2025【标准】集团内部小型工程施工合同范本

2025【标准】集团内部小型工程施工合同范本合同编号：甲方（发包方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方（发包方）需委托乙方（承包方）进行工程项目（以下简称“本工程”）的施工及相关工作，双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，并结合双方的实际需求，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：本工程包括但不限于（具体工程内容详见附件《工程范围说明》）。第二条工程范围2.1乙方负责按照甲方提供的设计文件、技术要求及相关规定进行施工，具体范围包括但不限于、、等。2.2乙方应确保施工内容符合国家及地方相关法律法规、技术标准及甲方的内部规定。2.3其他约定：第三条工期3.1开工日期：年月日3.2竣工日期：年月日3.3总工期：天3.4工期顺延情况：a.因不可抗力导致的停工；b.甲方未能按约定提供施工条件或设计变更导致的停工；c.其他非乙方原因导致的停工。第四条质量标准4.1本工程质量要求为：（如“合格”、“优良”等）。4.2施工过程中，乙方应严格执行国家及地方相关施工规范、质量标准及甲方的技术要求。4.3工程完工后，乙方应提供完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、竣工图、质量检测报告等。第五条合同价款及支付方式5.1合同总价款：人民币元（大写：元整）。5.2付款方式：a.预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的%作为预付款，计人民币元；b.进度款：工程按进度支付，具体支付方式为：；c.尾款：工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付剩余款项。5.3付款时间：甲方应在收到乙方书面申请后个工作日内完成相应款项的支付。第六条双方权利与义务甲方权利与义务：6.1甲方应提供施工场地及相关设施，并协调解决施工过程中出现的外部问题。6.2甲方应按时支付合同款项，不得无故拖延。6.3甲方有权对施工过程进行监督，提出整改意见，并对乙方的施工质量进行验收。乙方权利与义务：6.4乙方应严格遵守甲方的管理规定，服从甲方的合理安排。6.5乙方应按照合同约定的时间、质量及安全要求完成施工任务。6.6乙方有权要求甲方按时支付合同款项，并有权拒绝甲方提出的不合理要求。第七条验收与保修7.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并提出验收申请。7.2验收标准：按照国家及地方相关标准、设计文件及合同约定执行。7.3保修期限：自工程竣工验收合格之日起，保修期为年。7.4在保修期内，如出现质量问题，乙方应免费进行维修。第八条工程变更与签证8.1施工过程中，若甲方需要对工程内容进行变更，应提前以书面形式通知乙方，并签订书面补充协议。8.2乙方在施工过程中发现设计问题或安全隐患，应及时书面通知甲方，并等待甲方的书面回复。8.3变更内容导致的增减工作量，双方应协商确定签证内容，并作为合同补充条款。第九条合同的解除9.1双方协商一致，可以解除本合同。9.2若乙方在施工过程中存在严重违约行为（如：施工质量不符合要求、擅自停工等），甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。9.3若甲方未能按合同约定支付款项，导致乙方无法继续施工，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。第十条违约责任10.1若甲方未能按约定支付款项，每逾期一日，应按逾期金额的‰向乙方支付违约金。10.2若乙方未能按约定工期完成施工，每逾期一日，应按合同总价款的‰向甲方支付违约金。10.3若乙方施工质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方返工或整改，相关费用由乙方承担；若导致工期延误，按本条第10.2款处理。第十一条争议解决11.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条补充条款12.1双方可以根据实际情况签订其他补充协议，但补充协议不得与本合同冲突。12.2本合同未尽事宜，双方应依据相关法律法规协商解决。本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。（以下无正文）甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：