2025建筑工程有限公司与客户签订的钢结构彩钢大棚施工合同

2025建筑工程有限公司与客户签订的钢结构彩钢大棚施工合同钢结构彩钢大棚施工合同本合同由以下双方于年月日在中华人民共和国市签订：甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包方）：2025建筑工程有限公司地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方需要建设钢结构彩钢大棚工程，乙方具备承接该工程的专业资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：乙方负责钢结构彩钢大棚的设计、材料采购、施工安装及质量保修等工作。1.4工程规模：占地面积为平方米，建筑面积为平方米。第二条合同工期2.1开工日期：年月日2.2竣工日期：年月日2.3总工期：天，具体开工时间以甲方通知为准。2.4工期顺延情形：因不可抗力、政府行为、材料供应delay或其他非乙方原因导致的停工，工期相应顺延。第三条质量标准3.1乙方承诺严格按照国家及地方相关建筑规范和钢结构工程验收标准执行，确保工程质量达到合格标准。3.2主要材料要求：钢材符合国家标准（GB/T1591-2008），彩钢板符合行业标准（GB/T18321-2008）。3.3工程完成后，乙方应提供完整的竣工资料，包括但不限于施工图纸、材质证明、检测报告等。第四条合同价款与支付方式4.1合同总金额：人民币元整（大写：元）。4.2付款方式：预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的30%作为预付款。进度款：工程主体结构完成后，甲方支付合同总价的40%。竣工验收合格后，甲方支付合同总价的25%。质保金：剩余5%作为质量保证金，在质保期满后无质量问题一次性付清。4.3乙方应开具合法有效的增值税专用发票。第五条双方责任与义务甲方责任：5.1负责提供施工场地及相关审批手续，确保施工环境符合要求。5.2按时支付合同款项，不得无故拖延或拒付。乙方责任：5.3严格按照合同约定工期完成施工任务，保证工程质量和安全。5.4负责施工现场的安全管理，采取必要措施防止事故的发生。5.5提供详细的施工方案和进度计划，并报甲方备案。第六条施工安全6.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，落实安全责任制。6.2施工期间发生的一切安全事故由乙方负责处理并承担相应责任。6.3乙方应为施工人员购买意外伤害保险，并提供安全培训。第七条验收条款7.1工程完成后，双方共同组织验收，签署《竣工验收报告》。7.2如发现质量问题或不符合约定标准的情况，甲方应在7日内书面通知乙方整改，乙方应按要求及时处理。第八条质量保修8.1质保期限：自工程验收合格之日起一年内。8.2质保范围：因施工质量导致的结构问题和材料缺陷由乙方负责维修或更换，并承担相应费用。第九条违约责任9.1甲方违约责任：逾期支付合同款项的，每逾期一日按未付金额的千分之一向乙方支付违约金。因甲方原因导致工程停工或延误的，由甲方承担相应损失。9.2乙方违约责任：未能按时完成施工任务的，每逾期一日按合同总价的千分之一向甲方支付违约金。工程质量不符合约定标准的，乙方应无条件整改，并承担由此造成的经济损失。第十条争议解决10.1因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条补充协议11.1本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：授权代表签字：日期：年月