2025标准合同(绿化景观建设)

2025标准合同(绿化景观建设)第一条项目概况1.1项目名称：1.2项目地点：1.3发包人：1.4承包人：1.5项目面积：平方米1.6设计单位：1.7监理单位：第二条承包范围2.1承包人负责完成本项目范围内绿化景观建设工程的设计、施工及验收工作，包括但不限于以下内容：绿化苗木栽植；土建施工；水电安装；景观小品；铺装工程；景观照明安装；其他与本项目相关的工程内容。2.2承包人需按照发包人确认的设计图纸及施工方案进行施工，确保工程符合相关规范和标准。第三条合同工期3.1开工日期：年月日3.2竣工日期：年月日3.3总日历天数：天3.4若因不可抗力或其他非承包人原因导致工期延误，承包人有权向发包人申请工期顺延，顺延天数以实际延误时间为准。第四条合同质量标准4.1本工程的质量标准应符合以下要求：国家现行绿化工程及景观建设工程相关标准和规范；地方性标准和规范；本项目设计文件和施工图纸的要求。4.2承包人应严格按照设计图纸、施工说明和合同约定的质量要求进行施工，并接受发包人及监理单位的检查和验收。4.3所有苗木必须符合设计要求的规格和质量标准，成活率不低于%。第五条合同价款5.1合同总价（大写）：元整（￥）。5.2合同总价包括以下内容：施工范围内所有苗木、材料、人工、机械费用；场地平整、土建施工、水电安装等费用；施工期间的保险费用；税金及其他相关费用。5.3合同总价为固定总价，除非发生设计变更或签证事项，否则不得调整。5.4合同外签证工程的处理方式：第六条付款方式6.1合同签订后，发包人支付合同总价的%作为预付款，即人民币元整（￥）。6.2工程进度款支付：完成工程总量的%时，发包人支付合同总价的%；完成工程总量的%时，发包人支付合同总价的%。6.3工程竣工验收合格后，发包人支付合同总价的%，即人民币元整（￥）。6.4结算款支付：工程竣工验收合格并完成结算后，发包人支付剩余工程款。6.5所有付款均以人民币支付，发包人应在约定时间内将款项转入承包人指定账户。第七条双方责任7.1发包人责任：按时提供施工场地及相关资料，确保进场施工条件；按时支付工程款，不得无故拖延或拒付；协调相关部门，确保施工过程中水、电、路等基本设施的正常供应。7.2承包人责任：按时进场施工，严格遵守施工计划和工期要求；确保施工质量，严格按照设计图纸和相关规范进行施工；负责施工现场的安全管理，确保施工人员及设备的安全；负责施工期间的环境保护工作，做到文明施工、绿色施工。第八条设计变更8.1设计变更应由发包人或设计单位书面提出，并经双方确认后方可实施。8.2设计变更涉及的工程量增减，发包人应在变更确认后日内书面通知承包人，并对工程价款进行相应调整。8.3承包人不得擅自改变设计图纸内容，否则承担由此造成的一切损失。第九条隐蔽工程9.1承包人应在隐蔽工程隐蔽前小时书面通知发包人进行验收。9.2发包人未能按时验收，承包人可自行进行隐蔽，但应保留相关影像资料备查。9.3隐蔽工程验收合格后，发包人应在验收记录上签字确认。第十条材料设备10.1所有苗木、材料和设备必须符合设计要求，并提供相应的质量证明文件。10.2承包人负责苗木和材料的采购、运输及保管，确保进场材料符合质量标准。10.3发包人有权对进场材料进行抽检，抽检不合格的材料不得使用。第十一条验收标准11.1工程竣工后，承包人应向发包人提交竣工验收申请，并提供完整的竣工资料。11.2发包人应在收到竣工验收申请后日内组织验收，验收合格后签署验收合格证明。11.3验收标准：绿化苗木成活率%以上；土建工程符合设计要求和施工规范；景观设施安装到位，功能正常；场地清理干净，无施工遗留物。第十二条质保期12.1本工程质量保修期为年，自竣工验收合格之日起计算。12.2在质保期内，承包人负责修复因施工质量导致的任何缺陷或损坏，费用由承包人承担。12.3承包人应在质保期内建立维护机制，定期对工程进行巡查和维护。第十三条违约责任13.1任何一方未履行或未完全履行合同约定的义务，均构成违约，守约方有权要求违约方赔偿由此造成的损失。13.2承包人未按合同约定工期完成施工，每逾期一日，应支付合同总价的%作为违约金。13.3发包人未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应支付应付金额的%作为违约金。13.4因承包人原因导致工程质量不符合约定标准，承包人应无偿返工直至合格，并承担由此产生的额外费用。第十四条争议解决14.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。14.2争议解决期间，双方应继续履行合同未涉及争议的部分，确保工程顺利进行。第十五条其他事项15.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。15.2通知与送达：任何一方发出的通知应以书面形式送达，送达地址为合同注明的地址，地址变更的应及时书面通知对方。15.3本合同一式份，发包人份，承包人份，具有同等法律效力。第十六条合同生效16.1本合同自双方签字盖章之日起生效。发包人（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：