校内围墙粉刷协议合同

校内围墙粉刷协议合同甲方：[学校名称]统一社会信用代码：[具体代码]住所地：[学校地址]法定代表人：[校长姓名]联系方式：[联系电话]乙方：[施工单位名称]统一社会信用代码：[具体代码]住所地：[施工单位地址]法定代表人：[负责人姓名]联系方式：[联系电话]鉴于甲方校内围墙需要进行粉刷，乙方具备相应的施工资质和能力，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方校内围墙粉刷事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.围墙范围：甲方校内[具体位置]的围墙，包括但不限于围墙的外立面、墙顶、墙基等部位。围墙总长度约为[x]米，高度为[x]米。2.粉刷要求基层处理：对围墙表面的污渍、裂缝、孔洞等进行清理和修补，确保基层平整、牢固。涂料选择：使用符合国家标准、环保无毒、耐久性好的外墙涂料，颜色为[指定颜色]。粉刷工艺：采用滚涂或喷涂的方式进行粉刷，要求涂层均匀、无流坠、无漏刷、无起皮、无空鼓等现象。每平方米的粉刷厚度应符合行业标准，且涂层表面应光滑、平整。安全防护：在施工过程中，乙方应采取必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全和周边环境的安全。如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。二、权利与义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照本协议约定的质量标准和工期要求完成施工任务。有权对乙方提供的材料进行检验，如发现材料不符合要求，有权要求乙方更换。2.义务向乙方提供施工所需的相关资料和必要的协助，确保施工顺利进行。按照本协议约定的时间和方式支付工程款。协调解决施工过程中可能出现的与校内其他部门或人员的关系问题，为乙方创造良好的施工环境。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付工程款。在施工过程中，如因甲方原因导致施工无法正常进行，有权要求甲方承担相应的责任，并给予合理的工期顺延。2.义务按照本协议约定的质量标准和工期要求，组织专业施工队伍进行施工，确保施工质量和进度。自行负责施工所需的材料、设备、工具等，并确保其质量符合要求。遵守甲方校内的各项规章制度，文明施工，不得影响学校的正常教学和生活秩序。负责施工过程中的安全管理工作，确保施工安全。如发生安全事故，应立即采取措施进行处理，并及时通知甲方。在施工完成后，负责清理施工现场，做到工完场清。按照国家相关法律法规的规定，为施工人员购买足额的工伤保险等社会保险。三、工程款及支付方式（一）工程款金额本协议项下的校内围墙粉刷工程款总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。该总价为固定总价，不因任何因素调整（除本协议约定的调整情况外）。（二）支付方式1.预付款：在本协议签订后[x]个工作日内，甲方向乙方支付工程款总价的[x]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.进度款：在乙方完成围墙基层处理并经甲方验收合格后[x]个工作日内，甲方向乙方支付工程款总价的[x]%作为进度款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。3.竣工款：在乙方完成全部粉刷工程并经甲方验收合格后[x]个工作日内，甲方向乙方支付工程款总价的[x]%作为竣工款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。4.质保金：工程款总价的[x]%作为质保金，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。质保期为自工程竣工验收合格之日起[x]个月。质保期满后，如无质量问题，甲方在[x]个工作日内无息返还质保金。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工期1.开工日期：本协议签订后，乙方应在接到甲方开工通知之日起[x]日内组织人员和设备进场施工。预计开工日期为[具体日期]。2.竣工日期：乙方应在开工日期起[x]日内完成全部粉刷工程并通过甲方验收。预计竣工日期为[具体日期]。3.工期顺延：如因不可抗力、甲方原因（如设计变更、提供资料不及时等）或其他非乙方原因导致施工无法正常进行，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。经甲方确认后，工期相应顺延。五、质量标准及验收1.质量标准：本工程的质量标准应符合国家现行的建筑工程施工质量验收规范及相关标准的要求，以及本协议约定的具体质量要求。2.验收程序乙方完成每一道工序后，应提前通知甲方进行检查验收。甲方应在接到乙方通知后[x]个工作日内进行验收。如验收合格，双方应签署相应的验收文件；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准，由此产生的费用由乙方自行承担。全部粉刷工程完工后，乙方应向甲方提交工程竣工验收报告。甲方应在接到报告后[x]个工作日内组织相关部门和人员进行竣工验收。如验收合格，双方应签署工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准，由此产生的费用由乙方自行承担。因乙方原因导致工程逾期交付的，乙方应按照本协议约定承担违约责任。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。逾期超过[x]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程的款项及相应违约金。因此造成的工期延误，工期相应顺延。2.若因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于停工损失、设备租赁费用、人员窝工费用等，并给予乙方合理的工期顺延。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的质量标准和工期要求完成施工任务，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准，由此造成的工期延误，每逾期一日，应按照工程款总价的[x]%向甲方支付违约金。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。2.若乙方未按照本协议约定的安全要求进行施工，导致发生安全事故，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任。如因安全事故给甲方造成不良影响或损失的，乙方应负责消除影响并赔偿甲方的全部损失。3.若乙方擅自将本协议项下的工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本协议，乙方应立即退还甲方已支付的款项，并按照工程款总价的[x]%向甲方支付违约金。同时，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。4.若乙方未按照本协议约定的时间进场施工或擅自停工，每逾期一日或停工一日，应按照工程款总价的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]日或累计停工超过[x]日的，甲方有权解除本协议，乙方应立即退还甲方已支付的款项，并按照工程款总价的[x]%向甲方支付违约金。同时，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。七、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。如补充协议与本协议不一