2025备案版建筑工程合同范本

2025备案版建筑工程合同范本工程名称：工程地点：工程规模：发包方式：（如公开招标、邀请招标、直接发包等）承包范围：（详细说明工程内容及承包范围）合同编号：签订地点：签订日期：发包人（甲方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：承包人（乙方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：鉴于本合同发包人（甲方）拟将工程发包给承包人（乙方）施工，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4承包范围：1.5开工日期：1.6竣工日期：1.7质量要求：1.8合同工期：1.9合同价款：第二条发包人权利与义务2.1发包人负责提供完整的施工场地及施工条件，包括但不限于施工图纸、技术资料、建设用地使用权等。2.2发包人有权对工程施工进度、质量进行监督，并提出合理建议。2.3发包人应在合同约定的时间内支付工程款项，不得无故拖延或拒绝支付。2.4发包人有权对工程设计进行变更，但应在合理时间内通知承包人，并就变更内容达成书面协议。2.5发包人应为承包人提供必要的协助，包括但不限于办理相关审批手续、协调施工现场周边关系等。第三条承包人权利与义务3.1承包人应按照合同约定的工期、质量要求完成工程施工，并确保工程符合国家相关法律法规及技术标准。3.2承包人应严格遵守施工现场的安全管理规定，确保施工安全，避免因施工不当造成人员伤亡或财产损失。3.3承包人有权要求发包人按时支付工程款项，并有权拒绝支付超出合同约定范围的费用。3.4承包人应自行承担施工所需的机械设备、材料和劳动力，并负责施工现场的日常管理。3.5承包人应按照合同约定的范围完成施工任务，不得将工程转包或分包给不具备相应资质的单位或个人。第四条合同价款与支付4.1本合同暂定合同价款为人民币元（大写：），具体结算以实际完成工程量及双方确认的签证为准。4.2工程款支付方式：（如银行转账、汇票等），支付时间：。4.3承包人应按月向发包人提交进度报告及工程款支付申请，发包人应在收到申请后个工作日内完成审核并支付相应款项。4.4若发包人未能按时支付工程款，承包人有权停工，并要求发包人承担由此造成的损失。4.5工程竣工验收合格后，发包人应在日内结清全部工程款，否则应支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：。第五条工程质量与验收5.1工程质量要求：（如符合国家及地方相关质量标准、设计图纸要求等）。5.2承包人应严格遵守国家及地方关于工程质量的相关规定，确保工程材料、施工工艺及验收程序符合要求。5.3工程隐蔽部分的施工，承包人应在施工前通知发包人进行验收，并形成验收记录。5.4工程竣工后，承包人应向发包人提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、竣工图纸、检测报告等。5.5工程验收应按照国家及地方相关标准进行，若验收不合格，承包人应限期整改，整改费用由承包人承担。第六条工期与进度6.1合同工期为天，自年月日开始，至年月日结束。6.2承包人应按照合同约定的工期组织施工，确保工程按时完成。6.3若因发包人原因导致工期延误，发包人应书面通知承包人，并承担由此造成的损失。6.4若因承包人原因导致工期延误，承包人应承担违约责任，违约金为：。6.5工期的调整应由双方协商一致，并以书面形式确认。第七条材料与设备7.1工程所需材料及设备应符合国家及地方相关标准，并经发包人认可后方可使用。7.2所有材料及设备的采购应符合合同约定的品牌、规格及质量要求，承包人应提供相应的合格证明。7.3材料及设备的运输、存储及保管由承包人负责，费用由承包人承担。7.4若因材料或设备质量问题导致工程缺陷或损坏，承包人应承担相应责任。第八条保险与担保8.1承包人应为其施工人员办理意外伤害保险，并承担相应保险费用。8.2承包人应为施工现场的机械设备、材料等购买相应保险，保险费用由承包人承担。8.3若因承包人施工不当导致第三人损害，承包人应承担相应的赔偿责任。8.4发包人应为本工程提供必要的履约担保，具体担保方式及金额由双方协商确定。第九条违约责任9.1若发包人未按合同约定支付工程款，应向承包人支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：。9.2若承包人未按合同约定完成施工任务，应向发包人支付违约金，违约金计算方式为：。9.3若因承包人施工质量问题导致工程不合格或需要返工修复，承包人应承担相应费用，并赔偿发包人造成的损失。9.4若因发包人原因导致工程无法按期开工或竣工，发包人应书面通知承包人，并承担相应责任。第十条争议解决10.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。10.2若协商不成，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。10.3在争议解决期间，双方应继续履行合同，除非争议影响到合同的实质性履行。第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收、结算完成且保修期满之日终止。11.3本合同正本一式份，双方各执份，其余份用于备案及其他相关部门使用。发包人（甲方）：（盖章）法定代表人或授权代表签字：日