施工合同解除赔偿协议

施工合同解除赔偿协议甲方：姓名：__________________身份证号：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方：公司名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲乙双方于[合同签订日期]签订了[施工合同名称]（以下简称"原施工合同"），现因[解除原因]，双方经友好协商，就原施工合同的解除及赔偿事宜达成如下协议：一、原施工合同概述1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及范围：[详细描述工程具体包含的工作内容、工程量、施工工艺、质量标准等，例如：本工程包括但不限于建筑结构施工，具体涵盖基础工程、主体结构工程的钢筋制作与绑扎、模板支设、混凝土浇筑等工作，工程量以施工图纸及现场实际测量为准，质量需符合国家现行相关建筑工程质量验收规范的合格标准。]4.合同工期：计划开工日期：[具体日期]计划竣工日期：[具体日期]总日历天数：[工期天数]二、合同解除原因[详细说明合同解除的原因，例如：因甲方资金短缺，无法按照原施工合同约定支付工程进度款，导致工程无法继续进行，双方协商一致解除原施工合同。]三、合同解除时间双方一致同意，原施工合同于[解除日期]正式解除。四、已完工程情况及结算1.已完工程内容：[详细罗列截至合同解除时，乙方已完成的具体工程内容，包括但不限于已完成的基础工程部分、主体结构施工进度等情况，例如：截至合同解除之日，乙方已完成基础工程的土方开挖、地基处理、基础钢筋绑扎及模板支设工作，主体结构施工至[具体层数]，混凝土浇筑完成至[具体部位]。]2.已完工程造价结算：双方共同委托[造价咨询机构名称]对乙方已完工程进行造价结算审核。经审核，乙方已完工程造价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此结算价为最终结算金额，双方均予以认可。五、赔偿事宜1.甲方应向乙方支付的赔偿款项：已完工程价款支付：甲方应在本协议签订后的[x]个工作日内，向乙方支付已完工程价款人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。停工损失赔偿：考虑到合同解除给乙方造成的停工损失，包括但不限于机械设备闲置费、人员窝工费、周转材料租赁损失等，甲方同意另行向乙方支付停工损失赔偿款人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。该款项应在支付已完工程价款后的[x]个工作日内支付完毕。退场费用补偿：乙方因合同解除需进行退场工作，甲方应给予乙方退场费用补偿人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元），用于乙方支付退场过程中产生的设备拆卸、运输、人员遣散等费用。此款项在支付停工损失赔偿款后的[x]个工作日内支付。以上各项赔偿款项总计人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.乙方应承担的费用：乙方在施工过程中因自身原因导致的质量问题及其他违规行为所产生的整改费用，由乙方自行承担。整改工作应在甲方指定的合理期限内完成，若乙方未在规定期限内完成整改，由此给甲方造成的损失，乙方应予以赔偿。乙方应按照法律法规及相关规定，妥善处理好施工过程中产生的各类债权债务关系，如因乙方未妥善处理导致甲方遭受任何纠纷或损失，乙方应承担全部责任并赔偿甲方因此遭受的一切损失。六、双方权利与义务1.甲方权利与义务：权利：有权要求乙方按照本协议约定完成已完工程的收尾工作及退场事宜。有权对乙方已完工程质量进行检查和验收，如发现质量问题，有权要求乙方进行整改。义务：按照本协议约定的时间和方式向乙方支付赔偿款项。协助乙方办理与工程相关的各项手续，如施工许可证的注销等，因办理手续所需的费用按照法律法规规定各自承担。向乙方提供与已完工程结算及赔偿相关的资料和文件，并配合乙方进行审核工作。2.乙方权利与义务：权利：有权要求甲方按照本协议约定支付赔偿款项。有权要求甲方提供与已完工程结算及赔偿相关的资料和文件。义务：按照本协议约定完成已完工程的收尾工作，确保工程质量符合相关标准，并在甲方要求的期限内办理退场手续。收尾工作及退场过程中应遵守法律法规及施工现场的各项管理规定，做到文明施工、安全施工。向甲方提供已完工程的相关资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、质量检验报告、工程量清单等，确保资料真实、完整、有效。妥善保管施工现场的机械设备、周转材料等物品，在退场时按照双方约定进行移交，如有损坏或丢失，应照价赔偿。负责处理施工过程中产生的各类纠纷，确保甲方不因乙方原因遭受任何法律责任或经济损失。七、违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和金额向乙方支付赔偿款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[x%]向乙方支付违约金。逾期超过[x]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方一次性支付全部赔偿款项及违约金，同时承担乙方因此遭受的全部损失。2.若乙方未按照本协议约定完成已完工程的收尾工作或退场事宜，每逾期一日，应按照本协议赔偿款项总额的[x%]向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权自行组织人员完成收尾工作及退场事宜，由此产生的费用由乙方承担，甲方可在应支付给乙方的赔偿款项中直接扣除。3.若乙方提供的已完工程资料不真实、不完整或无效，导致结算工作延误或无法正常进行，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照本协议赔偿款项总额的[x%]向甲方支付违约金。4.任何一方违反本协议约定的其他义务，应向对方支付违约金人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元），并赔偿对方因此遭受的全部损失。八、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国民法典及相关法律法规的规定。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。补充协议内容与本协议不一致的