钢卷横切板热处理总包合同

钢卷横切板热处理总包合同合同编号：__________发包方：[发包方公司名称]，地址：[发包方公司地址]，联系方式：[发包方联系电话]，电子邮箱：[发包方邮箱]。承包方：[承包方公司名称]，地址：[承包方公司地址]，联系方式：[承包方联系电话]，电子邮箱：[承包方邮箱]。一、合同双方1.发包方：是指委托承包方进行钢卷横切板热处理总包服务的一方，拥有对项目的总体管理和监督权力，负责提供相关原材料和必要的工作条件等。2.承包方：是指接受发包方委托，负责提供钢卷横切板热处理总包服务的一方，具备相应的技术和设备能力，按照合同约定完成各项服务任务。二、合同范围1.热处理服务范围：包括对钢卷进行加热、保温、冷却等热处理工艺处理，以改善钢卷的组织结构和功能，满足后续加工和使用要求。具体涵盖钢卷的种类、规格、热处理温度、时间、冷却方式等方面的要求。2.横切板加工服务范围：涉及对热处理后的钢卷进行横切板加工，将钢卷切割成规定尺寸的板材，包括切割设备的使用、切割精度的控制、板材的质量检验等方面的工作。三、技术要求1.热处理技术要求：热处理工艺应符合相关国家标准和行业规范，保证热处理后的钢卷功能稳定可靠。加热温度应精确控制在规定范围内，偏差不得超过±[具体偏差数值]。保温时间应根据钢卷的材质和规格合理确定，以达到良好的热处理效果。冷却方式应选择合适的冷却介质和冷却速度，避免产生裂纹等缺陷。2.横切板加工技术要求：切割设备应具备高精度的切割能力，切割尺寸偏差不得超过±[具体偏差数值]。切割断面应平整光滑，无明显毛刺和裂纹等缺陷。板材的尺寸精度应符合设计要求，对角线偏差不得超过±[具体偏差数值]。加工过程中应采取有效的防护措施，防止板材表面被划伤或污染。四、质量标准1.热处理质量标准：热处理后的钢卷硬度应符合设计要求，偏差不得超过±[具体偏差数值]。金相组织应均匀一致，无明显的组织缺陷。热处理后的钢卷应具有良好的韧性和强度等综合功能。2.横切板加工质量标准：板材的尺寸公差应符合国家标准和行业规范，偏差不得超过规定范围。板材的表面质量应良好，无明显的划痕、凹坑、麻点等缺陷。板材的平整度应符合要求，平面度偏差不得超过±[具体偏差数值]。板材的切割精度应高，切口垂直度偏差不得超过±[具体偏差数值]。五、工期要求1.热处理工期要求：承包方应按照发包方的要求，在规定的时间内完成钢卷的热处理工作，保证热处理进度符合项目整体计划。如因不可抗力等原因导致工期延误，承包方应及时通知发包方，并采取有效措施加快进度。2.横切板加工工期要求：承包方应在热处理工作完成后，尽快开始横切板加工工作，并按照约定的时间完成加工任务。如因设备故障、原材料供应不及时等原因导致工期延误，承包方应承担相应的违约责任。六、价格及付款方式1.热处理价格及付款方式：双方应根据热处理服务的范围和工作量，协商确定热处理的单价和总价。付款方式可采用分期付款的方式，在热处理工作完成并经发包方验收合格后，支付一定比例的款项，剩余款项在一定期限内付清。具体付款比例和期限可在合同中明确约定。2.横切板加工价格及付款方式：双方应根据横切板加工服务的范围和工作量，协商确定横切板加工的单价和总价。付款方式可采用分期付款的方式，在横切板加工工作完成并经发包方验收合格后，支付一定比例的款项，剩余款项在一定期限内付清。具体付款比例和期限可在合同中明确约定。七、双方责任与义务1.发包方责任与义务：提供必要的原材料和工作条件，保证承包方能够顺利开展工作。按照合同约定支付款项，不得无故拖欠。对承包方的工作进行监督和检查，及时提出意见和建议。协助承包方解决工作中遇到的困难和问题。2.承包方责任与义务：按照合同约定的技术要求和质量标准，提供优质的热处理和横切板加工服务。配备专业的技术人员和设备，保证工作的顺利进行。严格遵守合同约定的工期要求，不得无故拖延。对工作过程中产生的废品和次品进行处理，不得影响后续工作。八、违约责任1.发包方违约责任：未按照合同约定支付款项的，每逾期一天，应按照未支付款项的[具体比例]向承包方支付违约金。未按照合同约定提供原材料和工作条件的，应承担由此给承包方造成的损失。对承包方的工作进行不合理干涉或刁难的，应承担相应的法律责任。2.承包方违约责任：未按照合同约定的技术要求和质量标准提供服务的，应承担违约责任，赔偿发包方的损失。未按照合同约定的工期要求完成工作的，每逾期一天，应按照合同总价的[具体比例]向发包方支付违约金。因承包方原因导致工作出现重大质量问题或安全的，应承担全部责任，并赔偿发包方的损失。九、争议解决1.争议解决方式：双方在合同履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁机构：如双方在合同中约定了仲裁条款，则争议应提交约定的仲裁机构进行仲裁。十、合同生效与终止1.合同生效条件：本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.合同终止条件：双方履行完合同约定的全部义务，本合同即告终止；如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方可协商终止合同。十一、其他条款1.保密条款：双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，不得向第三方泄露。2.不可抗力条款：如因不可抗力（如地震、洪水、战争等）导致合同无法履行，双方应互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明材料。3.通知与送达条款：双方在合同履行过程中相互发出的通知、函件等应采用书面形式，并按照合同约定的地址送达；如地址变更，应及时通知对方。4.合同附件