2025门窗施工合同模板

2025门窗施工合同模板甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就本工程的门窗施工事宜达成一致，特签订本合同。第一章工程概况第一条工程名称本工程为项目（以下简称“本工程”）。第二条工程地点本工程位于市/区。第三条承包范围和内容乙方承包的范围包括但不限于以下内容：门窗制作安装；相关材料的采购与运输；施工所需的工具、设备及人员安排。具体工程量以双方确认的施工图纸和技术文件为准。第二章合同工期第四条开工日期本工程计划于年月日开工。第五条竣工日期本工程计划于年月日竣工，总工期为天（日历天）。第六条延期处理若因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价的‰作为违约金。如遇不可抗力因素或甲方原因造成工期延误，经双方协商后可顺延工期，并签订补充协议。第三章质量标准第七条材料要求乙方使用的材料必须符合国家及地方相关质量标准，具体规格、型号以双方确认的施工图纸和清单为准。乙方应在材料进场前向甲方提交材料样品及检测报告，经甲方确认后方可使用。第八条施工标准本工程执行《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2025及其他相关国家标准或行业标准。乙方应严格按照施工图纸、技术要求和甲方的书面指令进行施工，确保工程质量和安全。第九条验收标准工程验收以国家现行质量标准及双方确认的技术文件为依据。甲方在接到乙方验收申请后个工作日内组织验收，若未按时验收，视为合格。第四章合同价款与支付第十条合同总价本工程合同总价为人民币元（大写：元整），具体包括材料费、人工费、机械费及相关税费等。第十一条付款方式预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元。进度款：工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%，即人民币元。竣工验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的%。结算款：工程竣工验收并完成结算后，甲方向乙方支付剩余款项。第十二条变更与调整若施工过程中发生设计变更或工程量增减，双方应签订补充协议，并相应调整合同价款。乙方应在变更发生后日内向甲方提交签证申请，经确认后方可调整费用。第五章材料设备供应第十三条材料采购本工程所需材料由乙方负责采购，但必须符合设计要求和质量标准。乙方提供的材料应附有出厂合格证、检测报告等证明文件，并在进场时向甲方报验。第十四条设备管理施工过程中使用的设备由乙方自行配备，确保设备完好并符合安全使用标准。乙方应做好设备的维护保养工作，保证施工顺利进行。第六章双方责任与义务第十五条甲方责任提供施工现场及必要的施工条件；按时支付工程款；负责协调与其他施工单位的关系；及时提供设计变更通知。第十六条乙方责任组织合格的施工队伍，按时完成工程施工；确保工程质量和安全，接受甲方监督；按规定办理相关手续，遵守施工现场管理制度；负责工程保修期内的维修工作。第七章违约责任第十七条延期违约乙方未按合同约定工期完成施工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价的‰作为违约金。因不可抗力导致的延期除外。第十八条质量违约若工程验收不合格，乙方应在规定时间内无偿返工直至合格；返工后仍不合格的，乙方需承担相应损失并赔偿甲方。第八章验收与保修第十九条工程验收乙方向甲方提交竣工验收申请时，应提供完整的工程技术资料和质量保证文件。验收合格后双方签署《工程竣工验收单》，作为结算依据。第二十条质量保修本工程保修期为年，自竣工验收合格之日起计算；在保修期内，乙方负责免费维修因施工质量问题造成的缺陷。第九章变更与索赔第二十一条设计变更施工过程中若发生设计变更，双方应协商一致并签订补充协议；因变更导致的费用增减按实际工作量调整，并经甲方审核后生效。第二十二条索赔处理乙方因甲方原因造成的停工、窝工等损失，可向甲方提出索赔；索赔金额需经双方确认后在工程款中支付。第十章不可抗力第二十三条不可抗力条款因不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应协商解决；受影响的一方应在事件发生后日内通知另一方，并提供相关证明文件；损失分担按照国家有关规定执行。第十一章争议解决第二十四条争议处理履行合同过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十二章其他条款第二十五条合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。第二十六条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程保修期结束并结清所有款项后终止。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表：日期：年