2019-2025年一级造价师之建设工程计价押题练习试题B卷含答案

2019-2025年一级造价师之建设工程计价押题练习试题B卷含答案

单选题（共1500题）1、在确定材料定额消耗量时，利用实验室试验法主要是为了编制（）。A.材料净用量定额B.材料损耗定额C.材料消耗定额D.劳动定额【答案】A2、下列属于工程建设其他费用中建设期计列的生产经营费的是（）。A.引进技术和引进设备其他费B.人员培训及提前进场费C.建设单位管理费D.工程监理费【答案】B3、在人工日工资单价的管理中，工程造价管理机构也需要确定人工日工资单价，高级技工的工资不得低于工程所在地所发布的最低工资标准的（）倍。A.1.3B.1.5C.2.0D.3.0【答案】D4、项目评价中，保证项目财务可持续的必要条件是()。A.各年的筹资现金流量满足投资活动要求B.拥有足够的经营净现金流量C.合理安排还本付息期D.各年累计盈余资金不出现负值【答案】D5、根据计时观察法测得某工序工人工作时间：基本工作时间40min．辅助工作时间5min，准备与结束工作时间5min，休息时间5min，由于施工组织不善造成工人停工时间30min，则定额时间是（）min。A.45B.50C.55D.85【答案】C6、项目建议书阶段投资估算额度的偏差率一般控制在（）以内。A.±5%B.±10%C.±20%D.±30%【答案】D7、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的资料包括（）。A.工程质量监督机构签署的工程质量监督报告B.施工单位签署的质量合格文件C.竣工结算报告D.施工单位签署的工程保修书【答案】D8、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加【答案】B9、关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是().A.人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距工B.材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算C.各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算D.按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10%【答案】C10、关于建设工程投标的说法，正确的是()。A.投标属于承诺B.一旦投标，投标人将受投标书的约束C.投标书的内容不具备足以使合同成立的主要条件D.投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺【答案】D11、概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。A.项目划分B.主要工程内容C.主要表达方式D.基本使用方法【答案】A12、下列费用中，属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是（）。A.按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用B.应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费C.应由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项D.应由勘察设计费或工程费用中开支的项目【答案】A13、（2014年真题）已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%。若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）。A.25.82万元B.25.85万元C.26.09万元D.29.09万元【答案】B14、关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限，下列说法中正确的是（）。A.承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止【答案】D15、建设项目总概算的组成内容不包括()A.单项工程综合概算B.流动资金概算C.工程建设其他费用概算D.建设期利息概算【答案】B16、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.总承包服务费应按照招标人给定的价格进行结算B.暂列金额可以只列总额，但不同预留的暂列金额应分别列项C.工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写【答案】B17、（2021年真题）某市政工程招标采用经评审的最低价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%,现甲、乙同时投Ⅰ、Ⅱ标段，甲报8000w、7000w，乙报8500w、6800w。已知甲中标Ⅰ标段，在不考虑其他量化因素情况下，投标人甲、乙Ⅱ标段评标价为（）。A.6720W；6528wB.6720W；6800wC.8834W；6028WD.7280W；7072W【答案】B18、当初步设计较深，有详细的设备清单时，可采用的设备安装工程概算编制方法是（）。A.扩大单价法B.预算单价法C.综合吨位指标法D.安装设备百分比法【答案】B19、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）。A.总预算B.综合预算C.单位工程预算表D.附件【答案】B20、（2021年真题）下列有关质量保证金说法正确的是（）。A.无论是否提供质量保证金履函，都应提交质量保证金B.政府性投资建设项目，质量保证金预留在主管部门C.社会性资本的质量保证金应预留在发包方D.发包人被撤销的，质量保证金应随建设工程一起移交给使用方【答案】D21、缺陷责任期的起算日期以()为准，一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。A.工程通过竣工验收的日期B.工程的保证金返还日期C.工程的实际验收日期D.工程的投入使用日期【答案】A22、应用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是（）。A.应付账款+预付账款+存货+年其他费用B.应付账款+应收账款+存货+现金C.应收账款+存货+预收账款+现金D.预付账款+现金+应收账款+存货【答案】D23、关于联合体投标的说法，正确的是()。A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.通过资格预审的联合体，各方组成结构、职责及财务能力等条件不得改变D.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员不具有约束力【答案】C24、（2021年真题）某工程合同12000万元，其中主要材料及构件占比为50%。合同约定的工程预付款为3600万元，进度款支付比例为85%。按起扣点计算的预付款起扣点为（）万元。A.7200B.6120C.3000D.4800【答案】D25、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目是（）。A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价【答案】D26、按我国现行投资构成，下列费用中属于项目建设期计列的生产经营费用用的是（）。A.勘察设计费B.研究试验费C.工程监理费D.联合试运转费【答案】D27、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是（）。A.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准B.概算定额应贯彻社会平均水平和简明适用的原则C.概算定额主要用于投资估算的编制D.概算定额基价应是工料单价【答案】B28、招标控制价中暂列金额的大小一般可以按照分部分项工程费用的百分比参考值是（）。A.5％～10％B.5％～15％C.10％～15％D.15％～20％【答案】C29、编制工程竣工决算应具备的条件不包括()A.涉及法律诉讼、工程质量纠纷的事项已处理完毕B.收尾工程投资和预留费用不超过规定的比例C.单项工程或建设项目竣工结算已完成D.会计核算及财务管理资料已归档【答案】D30、工程量清单计价中，在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是（）。A.企业定额B.国家、地区或行业定额C.常规的施工组织设计D.投标人拟定的施工组织设计方案【答案】B31、在进口设备原价的组成中，属于进口从属费用的是（）。A.货价B.国际运费C.运输保险费D.外贸手续费【答案】D32、下列关于合同解除的价款结算与支付，说法正确的是（）。A.因不可抗力解除合同，当发包人应扣除的金额超过了应支付的金额，则承包人应在合同解除后的28天内将其差额退还给发包人B.因承包人违约解除合同的，发包人应暂停向承包人支付任何价款C.发承包双方不能就解除合同后的结算达成一致的，按照索赔的解决方式处理D.因发包人违约解除合同，发包人应提出支付给承包人造成的损失费用【答案】B33、下列有关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】A34、投资估算的主要工作包括：①估算预备费②估算工程建设其他费③估算工程费用④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。A.③④②①B.③④①②C.④③②①D.④③①②【答案】C35、（2018年真题）根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用【答案】C36、在确定材料定额消耗量的基本方法中，编制材料损耗定额的主要方法是（）。A.实验室试验法B.现场技术测定法C.现场统计法D.系数估算法【答案】B37、根据计时观测资料得知，每m2标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每m3砌体1砖厚砖墙勾缝的时间定额为（）工日/m3。A.13.32B.0.075C.0.114D.8.772【答案】C38、在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费列入（）。A.人工费B.材料费C.管理费D.暂定金额【答案】C39、有关法律法规政策变化引起的价款调整，下列表述中正确的是（）A.发包人应当承担基准日之前发生的.作为一个有经验的承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险B.如果有关价格（如人工.材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再考虑法律法规政策变化引起的价款调整C.对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程开工前的第28天作为基准日D.承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律.行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款可以调整【答案】B40、可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±（）%以内。A.5B.10C.15D.20【答案】B41、1砖厚砖墙中，若材料为标准砖(240mmX115mmX53mm)，灰缝厚度为10mm，砖损耗率为2%,砂奖损耗率为1%,则砂浆消耗量为（）m3。A.0.062B.0.081C.0.205D.0.228【答案】D42、下列对工程结算价款纠纷处理，说法正确的是（）。A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持【答案】D43、（2019年真题）某地拟建某市政道路工程，已知与其类似的已完工程造价指标为600元/㎡，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的10%、50%、20%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、工机具使用费差异系数分别为1.10、1.05、1.05。假定以人工、材料、施工机具使用费之和为基数取费，综合费率为25%，则拟建工程的综合单价为（）元/㎡。A.507.00B.608.40C.633.75D.657.00【答案】C44、下列关于公示中标候选人的说法，正确的是（）。A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人B.评标结果只能在交易场所公示C.不但公示中标候选人的排名，还要公示投标人的各评分要素的得分情况D.对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并公示【答案】D45、下列人工费用中，不属于预算定额基价构成内容的是()。A.施工作业的生产工人工资B.施工机械操作人员工资C.工人夜间施工的夜班补助D.大型施工机械安装与拆卸所发生的人工费【答案】C46、某项目共需贷款资金7000万元，建设期为2年，按年度均衡筹资，第1年贷款为3000万元，第2年贷款为4000万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则建设期利息应为（）万元。A.500B.515C.715D.665【答案】D47、在工程计价与控制中，作为工程结算的依据是（）。A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】A48、已知某进口工程设备FOB为50万美元，美元与人民币汇率为1：8，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为17%。若该进口设备抵岸价为586.7万元人民币，则该进口工程设备到岸价为（）万元人民币。A.406.8B.450.0C.456.0D.593.9【答案】B49、对工程建设项目或单项工程造价指数的编制会产生影响的是（）。A.报告期人工费B.报告期建设项目或单项工程造价C.报告期措施费D.报告期间接费【答案】B50、关于工程招标的性质，下列说法中正确的是()。A.招标是要约邀请B.投标是承诺C.招标公告是要约邀请D.中标通知书是承诺【答案】D51、拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（）。A.对关键工艺的原则性规定B.拟定施工步骤和施工顺序C.估算整体工程量D.编制施工进度计划【答案】A52、某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为500万元。若基本预备费费率为5%，则改建设项目的基本预备费为（）万元。A.350B.400C.450D.475【答案】C53、利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标中每100㎡建筑面积中分摊的人工消耗量为500工日。拟建工程与概算指标相比，仅楼地面做法不同，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗岩地面。查预算定额得到铺瓷砖和花岗岩地面的人工消耗量分别为37工日/100㎡和24工日/100㎡。拟建工程楼地面面积占建筑面积的65%。则对概算指标修正后的人工消耗量为（）工日/100㎡。A.316.55B.491.55C.508.45D.845.00【答案】B54、关于世界银行采用“两个信封制度”招标，下列说法中错误的是()A.两个信封制度，即要求投标书的技术性部分和报价分别装入两个密封信封B.第一次开标会时先开启技术性标书的信封C.技术上不符合要求的标书，第二个信封仍应开启D.如果采购合同简单，两个信封也可能在一次会议上先后开启【答案】C55、关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）。A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B.研究试验费包括新产品试制费C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费【答案】C56、厂区地形力求平坦而略有坡度，一般坡度在5％～10％为宜，这属于选择建设厂址要求中的()。A.节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用的要求B.减少拆迁移民数量的要求C.应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段的要求D.要有利于厂区合理布置和安全运行的要求【答案】D57、有关竣工结算和最终结清的付款，下列表述中正确的是（）。A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.发包人未按照规定程序支付竣工结算款的，承包人可拒绝交付工程D.发包人应在签发竣工结算支付证书时，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付竣工结算款【答案】A58、有关投标文件的递交，说法正确的是（）。A.投标保证金应一并作为其投标文件的组成部分B.投标保证金的数额不得超过投标总价的5%C.投标人应在投标有效期截止前，将投标文件送到投标地点D.一般项目投标有效期为30～60天【答案】A59、关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是（）。A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C.工期特别紧、技术特别复杂的项目可以采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程，鼓励采用单价合同【答案】D60、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（）。A.以实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B.已竣工未投入使用的工程质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理【答案】B61、投资估算的主要工作包括：①估算流动资金；②估算价差预备费和建设利息；③估算工程建设其他费用和基本预备费；④估算各单项工程所需建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费。其正确的工作步骤是（）。A.④②①③B.③④②①C.④③②①D.④③①②【答案】C62、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（）。A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任【答案】B63、（2019年真题）在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（）。A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程【答案】C64、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算【答案】A65、某新建项目，建设期2年，第一年贷款200万元，第二年贷款500万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为8%，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元。A.22.08B.37.39C.44.16D.45.55【答案】D66、（2014年真题）某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A.78.72B.81.28C.157.44D.162.56【答案】D67、某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的时间利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（）。A.150m3/台班B.0.67台班/100m3C.200m3/台班D.0.50台班/100m3【答案】A68、采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编写概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）。A.②①⑤④⑥③B.②③①⑤④⑥C.③②①④⑤⑥D.②①③⑤④⑥【答案】A69、在共同延误的处理过程中，若初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人()A.既可得到工期延长，又可得到经济补偿B.既不能得到工期补偿，又不能得到费用补偿C.可得到工期延长，但很难得到费用补偿D.可得到费用补偿，但不能得到工期延长【答案】C70、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法正确的是()A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D.分包工程费不包括分包工程的管理费【答案】C71、投标报价时，投标人需按照招标人所列项目进行自主报价的是（）。A.措施项目费B.暂列金额C.税金D.总承包服务费【答案】D72、根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是（）。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明【答案】B73、在人工单价的组成内容中，停工学习、执行国家或社会义务的工资属于（）。A.计件工资B.奖金C.特殊情况下支付的工资D.职工福利费【答案】C74、（2017年真题）按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。A.研究试验费B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备及开办费【答案】B75、关于工程计价定额的概算指标，下列说法正确的是（）。A.概算指标通常以分部工程为对象B.概算指标中各种消耗量指标的确定，主要来自预算或结算资料C.概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分D.概算指标的使用及调整方法，一般在附录中说明【答案】B76、与其他工程总承包方式相比，交钥匙的优越性主要体现在（）。A.节约投资B.能满足承包商的特殊需求C.有利于发挥承包商的主观能动性D.业主介入的程度比较深【答案】C77、在设计概算的三级概算中，单项工程综合概算通常采用（）形式进行编制。A.建筑材料表B.单位工程概算汇总表C.综合概算表D.总概算表【答案】C78、某工程项目合同价为2000万元，施工过程中收到外界的干扰使得工期拖延了20个月，该部分工程的合同价格为160万元，则承包商可提出的工期索赔为（）。A.0.8个月B.1.6个月C.1.8个月D.1.2个月【答案】B79、（2014年真题）关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（）。A.当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变B.市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险C.人工费变化发生的风险全部由发包人承担D.承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担【答案】A80、国际工程招标投标中，可以进行合同谈判的内容是（）。A.合同价格B.要求投标人承担的额外任务C.技术性问题D.双方的权利和义务【答案】C81、民用建设项目中，小区规划设计的核心问题是（）。A.提高结构面积系数B.增大居住建筑面积密度C.总平面设计要合理D.提高土地利用率【答案】D82、（2021年真题）某施工合同约定，当发生索赔事件时，人工工资、窝工补贴分别按300元/工日、100元/工日计，以人工费为基数的综合费率为40%。在施工过程中发生了如下事件：①因异常恶劣天气导致工程停工3天，人员窝工60个工日；②因该异常恶劣天气导致工程修复用工20个工日，发生材料费5000元；③复工后又因发包人原因导致停工2天，人员窝工40个工日。为此，承包人可向发包人索赔的费用为（）元。A.17400B.19000C.19400D.23400【答案】A83、工程造价鉴定工作中，下列鉴定依据中，属于委托人移交的证据材料的是（）。A.适用于鉴定项目的法律、法规B.与鉴定项目相关的国家或行业标准规范C.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格D.质证记录、庭审记录等卷宗【答案】D84、在工业项目总平面设计评价过程中，关于建筑系数的说法正确的是()。A.建筑系数=厂区建筑总面积/厂区占地面积B.是反映建筑布置与平面形状设计经济合理性的指标C.建筑系数越大，可缩短管线距离，降低工程造价D.影响建筑系数的主要因素是层数【答案】C85、在工程造价指标和指数的编制过程中，通常不需要以建设规模作为权重加权平均计算的是（）。A.数据统计法计算建设工程经济指标B.数据统计法计算工程量指标C.数据统计法计算工料消耗量指标D.数据统计法计算工料价格指标【答案】D86、下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（）。A.工程价格信息B.政策性文件C.计价标准和规范D.工程定额【答案】A87、工程监理费属于（）。A.研究试验费B.其他直接费C.技术服务费D.建设管理费【答案】C88、2020年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为7.31亿元。其中:矿山工程造价为7800万元，定额编制期同类项目的矿山工程造价为6000万元。该水泥厂建设工程造价综合指数为1.20，则该矿山工程的造价指数是（）。A.1.30B.0.77C.0.92D.1.56【答案】A89、FIDIC施工合同条件下，业主对实施、完成和修复工程所接受的金额称为接受的合同款额，它表明于（）。A.招标书B.投标书C.中标函D.合同协议书【答案】C90、某运输设备预算价格38万元，年工作台班220台班，折旧年限8年，寿命期修理2次，一次检修费为3万元，维护费系数K=3，该机械台班维护费为（）元/台班。A.103.69B.102.27C.98.36D.124.48【答案】B91、某施工机械原始购置费为10万元，使用年限5年，年工作台班为200台班，检修3次，每次检修费为5000元，除税系数为95%，每台班维护费、人工、燃料动力及其他费用为80元，机械残值率为5%。则该机械的台班单价为（）元/台班。A.184.5B.189.25C.207.1D.248.33【答案】B92、施工管理用财产、车辆保险费用应计入（）。A.现场经费B.其他直接费C.企业管理费D.固定资产其他费用【答案】C93、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分是()。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】B94、关于投标报价的说法，正确的是()。A.询价通常可向生产厂商、销售商、咨询公司以及招标人询问B.投标人可以利用工程量清单的错、漏、多项，运用投标技巧，提高报价质量C.复核工程量清单中的工程量，对于有明显错误的可以修改清单工程量D.只要投标人的标价明显低于其他投标报价，评标委员会就可作为废标处理【答案】B95、在计算总价措施费时考虑报价浮动率的是（）。A.脚手架B.模板C.道路硬化D.施工排水降水【答案】C96、根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必须消耗时间是（）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束工作时间D.多余工作时间【答案】C97、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（）。A.机械的多余工作时间B.机械的停工时间C.违反劳动纪律引起的机械时间损失D.低负荷下的工作时间【答案】D98、工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（）。A.交钥匙总承包B.EPC总承包C.设计——施工总承包D.工程项目管理总承包【答案】B99、在建设工程招投标活动中，在提交投标文件截止时间后到投标有效期终止之前，下列对有关投标文件处理的表述中，正确的是（）A.投标人可以替换已提交的投标文件B.投标人可以补充巳提交的投标文件C.招标人可以修改已提交的招标文件D.投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收【答案】D100、国际工程通用的合同文件中，英国土木工程师学会制定的《新工程合同条件》简称为()。A.FIDIC“新红皮书”B.NEC合同C.AIA合同D.EPC/交钥匙项目合同条件【答案】B101、下列关于投资估算指标的说法中，正确的是()。A.反映项目建设前期的动态投资B.一般分为综合指标和单项工程指标两个层次C.要考虑影响投资的动态因素D.建设项目综合指标为各单项工程投资之和【答案】C102、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）。A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示【答案】B103、在施工中根据设计规定必须进行试验、验证所需要的费用应列入()。A.可行性研究费B.建设单位管理费C.建筑安装工程间接费D.固定资产其他费用【答案】D104、4.某施工企业在某工地现场需褡建可周转使用的临时建筑物400m2，若该建筑物每平方米造价为180元，可周转使用3年，年利用率为85％，不计其一次性拆除费用。现假定施工项目合同工斯为280天(一年按365天计算），则该建筑物应计的周转使用的临建费为（_)元。A.15649B.18411C.'20400D.21660【答案】D105、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元（不含税），维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A.107.68B.110.24C.112.80D.52.80【答案】A106、下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节B.分部分项工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价C.工程组价包括工程项目的划分和价格的组成D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】B107、某建设项目，基建拨款2000万元，项目资本金为2000万元，项目资本公积金为200万元，基建投资借款1000万元，待冲基建支出500万元，基本建设支出3300万元，应收生产单位投资借款1000万元，则该项目基建结余资金为（）万元。A.400B.900C.1400D.1900【答案】C108、对于工程总承包合同中质量保证金的扣留与返还,下列做法正确的是（）．A.扣留金额的计算中应考虑预付款的支付、扣回及价格调整的金额B.不论是否缴纳履约保证金,均需扣留质量保证金C.缺陷责任期满即须返还剩余质量保证金D.延长缺陷责任期时,应相应延长剩余质量保证金的返还期限【答案】D109、用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，废品损失费的计算基数中不包括的费用项目是（）。A.材料费B.加工费C.专用工具费D.包装费【答案】D110、发包人核对竣工结算文件在收到承包人提交后（）。A.7天内B.14天内C.20天内D.28天内【答案】D111、关于措施项目费中垂直运输费包含的内容，下列说法错误的是（）。A.垂直运输机械的固定装置费、基础制作、安装费B.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除C.不包括行走式垂直运输机械轨道的摊销费D.可按建筑面积以“m2”为单位计算【答案】C112、在编制材料（工程设备）暂估单价及调整表时，通常应由招标人填写的是（）。A.暂定数量B.暂估金额C.暂估单价D.暂估合价【答案】C113、关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是（）。A.按总贷款分年均衡发放考虑B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑【答案】A114、招标工程量清单中，在编制总承包服务费计价表时，应由招标人填写的内容是（）。A.服务金额B.项目名称C.费率D.金额【答案】B115、关于流动资金估算的计算公式，正确的是（）。A.流动资产=应收账款+存货+现金B.应收账款=（在产品+产成品）／应收账款周转次数C.存货=外购原材料、燃料+在产品+产成品D.现金=（年工资及福利费+年其他费用）／现金周转次数【答案】D116、（2015年真题）某批进口设备离岸价为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。则该批设备的关税完税价格应为（）万元人民币。A.1100.00B.1110.00C.1111.00D.1111.11【答案】D117、（2020年真题）关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（）。A.国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价B.对招标文件中可以不公开最高投标限价C.最高投标限价与标底的本质是相同的D.政府投资的建设工程招标时，应设最高投标限价【答案】D118、在FIDIC合同条件下，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件不包括（）。A.该部分工程是合同中规定的“固定费率项目”B.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%C.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%D.由于工程量变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%【答案】A119、某地拟于2019年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2017年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。生产能力指数0.8，假定2017年至2019年该地区工程造价年均递增5%，则该生产线的建设投资为（）万元。A.6000B.6300C.6378D.6615【答案】C120、某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元；B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元；该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（）万元。A.1500.00B.1454.55C.1884.96D.1040.80【答案】A121、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法正确的是（）。A.理论计算法适用于确定材料净用量B.必须消耗的材料量是指材料的净用量C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量【答案】A122、（2019年真题）关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是（）。A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%～3%计算D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%～5%计算【答案】D123、（2013年真题）关于标底与最高投标限价的编制，下列说法中正确的是（）。A.招标人不得自行决定是否编制标底B.招标人不得规定最低投标限价C.编制标底时必须同时设有最高投标限价D.招标人不编制标底时应规定最低投标限价【答案】B124、某企业全年的销售收入是3000万元，经营成本占全部销售收入的40%，年其他营业费用为600万元，应收账款年周转次数是6次，则应收账款估算额为（）万元。A.100B.200C.400D.500【答案】B125、关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）。A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例，一般不高于合同价款总额的90%C.承包人现场签证的金额，在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款【答案】A126、（2018年真题）关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）。A.分部分项工程费=基本构造单元工程量×工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价【答案】D127、下列原因中，不能据以调整设计概算的是（）A.超出原设计范围的重大变更B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加D.超出价差预备费的国家重大政策性调整【答案】B128、关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（）。A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.投资估算的深度影响项目决策的精确度D.投资决策阶段对工程造价的影响程度不大【答案】B129、某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的试卷利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（）。A.150m3/台班B.0.67台班/100m3C.200m3/台班D.0.50台班/100m3【答案】A130、财务效益与财务费用估算所遵循的“有无对比”原则是指()。A.现金流入与流出的界定对等B.“有生产、全销售、无库存”状态C.“有项目”和“无项目”状态D.有无增值税对比一致状况【答案】C131、根据我国现行合同条件，关于索赔计算的说法中，正确的是()。A.人工费索赔包括新增加工作内容的人工费，不包括停工损失费B.发包人要求承包人提前竣工时，可以补偿承包人利润C.工程延期时，保函手续费不应增加D.发包人未按约定时间进行付款的，应按银行同期贷款利率支付迟延付款的利息【答案】D132、由发包人提供的工程材料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】A133、计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（）。A.专用工具费=（材料费+加工费）×专用工具费率B.加工费=设备总重量×（1+加工耗损系数）×设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费【答案】D134、当进行工艺流程方案选择时，应考虑的问题是（）。A.研究与项目产品有关的国内外工艺流程，分析比较其优势和发展趋势B.研究拟采用的工艺流程是否符合节能和清洁的要求C.研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅、简捷D.研究拟采用的工艺流程是否与采用的原材料相适应【答案】C135、（2013年真题）关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留5%的保证金C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.缺陷责任期终止后的28天内，发包人应将剩余的质量保证金连同利息返还给承包人【答案】A136、在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（）。A.生产方法.工艺流程.功能分区B.产品方案.工艺流程.设备选型C.工艺流程.功能分区.运输方式D.工艺流程.原材料供应.运输方式【答案】B137、在项目决策阶段影响工程造价的因素中，下列各项中属于影响建设规模的技术因素的是先进适用的（）。A.资源技术和环境治理技术B.资源技术和生产技术C.环境治理技术和管理技术D.生产技术、技术装备和管理技术【答案】D138、下列关于投资估算的作用的说法错误的是（）。A.投资估算是设计阶段造价控制的依据，投资估算一经确定，即成为投资限额设计的依据B.投资估算可以作为编制固定资产投资计划的重要依据C.投资估算是择优确定设计单位和设计方案的依据D.投资估算是考核建设项目投资效果的依据【答案】D139、在建设工程活动中，工程计价的基本原理是（）。A.工程单价确定和总价计算B.全过程计价C.工程计量和工程计价D.项目的分解与组合【答案】D140、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】B141、下列编制方法中，不属于设备安装工程费概算编制方法的是()A.安装设备百分比法B.扩大单价法C.实际单价法D.综合吨位指标法【答案】C142、按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地下流砂引起的索赔属于（）。A.工程变更索赔B.工程延误索赔C.不可预见的不利条件索赔D.合同终止的索赔【答案】C143、单台设备试车费属于（）。A.联合试运转费B.建设单位管理费C.生产设备费D.设备安装工程费【答案】D144、当招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，总承包服务费通常按（）计算。A.专业工程暂估价的3%～5%B.专业工程暂估价的1.5%C.分包的专业工程估算造价的3%～5%D.分包的专业工程估算造价的1.5%【答案】C145、在进行建设厂址多方案全寿命周期技术经济分析时，应计入项目投产后生产经营费用的是（）。A.拆迁补偿费B.生活设施费C.动力设施费D.原材料运输费【答案】D146、不可预见的地下障碍物处理的费用，应计入()。A.现场经费B.施工企业管理费C.价差预备费D.基本预备费【答案】D147、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，除税系数0.8，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A.106.14B.109.60C.110.24D.112.80【答案】A148、在公开招标过程中，当进行资格预审时，施工招标文件中可用来代替资格预审通过通知书的是（）。A.投标邀请书B.招标公告C.投标人须知D.投标文件格式【答案】A149、缺陷责任期的起算日期以()为准，一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。A.工程通过竣工验收的日期B.工程的保证金返还日期C.工程的实际验收日期D.工程的投入使用日期【答案】A150、下列各项内容中，属于BIM在决策阶段的应用的是（）。A.建立初步的建筑信息模型B.对多专业模型进行一致性检查C.工程量自动计算、统计分析，形成准确的工程量清单D.提供施工计划与造价控制的所有数据【答案】A151、根据我国《建设工程质量管理条例》规定，下列关于保修期限的表述，错误的是()。A.屋面防水工程的防渗漏为5年B.给水排水管道工程为2年C.供热系统为2年D.电气管线工程为2年【答案】C152、某分项工程招标工程量清单为1000m3，施工中由于涉及变更实际完成工程量调整为1200m3。该分项工程招标控制价单价为300元/m3，投标报价单价为360元/m3。则根据《计价规范》，该分项工程的结算款应为（）元。A.420000B.429000C.431250D.432000【答案】C153、关于分部分项工程项目清单中项目编码的编制，下列说法正确的是（）。A.第二级编码为分部工程顺序码B.第五级编码为分项工程项目名称顺序码C.同一标段内多个单位工程中项目特征完全相同的分项工程，可采用相同编码D.补充项目应采用6位编码工程【答案】D154、某建设项目建设期为3年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%，建设期利息只计息不支付，则建设期第二年应计贷款利息为（）万元。A.120.0B.240.0C.243.6D.367.2【答案】C155、关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法正确的是()。A.合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，按合同约定返还垫资利息B.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理C.当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息D.垫资达到合同综合一定比例以上时为无效合同【答案】B156、施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分依据《建设工程工程量清单规范》（GB50500—2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t，2015年12月、2016年7月造价信息发布价为2000元/t，2600元/t.则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（）。A.2280，2520B.2310，2690C.2310，2480D.2280，2480【答案】C157、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。A.生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.可行性研究费【答案】A158、已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（）工日/100m2A.9.30B.9.56C.9.87D.9.67【答案】C159、关于工程量清单计价的说法，正确的是()。A.清单项目综合单价是指直接工程费单价B.清单计价是一种自下而上的分部组合计算法C.单位工程报价包含除规费、税金外的其他建筑安装费构成内容D.清单计价仅适用于单价合用【答案】B160、在人工单价的组成内容中，停工学习、执行国家或社会义务的工资属于（）。A.计件工资B.奖金C.特殊情况下支付的工资D.职工福利费【答案】C161、（2015年真题）某类建筑材料本身的价值不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（）。A.专业性B.季节性C.区域性D.动态性【答案】C162、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）。A.完成一定计量单位的某一施工过程所需消耗的人工、材料和机具台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、机具施工台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量及其费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的经济消耗指标【答案】B163、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元，项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%，则该项目建设期价差预备费为（）万元。A.589.63B.464.74C.515.14D.1104.77【答案】D164、在总价措施项目清单与计价表中，不需要列出的项目是（）。A.计算基础B.费率C.计量单位D.金额【答案】C165、假设qA.KB.KC.KD.K【答案】C166、关于流动资金估算的计算公式，正确的是（）。A.流动资产=应收账款+存货+现金B.应收账款=在产品+产成品/应收账款周转次数C.存货=外购原材料、燃料十在产品+产成品D.现金=(年工资及福利费+年其他费用)/现金周转次数【答案】D167、某大型施工机械需配机上司机一名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元/工日，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A.100B.125C.250D.200【答案】B168、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（）。A.定额人工费B.定额人工费与机械费之和C.定额人工费、材料费与机械费之和D.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费【答案】D169、下列项目中应由主管部门负责竣工决算批复的是（）。A.本级投资额在5000万元（不含）以下的项目决算B.本级投资额在5000万元（含）以下的项目决算C.本级投资额在3000万元（不含）以下的项目决算D.本级投资额在3000万元（含）以下的项目决算【答案】D170、下列单项工程中，不属于辅助生产设施的是（）。A.中央实验室B.生产装置C.集中控制室D.原材料仓库【答案】B171、（2019年真题）工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分项工程综合单价组价时，首先应确定的是（）A.风险范围与幅度B.工程造价信息确定的人工单价等C.项目名称及工程量D.管理费率和利润率【答案】C172、对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.建筑结构系数越小，建筑工程造价越高B.单跨厂房跨度不变，间距越大越经济C.大中型工业厂房一般选用钢结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的降低【答案】D173、在工程总承包合同生效后，发包人向承包人支付预付款的前提是收到承包人提交的预付保函（）。A.5日内B.7日内C.10日内D.14日内【答案】C174、某施工机械设备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A.78.72B.81.28C.157.44D.162.56【答案】D175、编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（）A.超运距用工B.辅助用工C.二次搬运费D.人工幅度差【答案】C176、通过计时观察资料得知：人工挖三类土1m3的基本工作时间为7小时，辅助工作时间占工序作业时间的2%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、18%。则该人工挖三类土的时间定额是（）工日/m3。A.1.16B.1.14C.0.94D.0.875【答案】A177、与国产标准设备相比，国产非标准设备原价构成和计算的区别在于()。A.设备原价包含备品备件费在内B.无法获取市场交易价格C.符合国家质量检测标准D.是设备制造厂的交货价或订货合同价【答案】B178、招标人自行招标的，应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.5B.10C.15D.30【答案】C179、（2017年真题）国际竞争性招标投标过程中，只对标书的报价和其他因素进行评比，不对投标人资格进行评审的工作是（）。A.清标B.审标C.评标D.定标【答案】C180、关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】A181、（2018年真题）某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元，市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元，非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。A.10000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9500万元、300万元、500万元D.9100万元、700万元、500万元【答案】C182、根据《标准设计施工总承包招标文件》，除投标人须知前附表另有规定外，工程总承包招标的投标有效期为（）天。A.60B.90C.120D.180【答案】C183、关于工程量清单编制总说明的表述，下列正确的是（）A.施工现场实际情况是指建筑场地所处地理位置的气候及交通运输条件B.招标范围是指单项工程的招标范围C.工程质量的要求，是指招标人要求拟建工程的质量应达到合格或优良标准D.施工要求，一般是指建设项目中对分项工程的施工顺序等的要求【答案】C184、根据FIDIC施工合同条件，某一项工作实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动超过一定标准时，允许调整该项工作规定的费率或单价，这个标准一般为（）。A.1%B.5%C.10%D.20%【答案】C185、关于财务分析的说法，正确的是()。A.融资前财务分析是从息前税后角度进行的分析B.融资后财务分析是从息前税前角度进行的分析C.融资前财务分析包括盈利能力分析和财务能力分析D.融资后财务分析包括盈利能力分析、偿债能力分析和财务生存能力分析【答案】D186、在施工合同解除后发生的价款纠纷，以下处理原则正确的是（）。A.因承包人原因解除合同的，发包人可不支付已完成的工程价款B.已经完成的工程质量合格，发包人应当按约定支付价款C.已完成的工程质量不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人承担修复费用D.已经完成的建设工程质量不合格，修复后的建设工程经验收不合格，承包人应向发包人支付由此造成的损失费用【答案】B187、（2021年真题）下列工作内容属于实物量法但不属于工料单价法的是（）。A.列项并计算工程量B.套用预算定额（或企业定额），计算人工、材料、机具台班消耗量C.套用定额单价，计算直接费并汇总D.计算其他各项费用【答案】B188、国外建筑工程造价构成中，（）用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】C189、（2021年真题）某地2021年拟建一座年产30万吨某产品的化工厂。根据调查,该地区2018年已建年产20万吨相同产品项目的建筑工程费为6000万元,安装工程费为3000万元,设备购置费为10000万元。已知按2021年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为12000万元,工程建设其他费5000万元,且该地2018年至2021年建筑安装工程费平均每年递增3%，则该拟建项目的静态投资估算为（）万元。（生产能力指数为1）A.27800B.28801.5C.31752D.36143【答案】C190、（2018年真题）关于工程计价定额中的概算指标，下列说法正确的是（）。A.概算指标通常以分部工程为对象B.概算指标中各种消耗量指标的确定，主要来自预算或结算资料C.概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分D.概算指标的使用及调整方法，一般在附录中说明【答案】B191、下列关于国际性招标的说法错误的是（）。A.如果投标人未经资格预审，则评标的过程中应对所有的投标人进行资格定审B.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启C.在谈判过程中，发包人不得要求投标人承担额外的工作D.凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审【答案】A192、关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是（）。A.应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力C.工业布局的集聚程度越高越好D.相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率【答案】D193、按照规定，发包人接到承包人已完工程量报告后7内未进行计量核对的，下列中说法正确的是（）。A.视发包人巳经认可承包人报告的已完工程量B.承包人应发催促核对通知书C.收到催促通知后7天内仍未核对的，视为发包人已认可承包人报告的工程量D.视发包人不认可承包人报告的已完工程量【答案】A194、在国际贸易中，FOB交易模式下，风险转移的分界点是（）。A.货物装上货船B.货物离开装运港C.货物到达目的港D.货物卸下货船【答案】A195、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，利润率为10%，增值税率为17%。假设不在发生其他费用，则该设备的销项增值税为（）万元。A.4.08B.4.09C.4.11D.4.12【答案】D196、下列费用中，不属于工程造价构成的是（）。A.用于支付项目所需土地而发生的费用B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用C.流动资金D.用于委托工程勘察设计所支付的费用【答案】C197、（2019年真题）某新建项目，建设期为2年，分年均衡进行贷款，第一年贷款2000万元，第二年贷款3000万元。在建设期内贷款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下，该项目应计建设期贷款利息为（）万元。A.360.00B.460.00C.520.00D.700.00【答案】B198、（2019年真题）某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%，现有投标人甲同时投Ⅰ、Ⅱ标段，其报价分别为7000万元、6000万元，若甲在Ⅰ标段已被确定为中标，其Ⅱ标段的评标价应为（）万元。A.5720B.6240C.5760D.6280【答案】C199、设备原价的说法,正确的是（）。A.进口设备的原价是指其到岸价B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得C.设备原价通常包含备品备件费在内D.设备原价占设备购置费比重增大，意味着资本有机构成的提高【答案】C200、以下对于项目可行性研究阶段投资估算的作用，表述正确的是（）。A.是项目主管部门审批项目建议书的依据B.是项目投资决策的重要依据C.是编制项目规划的参考依据D.是确定建设规模的参考依据【答案】B201、下列文件和资料中，可作为工程量计量依据的是（）。A.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发布的价格信息C.质量合格证书D.各种预付款支付凭证【答案】C202、下列关于竣工决算的说法，正确的是（）。A.竣工财务决算是正确核定项目资产价值.反映竣工项目建设成果的文件，但并不是办理资产移交和产权登记的依据B.项目需预留尾工工程的，尾工工程投资不得超过批准的项目概算总投资的10%C.基本建设项目交付使用资产总表反映建设项目建成后新增固定资产.流动资产.无形资产和其他资产价值的情况和价值D.在竣工财务决算报表中，建筑安装工程投资支出.设备工器具投资支出.待摊投资支出和其他投资支出构成建设项目的建设成本【答案】D203、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584的规定，下列的措施项目，需以“项”为单位进行编制的是（）。A.施工排水、降水B.冬雨季施工C.垂直运输D.大型机械设备进出场及安拆【答案】B204、（2018年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对最高投标限价的有关规定，下列说法正确的是（）。A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布最高投标限价总价，也可以只公布单价C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝【答案】D205、工程总承包招投标中，投标有效期均为（）天。A.60B.90C.100D.120【答案】D206、对于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中正确的是（）。A.已竣工未验收但实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同变更办理B.已竣工未验收且未投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C.停工.停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同变更办理【答案】C207、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（）。A.以定额计价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”【答案】C208、关于征地补偿费用，下列表述正确的是（）。A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定B.土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的15倍C.征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金D.征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地【答案】A209、（2016年真题）关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是（）。A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D.在组成承包商投标报价时，管理费通常会单独列项【答案】C210、下列关于工程总承包合同价格的描述中，正确的是（）。A.签约合同价包括合同价格及按合同约定进行的调整B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额C.价格清单中列明的工程量和价格数据除了用于变更和支付，还用于竣工结算D.合同价格指实际应支付给承包人的最终工程款【答案】D211、完成10m3砖墙需消耗砖净用量10000块，有500块的损耗量，则该材料的损耗率和材料的消耗量定额分别为()A.4.76％；1000块／m3B.4.76％；1050块／m3C.5％；1000块／m3D.5％；1050块／m3【答案】D212、以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的比例系数估算项目静态投资的方法叫（）。A.系数估算法B.比例估算法C.指标估算法D.扩大指标估算法【答案】A213、（2020年真题）一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值率5%。该设备台班折旧费为（）。A.29.69B.31.25C.39.58D.41.67【答案】A214、（2014年真题）招标工程量清单应根据常规施工方案编制，拟定常规施工方案时（）。A.应对主要项目进行估算，如土方石、混凝土B.需对施工总方案中的重大问题及关键工艺作明确具体的规定C.不需计算人、材、机资源需要量D.不必考虑节假日与气候对工期的影响【答案】A215、某材料自甲、乙两地采购，甲地采购量为400t，原价为180元/t，运杂费为30元/t；乙地采购量为300t，原价为200元/t，运杂费为28元/t，该材料运输损耗率和采购保管费费率分别为1%、2%，则该材料的基价为()元/t。A.223.37B.223.40C.224.24D.224.28【答案】D216、（2021年真题）某种材料含税（适用增值税率13%）出厂价为500元/t，含税（通用增值税率9%）运杂费为30元/t，