建设工程施工投标合同

建设工程施工投标合同合同编号：__________发包方：[发包方公司名称]，地址：[发包方公司地址]，联系方式：[发包方联系电话]，邮箱：[发包方联系邮箱]。承包方：[承包方公司名称]，地址：[承包方公司地址]，联系方式：[承包方联系电话]，邮箱：[承包方联系邮箱]。一、合同引言1.合同双方：明确发包方和承包方的主体信息，双方在平等、自愿、公平的基础上，为完成特定工程施工项目，经友好协商，达成如下协议。2.合同背景：阐述工程施工项目的背景情况，包括项目的由来、需求等。3.合同目的：明确合同的主要目的，如按时、按质、按量完成工程施工等。二、定义与解释1.定义：“工程”：指本合同约定的特定建设工程施工项目，包括工程名称、地点、规模、内容等详细信息。“发包方”：指与承包方签订本合同，委托承包方进行工程施工的一方，其权利和义务在本合同中具体规定。“承包方”：指接受发包方委托，承担工程施工任务的一方，按照本合同约定履行施工义务并获得相应报酬。“合同价款”：指发包方应支付给承包方的工程施工费用，包括合同约定的固定价款、调整价款等。“工期”：指本合同约定的工程开始到结束的时间期限。其他相关术语：根据合同具体情况，对可能涉及的其他术语进行明确定义。2.解释规则：在合同履行过程中，如对合同条款的理解发生争议，应按照本条款的解释规则进行解释。首先应根据合同的文义进行解释，如有歧义，应结合合同的目的、交易习惯等进行综合解释。三、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程规模：[详细说明工程的规模，如建筑面积、工程造价等]4.工程内容：详细列出工程的具体施工内容，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等各个方面的工作内容。四、投标文件1.投标文件的组成：投标文件应包括投标函、投标报价、施工组织设计、项目管理机构、资格审查资料等内容，具体要求应符合招标文件的规定。2.投标文件的编制：承包方应按照招标文件的要求，认真编制投标文件，保证投标文件的真实性、准确性和完整性。3.投标文件的提交：承包方应在规定的时间内，将投标文件提交至指定的地点，并按照规定的方式进行密封和标识。4.投标文件的有效性：投标文件应在规定的有效期内保持有效，如在有效期内撤回投标文件或修改投标报价，应承担相应的法律责任。五、投标保证金1.保证金的金额：根据招标文件的规定，承包方应缴纳一定金额的投标保证金，以保证其投标的严肃性和诚信性。2.保证金的形式：投标保证金可以采用现金、银行保函、保兑支票等形式，具体形式应符合招标文件的规定。3.保证金的退还：在工程招标程序结束后，如承包方中标，投标保证金应转为合同履约保证金的一部分；如承包方未中标，发包方应在规定的时间内将投标保证金无息退还至承包方指定的账户。六、合同价款及支付1.合同价款的确定：合同价款应根据招标文件的规定和投标文件的报价确定，如双方在合同履行过程中需要对合同价款进行调整，应按照本合同的约定进行调整。2.合同价款的调整：在合同履行过程中，如出现工程变更、材料价格波动、不可抗力等情况，导致合同价款需要进行调整，双方应协商确定调整的方式和金额。3.付款方式：发包方应按照合同约定的付款方式和时间，向承包方支付工程价款。付款方式可以采用分期付款、按工程进度付款等方式，具体方式应在合同中明确约定。4.付款条件：承包方应按照合同约定的条件和要求，完成工程施工任务并提交相关的验收资料，经发包方验收合格后，方可获得相应的工程价款。如承包方未按照合同约定的条件和要求完成工程施工任务，发包方有权拒绝支付工程价款或扣除相应的款项。七、工程进度与工期1.工程进度计划：承包方应在合同签订后，编制详细的工程进度计划，包括工程各个阶段的开始时间、结束时间、完成的工作量等内容，并提交给发包方审核。发包方应在规定的时间内对工程进度计划进行审核，并提出修改意见。2.工期的开始与结束：本合同约定的工期从[具体开工日期]开始，至[具体竣工日期]结束。如因发包方原因导致工期延误，应相应顺延工期；如因承包方原因导致工期延误，承包方应承担违约责任。3.工期的延长与延误：在合同履行过程中，如出现不可抗力、工程变更等情况，导致工期需要延长，承包方应及时向发包方提出书面申请，并提供相关的证明材料。发包方应在规定的时间内对申请进行审核，并决定是否延长工期。如因承包方原因导致工期延误，承包方应承担违约责任，并按照合同约定向发包方支付违约金。4.工程进度的监督与检查：发包方有权对工程进度进行监督和检查，承包方应予以配合。如发包方发觉工程进度不符合合同约定，应及时通知承包方，并要求承包方采取措施加快工程进度。承包方应按照发包方的要求，及时调整工程进度计划，并采取有效措施保证工程按时完成。八、工程质量与验收1.工程质量标准：本工程应按照国家和地方相关标准以及合同约定的质量标准进行施工，保证工程质量符合要求。如国家和地方相关标准以及合同约定的质量标准存在差异，应按照较高的标准执行。2.质量检验与验收：承包方应按照合同约定的时间和要求，完成工程施工任务并提交相关的验收资料。发包方应在规定的时间内组织相关人员对工程进行验收，如验收合格，应签署验收合格证书；如验收不合格，承包方应按照发包方的要求进行整改，直至验收合格。3.质量缺陷的处理：在工程保修期内，如发觉工程存在质量缺陷，承包方应及时进行维修和处理。如承包方未能及时进行维修和处理，发包方有权自行组织维修，所发生的费用由承包方承担。4.工程竣工结算：工程竣工验收合格后，承包方应按照合同约定的时间和要求，提交工程竣工结算报告。发包方应在规定的时间内对工程竣工结算报告进行审核，并按照合同约定支付工程竣工结算款。九、双方责任与义务1.发包方责任与义务：按照合同约定的时间和方式支付工程价款。提供工程施工所需的场地、水源、电源等必要的条件。协助承包方办理工程施工所需的相关手续。对工程施工过程进行监督和检查，及时提出意见和建议。按照合同约定的时间和方式组织工程验收。2.承包方责任与义务：按照合同约定的时间和要求完成工程施工任务，保证工程质量符合要求。编制详细的工程施工组织设计和施工方案，并提交给发包方审核。负责工程施工所需的材料、设备的采购和供应，并保证材料、设备的质量符合要求。遵守工程所在地的法律法规和规章制度，文明施工，保护环境。接受发包方的监督和检查，及时整改存在的问题。十、违约责任1.违约情形：发包方未按照合同约定的时间和方式支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[具体比例]向承包方支付违约金。承包方未按照合同约定的时间和要求完成工程施工任务，每逾期一天，应按照工程价款的[具体比例]向发包方支付违约金；如逾期超过[具体天数]，发包方有权解除合同，并要求承包方承担因此造成的损失。承包方施工的工程质量不符合合同约定的质量标准，应按照发包方的要求进行整改，直至工程质量符合要求；如整改后仍不符合要求，承包方应承担违约责任，并按照合同约定向发包方支付违约金。承包方在工程施工过程中，违反法律法规和规章制度，造成环境污染或其他损失的，应承担相应的法律责任和赔偿责任。2.违约责任的承担：如一方违约，应承担违约责任，并按照合同约定向对方支付违约金或赔偿损失。如双方均有违约行为，应根据各自的违约程度，分别承担相应的违约责任。3.违约金的支付：违约金应在违约行为发生后[具体时间]内支付，如逾期未支付，应按照逾期金额的[具体比例]向对方支付逾期违约金。十一、争议解决1.争议解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁机构的选择：如双方在合同中约定了仲裁机构，在发生争议时，应向约定的仲裁机构申请仲裁。3.诉讼管辖：如双方未在合同中约定仲裁机构，在发生争议时，应向工程所在地的人民法院提起诉讼。十二、合同的生效与终止1.合同的生效条件：本合同自双方签字（盖章）之日起生效，如双方约定了生效条件，应在条件成就时合同生效。2.合同的终止条件：本合同在以下情况下终止：工程竣工验收合格，双方履行完毕合同约定的义务。因不可抗力等原因导致合同无法继续履行。双方协商一致解除合同。3.合同终止后的处理：合同终止后，双方应按照合同约定的方式和程序进行结算和清理，如一方违反合同约定给对方造成损失，应承担赔偿责任。十三、其他条款1.合同的变更与解除：如双方需要变更或解除本合同，应经双方协商一致，并签订书面协议。如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方可以解除合同。2.合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。3.保密条款：双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，不得向第三方披露或使用。4.不可抗力：如在合同履行过程中发生不可抗力事件，双方应及时协商解决，并根据不可抗力的影响程度，合理调整合同履行期限或免除部分或全部违约责任。5.通知与送达：双方在合同履行过程中相互发送的通知、文件等应采用书面形式，并按照合同约定的地址、方式送达。如一方变更地址或联系方式，应及时通知对方。6.法律适用：本合同的签订、履行、变更、解除等均适用中