2025《水利工程设计施工一体化合同示范文本》GF

2025《水利工程设计施工一体化合同示范文本》GF合同编号：签订地点：签订日期：发包人（甲方）：地址：法定代表人：联系方式：承包人（乙方）：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及相关法律法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将本工程的勘察设计、施工、采购等工作委托乙方实施，双方就有关事项达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3建设规模：1.4设计标准：1.5计划工期：1.6质量目标：1.7安全生产目标：1.8合同价款：第二条合同范围2.1乙方负责本工程的勘察设计、施工、采购等全过程工作，具体内容包括但不限于以下事项：（1）工程勘察设计，包括初步设计、施工图设计及设计变更；（2）施工准备及施工过程管理；（3）材料设备采购及进场验收；（4）施工组织及现场管理；（5）竣工验收及保修服务。2.2乙方应按照合同约定的质量标准、进度要求完成上述工作，并对工程质量和安全负责。第三条勘察设计3.1勘察设计任务乙方应根据设计任务书的要求，完成工程的勘察设计工作，包括但不限于地形测量、地质勘察、水文计算、结构设计、设备选型等。3.2设计质量标准乙方应确保设计成果符合国家及地方现行的技术标准、规范和规程，并达到合同约定的设计深度和质量要求。3.3设计进度要求乙方应在（时间）前提交初步设计成果，并在（时间）前完成施工图设计。3.4设计变更在施工过程中，如因设计缺陷或现场情况变化需要进行设计变更，乙方应提出变更方案，并经甲方审批后实施。第四条施工管理4.1项目经理乙方应任命一名项目经理，负责工程的全面管理。项目经理应持有相应的资格证书，并具备丰富的水利工程管理经验。项目经理姓名：项目经理联系方式：4.2施工组织乙方应编制详细的施工组织设计，包括施工计划、进度安排、资源配置、技术措施等内容，并报甲方备案。4.3施工进度乙方应严格按照施工进度计划组织施工，并定期向甲方报告工程进度。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任。4.4质量控制乙方应建立完善的质量管理体系，确保施工过程符合设计要求和质量标准。乙方应配合甲方及监理单位的监督检查。4.5安全管理乙方应严格执行安全生产法律法规，制定并落实安全生产措施，确保施工现场安全。如发生安全事故，乙方应承担全部责任。第五条工程质量5.1勘察设计质量乙方提交的设计成果应通过相关部门的审查，并满足工程实用功能和安全性要求。5.2施工质量乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量和观感达到合同约定的标准。5.3质量验收工程质量验收应按照国家及地方的相关标准和程序进行。乙方应配合甲方组织竣工验收，并在验收合格后提交完整的竣工资料。第六条合同价款与支付6.1合同总价本工程合同总价为人民币（大写）元（￥元）。其中，设计费用为元，施工费用为元。6.2支付方式（1）合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；（2）勘察设计完成并经甲方认可后，甲方支付合同总价的%；（3）施工过程中，按月支付进度款，支付比例不低于已完成工程量的%；（4）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%；（5）剩余%作为质量保证金，待保修期满后无质量问题一次性支付。6.3付款时间甲方应在收到乙方提供的付款申请及相关资料后日内完成支付。第七条工期7.1计划开工日期：7.2计划竣工日期：7.3总工期：日历天7.4工期顺延因不可抗力、设计变更、甲方原因导致的停工，乙方有权要求顺延工期，并经甲方书面确认后实施。7.5赶工如甲方要求乙方提前竣工，乙方应配合，并由甲方承担赶工费用。第八条验收与保修8.1竣工验收工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请及完整的竣工资料。甲方应在收到申请后日内组织验收。8.2保修责任乙方对本工程的保修期为年，保修内容包括但不限于工程主体结构、防渗、防洪等功能。保修期内，乙方应承担维修责任，费用由乙方承担。第九条违约责任9.1甲方违约甲方逾期付款的，应按日支付逾期金额的%作为违约金。因甲方原因导致工期延误的，乙方有权顺延工期。9.2乙方违约（1）因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应支付合同总价的%作为违约金；（2）因乙方原因导致工程质量不达标，乙方应返工并承担由此产生的费用；（3）因乙方原因导致安全事故的，乙方应承担全部责任及费用。第十条争议解决10.1因本合同引起的争议，双方应协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1合同变更本合同的任何变更均需经双方协商一致，并以书面形式确认。11.2合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。11.3合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：乙方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：