三方合同 施工 合同范本

三方合同施工合同范本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“承包方”）：

乙方（以下简称“业主方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙丙三方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方承包乙方的施工项目达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________________

1.2工程地点：____________________________

1.3工程规模：____________________________

1.4工程类型：____________________________

1.5工程预算：人民币____________________________元整

二、合同工期

2.1工程开工日期：____________________________

2.2工程竣工日期：____________________________

2.3工期延误赔偿：如因承包方原因导致工期延误，每延误一日，承包方应向业主方支付人民币____________________________元整的违约金。

三、工程质量

3.1工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。

3.2工程验收：工程完工后，由监理方组织验收。验收合格后，甲方方可接收工程。

四、工程款支付

4.1付款方式：按工程进度支付。

4.2付款比例：____________________________

4.3付款时间：____________________________

五、违约责任

5.1甲方违约责任：

（1）如甲方未按时支付工程款，每延误一日，应向承包方支付人民币____________________________元整的违约金；

（2）如甲方擅自变更工程内容，造成工程延误或增加工程量，甲方应承担相应的责任。

5.2乙方违约责任：

（1）如乙方未按时支付工程款，每延误一日，应向承包方支付人民币____________________________元整的违约金；

（2）如乙方擅自变更工程内容，造成工程延误或增加工程量，乙方应承担相应的责任。

5.3丙方违约责任：

（1）如丙方未按合同约定履行监理职责，造成工程质量问题，丙方应承担相应的责任；

（2）如丙方在工程验收过程中存在徇私舞弊行为，造成工程验收不合格，丙方应承担相应的责任。

六、争议解决

6.1本合同在履行过程中如发生争议，甲乙丙三方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，由甲乙丙三方另行协商解决。

7.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自各方签字盖章之日起生效。

附件：

1.工程施工图纸

2.工程预算书

3.工程验收报告

4.其他相关文件

甲方（盖章）：____________________________

乙方（盖章）：____________________________

丙方（盖章）：____________________________

签订日期：____________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“承包方”）：

乙方（以下简称“业主方”）：

丙方（以下简称“施工方”）：

丁方（以下简称“材料供应商”）：

鉴于甲方承包乙方的施工项目，为确保工程顺利进行，保障甲方的权益，经甲乙丙丁四方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________________

1.2工程地点：____________________________

1.3工程规模：____________________________

1.4工程类型：____________________________

1.5工程预算：人民币____________________________元整

二、施工方责任与义务

2.1施工方应按照甲方要求，严格按照国家及行业相关标准施工，确保工程质量。

2.2施工方应按时完成工程进度，如因施工方原因导致工期延误，每延误一日，施工方应向甲方支付人民币____________________________元整的违约金。

2.3施工方应按照合同约定，提供合格的施工人员、机械设备和施工材料。

三、材料供应商责任与义务

3.1材料供应商应按照合同约定，提供符合国家及行业标准的施工材料。

3.2材料供应商应保证材料的及时供应，如因材料供应商原因导致工期延误，每延误一日，材料供应商应向甲方支付人民币____________________________元整的违约金。

3.3材料供应商应对提供的材料质量负责，如因材料质量问题导致工程返工或损失，材料供应商应承担全部责任。

四、甲方权益与权利

4.1甲方有权对施工方和材料供应商的施工过程和材料质量进行监督。

4.2甲方有权要求施工方和材料供应商提供工程进度报告、材料质量检测报告等相关文件。

4.3甲方有权在施工过程中对施工方案进行调整，施工方和材料供应商应积极配合。

4.4甲方有权根据工程进度和质量要求，对施工方和材料供应商进行奖惩。

五、乙方违约及限制条款

5.1乙方如未按时支付工程款，每延误一日，应向甲方支付人民币____________________________元整的违约金。

5.2乙方擅自变更工程内容，造成工程延误或增加工程量，乙方应承担相应的责任。

5.3乙方如违反合同约定，导致工程验收不合格，乙方应承担全部责任。

六、争议解决

6.1本合同在履行过程中如发生争议，甲乙丙丁四方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，由甲乙丙丁四方另行协商解决。

7.2本合同一式四份，甲乙丙丁四方各执一份，自各方签字盖章之日起生效。

八、第三方介入的意义和目的

8.1丙方作为施工方，负责工程的实际施工，确保工程按期、按质完成。

8.2丁方作为材料供应商，提供合格的施工材料，保证工程质量的稳定。

8.3第三方介入有利于明确各方的责任和义务，保障甲方的权益。

九、甲方为主导的目的和意义

9.1甲方作为承包方，主导工程的整体规划和实施，有利于确保工程进度和质量。

9.2甲方主导有利于对施工方和材料供应商进行有效监督，降低工程风险。

9.3甲方主导有利于在工程过程中及时调整施工方案，提高工程效益。

附件：

1.工程施工图纸

2.工程预算书

3.工程验收报告

4.其他相关文件

甲方（盖章）：____________________________

乙方（盖章）：____________________________

丙方（盖章）：____________________________

丁方（盖章）：____________________________

签订日期：____________________________

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

乙方（以下简称“业主方”）：

甲方（以下简称“承包方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

丁方（以下简称“设计单位”）：

鉴于业主方拟进行一项建筑工程，为确保工程设计、施工和监理的高效与质量，经甲乙丙丁四方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________________

1.2工程地点：____________________________

1.3工程规模：____________________________

1.4工程类型：____________________________

1.5工程预算：人民币____________________________元整

二、设计单位责任与义务

2.1设计单位应按照业主方的要求，完成工程的设计工作，确保设计方案的合理性和可行性。

2.2设计单位应在规定的时间内提交设计方案和施工图纸，如因设计单位原因导致延误，每延误一日，设计单位应向业主方支付人民币____________________________元整的违约金。

2.3设计单位应对设计方案的质量负责，如因设计问题导致工程返工或损失，设计单位应承担全部责任。

三、监理方责任与义务

3.1监理方应按照合同约定，对工程的施工过程进行全程监督，确保施工质量符合设计要求和国家标准。

3.2监理方应在施工过程中发现的问题及时通知承包方和业主方，并监督问题的解决。

3.3监理方应按时提交工程监理报告，对工程进度和质量进行评估。

四、业主方权益与权利

4.1业主方有权要求设计单位在设计过程中与承包方保持沟通，确保设计方案与施工能力相匹配。

4.2业主方有权要求监理方对施工过程中的关键节点进行严格把控，确保工程质量。

4.3业主方有权在施工过程中对设计方案进行调整，承包方和设计单位应积极配合。

4.4业主方有权根据工程进度和质量要求，对承包方、设计单位和监理方进行奖惩。

五、承包方违约及限制条款

5.1承包方如未按时完成工程，每延误一日，应向业主方支付人民币____________________________元整的违约金。

5.2承包方如未按照设计方案和施工图纸进行施工，导致工程质量问题，承包方应承担全部责任。

5.3承包方如擅自变更工程内容，增加工程量，未经业主方同意，承包方应承担相应的责任。

六、争议解决

6.1本合同在履行过程中如发生争议，甲乙丙丁四方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，由甲乙丙丁四方另行协商解决。

7.2本合同一式四份，甲乙丙丁四方各执一份，自各方签字盖章之日起生效。

八、乙方为主导的目的和意义

8.1乙方作为业主方，主导工程的整体规划和实施，有利于确保工程符合其需求和预期。

8.2乙方主导有利于对设计、施工和监理过程进行全程监督，保障工程质量和进度。

8.3乙方主导有利于在工程过程中及时调整设计方案，优化工程效益。

九、弱化甲方为主导的意义和目的

9.1甲方作为承包方，其主要职责是按照设计要求和质量标准完成施工任务，甲方的主导地位相对较弱。

9.2弱化甲方的主导地位有利于减少甲方对施工过程的干预，提高施工效率。

9.3弱化甲方的主导地位有助于甲方专注于施工本身，提高施工质量和