2025合同范本建设工程施工合同（港口工程版）

2025合同范本-建设工程施工合同（港口工程版）合同协议书本合同协议书（以下简称“本协议”）由以下双方于年月日在中华人民共和国市区签订：发包人（以下简称“甲方”）：名称：地址：法定代表人：联系方式：承包人（以下简称“乙方”）：名称：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，以及《港口工程设计规范》（JTS167-1-2025）等相关技术标准，甲乙双方就港口工程（以下简称“本工程”）的施工事项协商一致，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5工程质量要求：符合国家及地方相关规范、标准，达到（具体质量标准名称）。1.6工程施工范围：（详细描述施工范围）。第二条合同工期2.1计划开工日期：年月日2.2计划竣工日期：年月日2.3总工期：日历天2.4工期顺延条件：因不可抗力、设计变更、甲方原因或政府指令导致的停工，工期相应顺延。第三条合同价款与支付3.1合同总金额：人民币元（大写：元）。3.2付款方式：第一期付款：合同签订后日内，支付合同总价的%；第二期付款：年月日前，支付合同总价的%；第三期付款：年月日前，支付合同总价的%；尾款：工程验收合格并结算完成后日内支付。3.3结算方式：双方按月结算工程量，经甲方审核确认后，乙方提交合法有效的增值税专用发票，甲方按约定支付工程款。第四条双方权利与义务4.1甲方权利与义务4.1.1负责提供施工场地及必要的施工条件。4.1.2委托监理单位对工程施工进行监督，并定期组织检查。4.1.3按时支付合同价款，不得无故拖延。4.1.4有权对乙方施工过程中的违规行为提出整改要求，情节严重的可终止合同。4.2乙方权利与义务4.2.1按照合同约定工期、质量要求完成施工任务。4.2.2负责施工期间的安全管理，确保施工安全，若发生安全事故，由乙方承担全部责任。4.2.3使用符合合同约定及国家规定的材料、设备，材料设备清单作为本合同附件。4.2.4在施工过程中，若发现设计问题或安全隐患，应及时书面通知甲方。第五条材料与设备5.1材料要求：所用材料应符合国家及地方相关质量标准，且经甲方书面认可。5.2设备要求：乙方自行提供的施工设备应符合国家规定的技术要求，并保证设备完好。第六条工程质量与验收6.1质量标准：本工程质量标准为（具体标准），乙方应严格按设计图纸、施工规范施工。6.2验收程序：中间验收：（具体节点）进行验收，验收合格后方可进入下一阶段施工。竣工验收：工程完成后，双方组织联合验收，验收合格后签署《竣工验收报告》。6.3质量保修：质量保修期为年，自竣工验收合格之日起计算。保修期内，若发现质量问题，乙方应无条件修复。第七条安全施工7.1乙方应建立完善的安全生产管理制度，配备专职安全员，确保施工安全。7.2若发生安全事故，乙方应立即通知甲方，并按《中华人民共和国安全生产法》及相关规定处理。7.3甲方有权对乙方的安全生产情况进行检查，若存在安全隐患，有权要求整改，整改期间不计取工期延误费用。第八条双方违约责任8.1甲方违约责任：未按约定支付工程款，每逾期一日，按应付金额的‰支付违约金。因甲方原因导致停工，相应顺延工期，并赔偿乙方造成的直接损失。8.2乙方违约责任：未按约定工期完成施工任务，每逾期一日，按合同总金额的‰支付违约金。施工质量不符合约定，需返工的，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。8.3其他违约责任：（补充条款）。第九条合同的变更与解除9.1本合同经双方协商一致，可书面变更或解除。9.2因乙方原因施工无法进行，或乙方明确表示不履行合同义务的，甲方有权解除合同，并要求赔偿损失。第十条争议解决10.1因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。（以下为签署部分，具体空白处需填写）甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年月日乙方（盖章）：