2025规范小型建筑合同范本

2025规范小型建筑合同范本正文鉴于发包方（以下称“甲方”）因工程建设需要，委托承包方（以下称“乙方”）进行施工建设，为明确双方权利与义务，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，并结合工程实际情况，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：1.5承包范围：第二条承包方式与施工内容2.1承包方式：（如包工包料、包工不包料等）2.2施工内容：2.3施工标准：（如国家规范、行业标准等）第三条工期3.1开工日期：3.2竣工日期：3.3总工期：3.4工期顺延：如因不可抗力、设计变更、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，乙方有权申请工期相应顺延，甲方应予确认。第四条工程质量与验收4.1工程质量标准：4.2材料要求：（如材料品牌、规格、检测报告等）4.3隐蔽工程验收：乙方应在施工过程中及时通知甲方进行隐蔽工程验收，验收通过后方可继续施工。4.4竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在收到资料后日内组织验收，验收合格后签署《竣工验收报告》。第五条合同价款与支付5.1合同总金额：人民币元（大写：）5.2付款方式：预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款。进度款：工程进度达到时，甲方支付合同总价的%。结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项。5.3逾期付款：如甲方未按约定时间支付款项，乙方有权停工，由此造成的损失由甲方承担，甲方还需按日支付逾期金额的‰作为违约金。第六条材料与设备6.1材料供应：乙方自行采购的材料需符合合同约定的标准，并提供相关质量证明文件。6.2设备使用：乙方应确保施工设备完好，符合安全规范要求。第七条安全责任与保险7.1安全施工：乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程安全，若发生安全事故，责任由乙方承担。7.2保险：乙方应为施工现场的工作人员购买意外伤害保险，并为工程设备及材料购买相关保险，费用由乙方承担。第八条双方权利与义务8.1甲方权利：监督工程进度与质量，提出合理建议。按时支付合同款项。8.2甲方义务：提供施工场地及相关资料。协调处理施工过程中涉及的外部关系。8.3乙方权利：要求甲方按合同约定支付款项。要求甲方提供施工所需的支持条件。8.4乙方义务：按时完成工程并达到质量标准。保护施工场地及周边环境，避免造成污染或破坏。第九条变更与签证9.1工程变更：如需变更设计或施工内容，甲方应书面通知乙方，乙方应在收到通知后日内回复确认或提出异议。9.2签证：变更产生的费用及工期调整，双方应另行签署签证单，作为合同补充。第十条合同的变更、解除与终止10.1变更：双方协商一致，可书面变更合同条款。10.2解除：如一方严重违约，导致合同无法履行，另一方有权解除合同并要求赔偿。10.3终止：工程竣工验收合格且无未决事项，双方可终止合同。第十一条争议解决11.1解决方式：双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十二条附则12.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。12.3本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：名称：法定代表人：签字日期：乙方（盖章）：名称：法定代表人：