话：×××××××××，邮箱：×××××××××

合同简介：

甲乙双方，经充分友好协商，就甲方委托乙方进行防水施工的事宜，达成如下协议。甲乙双方本着平等互利的原则，共同维护双方的合法权益，确保工程质量，按时完成施工任务。

本合同是甲乙双方合作的依据，双方应严格遵守合同条款，履行各自的义务。甲方应按照合同约定提供施工场地、支付工程款项；乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量，按时完成施工任务。

在本合同中，甲方为买方、出租方、委托方，乙方为卖方、承租方、服务提供方。双方合作的背景是甲方有防水施工的需求，乙方具有防水施工的能力和经验。双方通过友好协商，决定共同合作，完成甲方防水施工的任务。

本合同的签订，旨在明确甲乙双方在防水施工过程中的权利和义务，确保工程质量，按时完成施工任务。同时，双方希望通过本次合作，建立长期稳定的合作关系，实现互利共赢。

第一条合同目的与范围

本合同的目的是为了规范甲方（买方/出租方/委托方）与乙方（卖方/承租方/服务提供方）之间的防水施工合作行为，明确双方的权利与义务，确保工程质量，按时完成施工任务。

合同范围包括：

1.乙方根据甲方的要求，进行防水施工的设计、材料采购、施工等工作。

2.甲方应提供施工场地、施工条件，并支付乙方施工款项。

3.双方应共同协商解决施工过程中出现的问题，确保工程的顺利进行。

第二条定义

为本合同所述，以下术语具有以下含义：

1.甲方：指合同一方，承担买方、出租方、委托方角色的一方。

2.乙方：指合同另一方，承担卖方、承租方、服务提供方角色的一方。

3.防水施工：指按照甲方要求，对甲方指定的建筑物进行防水处理的一系列工作。

4.施工场地：指甲方提供的用于防水施工的地点。

5.工程质量：指防水施工达到约定的技术标准、规范要求。

6.施工款项：指甲方按照合同约定，支付给乙方的费用。

第三条双方权利与义务

甲方的权利与义务：

1.提供施工场地：甲方应确保施工场地的合法性，提供乙方进行正常施工的条件。

2.提供施工资料：甲方应提供与施工相关的技术资料、图纸等，以便乙方进行施工。

3.支付施工款项：甲方应按照合同约定的时间和金额，支付给乙方施工款项。

4.协助施工：甲方应积极协助乙方解决施工过程中出现的问题，确保工程的顺利进行。

乙方的权利与义务：

1.施工设计：乙方根据甲方的要求，进行防水施工的设计，并提交甲方审核。

2.材料采购：乙方负责防水施工所需材料的采购，确保材料质量。

3.施工质量：乙方应按照约定的技术标准、规范要求进行施工，保证工程质量。

4.施工进度：乙方应按照合同约定的工期，按时完成施工任务。

5.工程验收：乙方应按照甲方的要求，进行工程验收，确保工程达到预期效果。

6.售后服务：乙方应提供防水工程的售后服务，确保工程的长期稳定运行。

合同双方应遵守合同条款，履行各自的义务，共同维护双方的合法权益。如在施工过程中出现争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可依法寻求解决途径。

第四条价格与支付条件

1.合同总价：甲方应支付给乙方的防水施工费用为人民币[具体金额]元整（大写：[具体金额]元整），包括但不限于施工设计、材料采购、施工人工等费用。

2.价格调整：合同执行期间，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。

3.支付方式：甲方支付给乙方的施工款项，可通过银行转账的方式进行。

4.支付时间：甲方应在乙方完成施工，并经甲方验收合格后[具体时间]个工作日内，支付合同约定的款项。如甲方延迟支付，应按延迟支付金额的[具体比例]支付违约金。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[具体时间]个月。

2.施工期限：乙方应在本合同有效期内完成施工，确保工程质量。

3.验收期限：甲方应在乙方完成施工后[具体时间]个工作日内，对工程进行验收。

4.售后服务期限：乙方提供的售后服务期限为[具体时间]个月，自工程验收合格之日起计算。

第六条违约责任

1.甲方违约：如甲方未按合同约定支付施工款项，延迟支付或未提供施工场地等，应承担违约责任。甲方延迟支付施工款项的，应支付乙方延迟支付金额的[具体比例]作为违约金。

2.乙方违约：如乙方未按合同约定完成施工，工程质量不符合约定标准，或未提供售后服务等，应承担违约责任。乙方未按约定完成施工的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金[具体金额]元。

3.不可抗力：因不可抗力导致一方无法履行或延迟履行合同的，该方应立即通知对方，并提供相关证明。双方应根据不可抗力的影响，协商调整合同履行期限、费用等。

4.违约金：双方同意，违约金系违约方对守约方的一种违约补偿，而非惩罚性赔偿。

5.争议解决：双方因履行本合同发生争议的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

6.合同解除：一方违反合同规定，导致合同无法履行，另一方有权解除合同。解除合同后，双方应根据合同履行情况，承担相应的违约责任。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指在合同签订后，无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，导致一方或双方无法履行或延迟履行合同。不可抗力包括但不限于以下情况：

-自然灾害：如地震、洪水、台风等；

-政府行为：如征收、征用、限制施工等；

-社会异常事件：如罢工、骚乱、战争等；

-交通中断：如道路封闭、运输延迟等。

2.责任免除：发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明。受影响的一方免于承担不可抗力期间的责任，包括但不限于履行期限的延迟、合同解除等。

3.后果处理：不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复合同履行。如不可抗力事件导致合同无法继续履行，双方应协商解决，包括但不限于合同变更、解除等。

第八条争议解决

1.协商：双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。双方应积极沟通，互相理解，寻求双方都能接受的解决方案。

2.调解：如协商不成，双方可寻求第三方调解。调解不成或调解书生效后不履行的，双方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.仲裁：双方可约定仲裁条款，如“任何争议均提交[具体仲裁机构]进行仲裁”。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

4.诉讼：如双方未约定仲裁，或仲裁裁决不服的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。双方应遵守法院的判决，履行相应的法律义务。

5.诉讼语言：双方同意，诉讼时使用中文。

6.诉讼费用：诉讼费用按照法律规定承担。如双方约定仲裁，仲裁费用按照仲裁机构的规定承担。

（注：以上内容为防水施工合同范本，具体条款请根据实际情况调整。合同签订前，请务必仔细阅读、理解并协商一致。）

第九条其他条款

1.通知方式：双方同意以书面形式进行通知，通知应以快递或挂号信方式发送至对方指定的地址。

2.合同变更：双方同意，合同的变更、解除或补充，应经双方协商一致，并以书面形式进行。

3.合同终止：合同有效期内，除非合同另有约定，否则任何一方均不得单方面终止合同。合同终止后，双方应按照本合同约定处理后续事项。

4.保密条款：双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。未经对方同意，不得向第三方披露。

5.法律适用：本合同受中华人民共和国法律管辖，双方应遵守相关的法律法规。

6.合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。两份合同具有同等法律效力。

第十条附则

1.附录：本合同附录包括施工图纸、技术规范、材料品牌等详细信息。

2.附件：本合同附件包括双方提供的相关资质证明、保函、担保等文件。

3.补充协议：双方可根据合同履行情况，签订补充协议，对合同内容进行补充或修改。补