2025建筑工程施工合同经济条款详解

2025建筑工程施工合同经济条款详解第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3建筑面积：平方米1.4结构类型：1.5计划开工日期：年月日1.6计划竣工日期：年月日第二条合同价款2.1合同总价：本合同总金额为人民币元（大写：元整），其中包含但不限于工程直接费、间接费、利润、税金及其他相关费用。2.2合同价款的组成：（1）人工费：元；（2）材料费：元；（3）机械使用费：元；（4）管理费：元；（5）利润：元；（6）税金：元。2.3合同价款的调整机制：在施工过程中，若因法律法规变化、市场价格波动或其他不可抗力因素导致合同价款发生变化，双方应根据实际情况协商调整。具体调整方式为：。第三章工程款支付3.1预付款3.1.1发包人应在本合同签订后日内向承包人支付预付款，预付款金额为合同总价的%（即人民币元）。3.1.2预付款的用途：承包人应将预付款用于工程所需的前期准备工作，包括但不限于材料采购、设备租赁、人员工资等。3.2进度款3.2.1工程进度款支付节点：（1）基础工程完成并经发包人验收合格后，支付合同总价的%；（2）主体结构封顶并经发包人验收合格后，支付合同总价的%；（3）装饰装修工程完成并经发包人验收合格后，支付合同总价的%。3.2.2进度款申请：承包人应在每个支付节点完成后日内向发包人提交进度款申请报告，并附上相关证明文件（包括但不限于工程量清单、质量验收记录等）。3.2.3发包人审核时间：发包人应在收到承包人的进度款申请后日内完成审核，并在审核通过后日内支付相应款项。3.3竣工结算款3.3.1工程竣工并经发包人验收合格后，承包人应向发包人提交完整的竣工结算资料，包括但不限于工程量清单、设计变更记录、签证单等。3.3.2发包人应在收到竣工结算资料后日内完成审核，并在审核通过后日内支付剩余工程款。第四章工期要求4.1计划工期：本工程总工期为日历天，自计划开工日期起至计划竣工日期止。4.2工期顺延：（1）因发包人原因导致的停工（如材料供应不及时、设计变更等），承包人有权要求顺延工期，并由发包人承担相应责任；（2）不可抗力因素造成的停工，双方协商确定是否顺延工期。4.3违约金：若因承包人原因未能按期完成工程，每逾期一日，承包人应向发包人支付合同总价的%作为违约金，最高不超过合同总价的%。第五章质量与验收5.1工程质量标准：本工程应符合国家现行建筑施工质量验收规范及双方约定的标准。5.2验收程序：（1）隐蔽工程验收：承包人应在隐蔽工程施工完成后及时通知发包人进行验收，未经发包人验收合格不得进行下一道工序；（2）竣工验收：工程完工后，承包人应向发包人提交竣工验收申请报告及完整的技术资料，发包人应在日内组织验收。5.3质量保修：本工程的质量保修期为年，自竣工验收合格之日起计算。保修期内如出现质量问题，承包人应在接到通知后小时内响应，并在日内完成修复工作。第六章安全责任6.1承包人应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工过程中不发生安全事故。6.2安全文明施工费：本工程的安全文明施工费为合同总价的%，承包人应专款专用，并在施工期间向发包人提交相关支出凭证。第七章材料与设备7.1材料供应方式：（1）由发包人提供的材料，应在双方约定的时间内送达施工现场，并由承包人负责验收；（2）由承包人采购的材料，必须符合设计要求及国家相关标准，并经发包人确认后方可使用。7.2材料价格波动：若因市场价格波动导致材料成本变化超过%，双方应协商调整合同价款。第八章设计变更与签证8.1设计变更：（1）设计变更应由发包人提出，并以书面形式通知承包人；（2）承包人应在接到设计变更通知后日内提交变更预算，经发包人审核同意后方可实施。8.2签证管理：（1）签证申请：承包人应在签证事项发生后日内向发包人提交签证申请，并附上相关证明材料；（2）签证审核：发包人应在收到签证申请后日内完成审核，并在审核通过后日内支付相应费用。第九章违约责任9.1发包人违约责任：（1）若因发包人原因导致工程停工或延期，发包人应赔偿承包人造成的损失；（2）若发包人未按约定支付工程款，每逾期一日，应向承包人支付应付金额的%作为违约金。9.2承包人违约责任：（1）若因承包人原因导致工程质量不达标或工期延误，承包人应承担相应责任并赔偿损失；（2）若承包人未按约定完成保修义务，发包人有权委托第三方进行维修，费用由承包人承担。第十章争议解决10.1双方因履行本合同发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一章其他条款11.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同份数：本合同一式份