2025版建设工程合同范本

2025通用版建设工程合同范本合同编号：签订地点：签订时间：本合同由以下双方于签订：甲方（发包方）：名称：地址：联系人：联系方式：法定代表人：乙方（承包方）：名称：地址：联系人：联系方式：法定代表人：鉴于甲方（以下简称“发包方”）需要进行工程的建设，乙方（以下简称“承包方”）具备相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，就本工程承包事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：（详细说明工程范围、规模、内容等）1.4工程质量要求：（符合国家或地方相关标准）1.5工程投资预算：第二条合同范围2.1本合同承包范围包括但不限于：（详细列明承包范围，如土建工程、安装工程、装饰工程等）。2.2甲方负责提供（如设计图纸、施工场地等），乙方负责（如施工、材料、设备等）。第三条双方权利与义务3.1甲方的权利与义务：3.1.1甲方应依法办理本工程所需的审批、核准、备案等手续，并提供真实、准确、完整的资料。3.1.2甲方应按合同约定的时间和方式支付工程款，并及时进行工程验收。3.1.3甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督，但不得干预乙方正常的施工活动。3.2乙方的权利与义务：3.2.1乙方应具备相应的资质，确保施工队伍的合法性和资质的有效性。3.2.2乙方应严格按照合同约定的工期、质量要求完成施工，并接受甲方的监督和检查。3.2.3乙方应妥善保管施工现场的材料、设备，防止损坏、丢失。3.2.4乙方应依法为施工人员缴纳社会保险，并承担施工期间的安全责任。第四条工期4.1开工时间：4.2竣工时间：4.3总工期：个日历天。4.4工期顺延的情形：因不可抗力、设计变更、甲方原因导致的停工，经甲方书面确认后，工期相应顺延。第五条工程质量5.1工程质量标准：符合（国家标准、地方标准或行业标准）。5.2乙方应按照设计图纸和相关技术规范施工，确保工程达到合同约定的质量标准。5.3工程完工后，乙方应提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、验收报告等。第六条投资与付款6.1合同总价：人民币元（大写：）。6.2付款方式：6.2.1预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款。6.2.2进度款：按工程进度支付，具体比例为%。6.2.3结算款：工程竣工验收合格后，双方办理结算，余款在日内付清。6.3甲方逾期付款的，应按逾期金额的‰/天支付违约金。第七条变更与转让7.1工程变更：7.1.1甲方需要变更设计或施工内容的，应提前书面通知乙方，双方协商确定增减费用。7.1.2因变更导致的工期延误，相应顺延。7.2合同转让：7.2.1未经对方书面同意，任何一方不得将本合同权利义务转让给第三方。第八条验收8.1工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在日内组织验收。8.2验收合格的，双方签署《竣工验收报告》。8.3验收不合格的，乙方应按甲方要求整改，整改费用由乙方承担。第九条违约责任9.1乙方未按合同约定工期完成工程的，每逾期一天，应按合同总价的‰支付违约金。9.2乙方施工质量不符合约定的，甲方有权要求返工，费用由乙方承担，且工期不顺延。9.3甲方未按约定支付工程款的，应按逾期金额的‰/天支付违约金。第十条争议解决10.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效与终止11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2本合同在双方履行完所有义务，工程款结清后终止。第十二条其他条款12.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代