2025建筑施工合同的补充协议范本

2025建筑施工合同的补充协议范本正文第一条工程概况1.1项目名称：1.2项目地点：1.3建筑面积：平方米1.4结构类型：1.5工程内容：1.6合同编号：第二条总则2.1本补充协议是《建筑施工合同》（以下简称“主合同”）的补充协议，经甲乙双方协商一致，对主合同中未尽事宜进行补充约定。2.2除本补充协议另有约定外，主合同的其他条款仍然有效，甲乙双方应继续履行。2.3本补充协议与主合同具有同等法律效力，如有冲突，以本补充协议为准。第三条工程进度与工期3.1工期要求3.1.1本工程的开工日期为：年月日。3.1.2本工程的竣工日期为：年月日。3.1.3总工期为：日历天。3.2工期顺延3.2.1因甲方原因导致的停工或延误，乙方有权要求顺延工期，且甲方应承担由此产生的额外费用。3.2.2甲方未按约定支付工程款，导致工程无法正常进行的，工期相应顺延。3.2.3不可抗力事件导致的工期延误，双方协商解决，互不追究责任。3.3违约责任3.3.1因乙方原因未能按期竣工的，乙方应支付甲方违约金，违约金标准为：元/日。3.3.2因甲方原因导致工期延误的，甲方应支付乙方窝工费、设备租赁费等实际损失，窝工费标准为：元/日。第四条工程质量标准与验收4.1质量标准4.1.1本工程的质量标准为：（如《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013）。4.1.2各分项工程的质量验收标准为：（具体标准）。4.2质量验收4.2.1乙方应按照合同约定的施工图纸、设计文件和技术标准进行施工，确保工程质量达到约定标准。4.2.2甲方应在接到乙方验收申请后日内组织验收，验收不合格的，乙方应在甲方要求的时间内进行整改。4.2.3如因甲方原因导致验收延迟，乙方不承担由此产生的责任。4.3质量保证金4.3.1本工程的质保金比例为工程总价的%。4.3.2质保金退还期限为年，质保期内如无质量问题，甲方应在质保期满后日内退还乙方。第五条工程价款与支付方式5.1合同总价5.1.1本工程的合同总价为：人民币元（大写：）。5.1.2合同总价包括：（详细列明）。5.2工程款支付方式5.2.1预付款：合同签订后日内，甲方支付工程总价的%作为预付款，计人民币元（大写：）。5.2.2进度款：工程进度至%时，甲方支付工程总价的%，计人民币元（大写：）。5.2.3竣工验收款：工程竣工验收合格后日内，甲方支付工程总价的%，计人民币元（大写：）。5.2.4质保金：剩余%作为质保金，按本协议第四条约定退还。5.3付款方式5.3.1甲方应以银行转账方式支付工程款，账户信息如下：甲方账户：乙方账户：5.4违约责任5.4.1甲方未按约定支付工程款的，乙方有权停工，甲方应支付乙方因停工产生的窝工费、设备租赁费等实际损失，并按日支付应付款的%作为违约金。5.4.2乙方未按约定完成工程的，甲方有权扣除相应工程款，并要求乙方支付违约金。第六条安全文明施工6.1安全责任6.1.1乙方应严格按照国家及地方的安全生产法律法规进行施工，确保施工现场安全。6.1.2因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任和费用。6.2文明施工6.2.1乙方应做好施工现场的环境保护工作，确保施工现场整洁、有序。6.2.2乙方应采取有效措施，减少施工噪音、扬尘等对周边环境的影响。6.3安全措施费用6.3.1安全措施费用为工程总价的%，计人民币元（大写：）。6.3.2该费用专用于施工现场的安全防护和环境保护，不得挪作他用。第七条环境保护与节能要求7.1环境保护7.1.1乙方应采取有效措施，防止施工过程中产生的废水、废气、噪声和固体废弃物对环境造成污染。7.1.2乙方应按照国家及地方的环境保护法律法规进行施工。7.2节能要求7.2.1乙方应按照设计文件和节能标准进行施工，确保工程达到节能要求。7.2.2如因乙方原因导致工程未达到节能标准的，乙方应承担整改责任和费用。第八条工程设计变更与签证8.1设计变更8.1.1因设计变更导致的工程量增加或减少，双方应协商确定工程造价的调整。8.1.2设计变更通知单应由甲方签字盖章后生效。8.2现场签证8.2.1施工过程中发生的签证事项，应由甲方代表和乙方代表共同签字确认。8.2.2签证内容应包括时间、地点、事项描述及金额，作为工程结算的依据。8.3变更与签证的费用8.3.1因设计变更导致的费用增加，由甲方承担。8.3.2因乙方原因导致的设计变更，费用由乙方承担。第九条工程结算与竣工验收9.1竣工验收9.1.1工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请，并提供完整的竣工资料。9.1.2甲方应在收到竣工验收申请后日内组织验收，验收合格后双方签署竣工验收报告。9.2工程结算9.2.1竣工验收合格后，乙方应在日内提交工程结算资料。9.2.2甲方应在收到结算资料后日内完成审核，并支付剩余工程款。9.3结算争议9.3.1如双方对结算金额存在争议，可通过友好协商解决；协商不成的，双方同意提交仲裁委员会仲裁。第十条质量保修责任10.1质保期限10.1.1本工程的质保期限为年，自竣工验收合格之日起计算。10.2质保范围10.2.1质保范围包括：主体结构、防水工程、给排水工程、电气工程等（具体范围见附表）。10.3维修责任10.3.1在质保期内，因乙方原因导致的质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内到达现场进行维修。10.3.2乙方未及时维修的，甲方有权委托第三方进行维修，费用从质保金中扣除。第十一条违约责任11.1甲方违约责任11.1.1甲方未按约定支付工程款的，按日支付应付款的%作为违约金。11.1.2甲方未按约定提供施工条件的，工期相应顺延，造成损失的，甲方应赔偿乙方损失。11.2乙方违约责任11.2.1乙方未按约定工期完成工程的，按日支付违约金元。11.2.2因乙方原因导致的质量问题，乙方应承担维修责任并赔偿甲方遭受的损失。第十二条争议解决12.1争议协商双方应通过友好协商解决争议。12.2争议调解协商不成的，双方同意提交调解机构调解。12.3争议仲裁调解不成的，双方同意提交仲裁委员会仲裁。12.4争议诉讼如双方未约定仲裁，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1补充协议的生效本补充协议经双方签字盖章后生效，未尽事宜由双方另行协商解决。13.2协议份数本补充协议一式