光伏桩基合同样本

光伏桩基合同样本第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

鉴于甲方需在__________地区建设光伏发电项目，乙方愿意为甲方提供光伏桩基施工服务，双方经友好协商，就光伏桩基施工事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________光伏发电项目

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目总投资：__________

二、工程内容

2.1乙方负责光伏桩基的施工、安装、调试等工作。

2.2乙方应按照甲方提供的设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。

2.3乙方应按照合同约定的时间节点完成工程。

三、合同工期

3.1合同工期自合同签订之日起__________天。

3.2乙方应在合同工期范围内完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、工程价款及支付方式

4.1工程价款为人民币__________元。

4.2工程款支付方式如下：

（1）合同签订后__________日内，甲方支付乙方工程款的__________%，即人民币__________元；

（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方支付乙方工程款的__________%，即人民币__________元；

（3）工程竣工验收合格后__________日内，甲方支付乙方工程款的__________%，即人民币__________元；

（4）余款在工程保修期满后__________日内支付。

五、质量保证及保修

5.1乙方应确保工程符合国家及行业相关质量标准，并承担工程质量保修责任。

5.2工程质量保修期为__________年。

5.3保修期内，因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应无偿进行修复。

六、违约责任

6.1甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付_____%的违约金。

6.2乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付_____%的违约金。

6.3双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同解除

7.1以下情况下，任何一方均可解除合同：

（1）一方严重违约，另一方要求解除合同；

（2）因不可抗力导致合同无法履行；

（3）双方协商一致解除合同。

八、其他约定

8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.光伏桩基施工图纸；

2.施工规范；

3.质量标准；

4.其他相关文件。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

第三方（以下简称“丙方”）：__________

鉴于甲方需在__________地区建设光伏发电项目，乙方愿意为甲方提供光伏桩基施工服务，丙方作为第三方监理单位，对施工过程进行监督和管理，双方经友好协商，就光伏桩基施工事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________光伏发电项目

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目总投资：__________

二、工程内容

2.1乙方负责光伏桩基的施工、安装、调试等工作。

2.2丙方负责对乙方施工过程进行监理，确保施工质量符合设计要求和国家标准。

2.3甲方有权要求丙方对施工过程中出现的问题进行及时处理和纠正。

三、合同工期

3.1合同工期自合同签订之日起__________天。

3.2乙方应在合同工期范围内完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、工程价款及支付方式

4.1工程价款为人民币__________元。

4.2工程款支付方式如下：

（1）合同签订后__________日内，甲方支付乙方工程款的__________%，即人民币__________元；

（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方支付乙方工程款的__________%，即人民币__________元；

（3）工程竣工验收合格后__________日内，甲方支付乙方工程款的__________%，即人民币__________元；

（4）余款在工程保修期满后__________日内支付。

五、质量保证及保修

5.1乙方应确保工程符合国家及行业相关质量标准，并承担工程质量保修责任。

5.2丙方有权对工程质量进行抽检，发现质量问题，乙方应立即整改。

5.3工程质量保修期为__________年。

六、丙方责任与权利

6.1丙方有权对施工过程进行监督检查，发现乙方违反合同约定或施工规范的行为，有权要求乙方改正。

6.2丙方有权对施工过程中的重大问题向甲方报告，并提出处理建议。

6.3丙方有权要求乙方提供施工进度、质量、安全等相关资料。

七、违约责任

7.1乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付_____%的违约金。

7.2乙方施工过程中出现质量问题，未在规定时间内整改的，应向甲方支付_____%的违约金。

7.3丙方未履行监理职责，导致工程质量问题的，应承担相应的法律责任。

八、限制条款

8.1乙方在施工过程中，不得擅自改变设计图纸和施工规范。

8.2乙方不得将工程分包给不具备相应资质的单位或个人。

8.3乙方不得使用不合格的材料和设备。

九、保密条款

9.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

十、争议解决

10.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、合同解除

11.1以下情况下，任何一方均可解除合同：

（1）一方严重违约，另一方要求解除合同；

（2）因不可抗力导致合同无法履行；

（3）双方协商一致解除合同。

十二、其他约定

12.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

12.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.光伏桩基施工图纸；

2.施工规范；

3.质量标准；

4.其他相关文件。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第三方介入的意义和目的在于确保工程质量和施工进度，保障甲方的权益。甲方为主导的目的和意义在于通过加强对施工过程的监督和管理，确保工程达到预期效果，降低风险，实现投资回报最大化。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

第三方（以下简称“丙方”）：__________

鉴于甲方拟在__________地区开发建设一栋商业综合体，乙方作为总承包商，负责整个项目的施工管理，丙方作为第三方咨询机构，提供专业咨询服务，双方经友好协商，就乙方在项目中的施工管理及丙方的咨询服务事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________商业综合体项目

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目总投资：__________

二、乙方责任与权利

2.1乙方负责整个商业综合体项目的施工管理，包括但不限于工程设计、材料采购、施工组织、进度控制、质量监督等。

2.2乙方有权根据项目进度和需求调整施工方案，并报甲方批准。

2.3乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和资源。

2.4乙方有权在合同约定范围内，选择合适的分包商进行专业分包。

三、丙方责任与权利

3.1丙方负责对乙方的施工管理提供专业咨询服务，包括但不限于施工组织设计、风险评估、成本控制、合同管理等方面。

3.2丙方有权要求乙方提供项目相关资料，以便进行咨询服务。

3.3丙方有权对乙方的施工管理进行定期审查，并提出改进建议。

四、工程工期

4.1合同工期自合同签订之日起__________天。

4.2乙方应确保在合同工期范围内完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

五、工程价款及支付方式

5.1工程价款为人民币__________元。

5.2工程款支付方式如下：

（1）合同签订后__________日内，甲方支付乙方工程款的__________%，即人民币__________元；

（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方支付乙方工程款的__________%，即人民币__________元；

（3）工程竣工验收合格后__________日内，甲方支付乙方工程款的__________%，即人民币__________元；

（4）余款在工程保修期满后__________日内支付。

六、丙方服务费用及支付方式

6.1丙方服务费用为人民币__________元。

6.2丙方服务费用支付方式如下：

（1）合同签订后__________日内，甲方支付丙方服务费用的__________%，即人民币__________元；

（2）丙方完成每个服务阶段后，甲方支付丙方服务费用的__________%，即人民币__________元；

（3）余款在项目竣工后__________日内支付。

七、违约责任

7.1甲方未按合同约定支付工程款或服务费用的，应向乙方或丙方支付_____%的违约金。

7.2乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付_____%的违约金。

7.3丙方未按合同约定提供咨询服务的，应向甲方支付_____%的违约金。

八、限制条款

8.1甲方不得无故要求乙方改变施工方案，如需变更，应承担由此产生的额外费用。

8.2甲方不得将项目分包给其他单位，未经乙方同意，不得要求乙方更换分包商。

九、保密条款

9.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

十、争议解决

10.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、合同解除

11.1以下情况下，任何一方均可解除合同：

（1）一方严重违约，另一方要求解除合同；

（2）因不可抗力导致合同无法履行；

（3）双方协商一致解除合同。

十二、其他约定

12.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

12.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.商业综合体项目设计图纸；

2.施工规范；

3.质量标准；

4.其他相