仓储中心承包建设合同样本

仓储中心承包建设合同样本第一篇范文：合同编号：__________

仓储中心承包建设合同样本

甲方（以下简称“甲方”）：

乙方（以下简称“乙方”）：

鉴于甲方需在指定地点建设仓储中心，乙方愿意承包该仓储中心的建设工程，双方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：仓储中心

1.2项目地点：__________

1.3项目面积：__________平方米

1.4项目投资总额：__________元

二、承包范围及内容

2.1乙方负责仓储中心的建设工程，包括但不限于地基基础、主体结构、屋面、装饰装修、给排水、电气、消防、通风、空调等工程。

2.2乙方负责项目的施工组织设计、施工方案编制、施工图纸会审、施工进度控制、质量保证、安全生产、环境保护等工作。

2.3乙方负责项目的竣工验收、交付使用等工作。

三、工期及进度

3.1项目总工期为__________个月。

3.2乙方应按照甲方要求，在合同约定的工期内完成项目施工。

3.3乙方应按照施工进度计划，合理组织施工，确保项目按期完工。

四、质量标准

4.1乙方应严格按照国家有关工程建设强制性标准、规范和设计要求进行施工。

4.2乙方应确保工程质量达到国家规定的合格标准。

4.3乙方应积极配合甲方进行的工程质量监督、检查、验收等工作。

五、合同价款及支付方式

5.1合同价款为__________元。

5.2甲方应按照以下方式支付合同价款：

（1）合同签订后__________日内，甲方支付合同价款的__________%作为预付款；

（2）工程开工后__________日内，甲方支付合同价款的__________%作为进度款；

（3）工程完工验收合格后__________日内，甲方支付合同价款的__________%作为结算款；

（4）工程保修期满后__________日内，甲方支付合同价款的__________%作为保修金。

六、违约责任

6.1乙方未按合同约定完成工程建设的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

6.2甲方未按合同约定支付价款的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

六、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.施工图纸

2.施工组织设计

3.施工方案

4.工程量清单

5.甲方提供的场地相关资料

6.乙方提供的资质证书、业绩证明等相关材料

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

仓储中心承包建设合同样本

甲方（以下简称“甲方”）：

乙方（以下简称“乙方”）：

第三方主体（以下简称“第三方”）：

鉴于甲方需在指定地点建设仓储中心，乙方愿意承包该仓储中心的建设工程，第三方作为工程监理单位，对工程质量、进度、安全等方面进行监督管理，双方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：仓储中心

1.2项目地点：__________

1.3项目面积：__________平方米

1.4项目投资总额：__________元

二、第三方职责

2.1第三方负责对仓储中心的建设工程进行全面监理，包括但不限于工程质量、进度、安全、环境保护等方面。

2.2第三方应按照国家有关工程建设强制性标准、规范和设计要求，对施工过程中的各项指标进行监督和检查。

2.3第三方应定期向甲方报告工程进展情况，对发现的问题提出整改意见。

三、乙方责任

3.1乙方应严格按照国家有关工程建设强制性标准、规范和设计要求进行施工。

3.2乙方应确保工程质量达到国家规定的合格标准，并对施工过程中的质量问题负责。

3.3乙方应按照甲方要求，在合同约定的工期内完成项目施工。

四、甲方权益

4.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间节点完成工程建设。

4.2甲方有权对工程质量进行监督检查，对不合格部分要求乙方进行整改。

4.3甲方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料，包括但不限于施工记录、检验报告等。

4.4甲方有权在必要时对施工方案进行调整，乙方应予以配合。

五、合同价款及支付方式

5.1合同价款为__________元。

5.2甲方应按照以下方式支付合同价款：

（1）合同签订后__________日内，甲方支付合同价款的__________%作为预付款；

（2）工程开工后__________日内，甲方支付合同价款的__________%作为进度款；

（3）工程完工验收合格后__________日内，甲方支付合同价款的__________%作为结算款；

（4）工程保修期满后__________日内，甲方支付合同价款的__________%作为保修金。

六、乙方违约及限制条款

6.1若乙方未按合同约定完成工程建设，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同价款的__________%。

6.2若乙方在施工过程中出现质量问题，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。

6.3若乙方违反国家有关工程建设强制性标准、规范和设计要求，甲方有权要求乙方停止施工，并承担相应的法律责任。

七、第三方权利

7.1第三方有权对施工过程中的各项指标进行监督和检查，对不合格部分提出整改意见。

7.2第三方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料，包括但不限于施工记录、检验报告等。

7.3第三方有权要求乙方对发现的问题进行整改，直至达到合格标准。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方留存一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.施工图纸

2.施工组织设计

3.施工方案

4.工程量清单

5.甲方提供的场地相关资料

6.乙方提供的资质证书、业绩证明等相关材料

7.第三方提供的监理资质证书、业绩证明等相关材料

第三方介入的意义和目的：

第三方作为工程监理单位，其介入旨在确保工程质量、进度、安全等方面符合国家规定和设计要求，提高工程建设的整体管理水平，保障甲方的合法权益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为项目投资方，主导项目建设和运营，旨在确保项目按期、按质、按预算完成，实现投资回报，提高企业竞争力。甲方权益的主导地位有利于甲方在项目建设过程中更好地发挥决策作用，保障自身利益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

数据中心建设与运营服务合同样本

甲方（以下简称“甲方”）：

乙方（以下简称“乙方”）：

第三方主体（以下简称“第三方”）：

鉴于甲方需在指定地点建设并运营数据中心，乙方作为数据中心的建设与运营服务提供商，第三方作为项目监理单位，对数据中心的建设与运营进行监督管理，双方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：数据中心

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________平方米

1.4项目投资总额：__________元

二、第三方职责

2.1第三方负责对数据中心的建设与运营进行全面监理，包括但不限于工程质量、安全、环保、技术规范执行等方面。

2.2第三方应定期对乙方的工作进行审查，确保项目按照约定的标准和进度进行。

2.3第三方应向甲方提供项目进展报告，对发现的问题提出整改建议。

三、乙方责任

3.1乙方负责数据中心的规划设计、建设施工、设备采购、安装调试、系统配置和运营维护等工作。

3.2乙方应确保数据中心的建设质量符合国家相关标准和甲方的要求。

3.3乙方应按照合同约定的工期完成数据中心的建设与运营准备工作。

四、乙方权益

4.1乙方有权要求甲方按照合同约定的时间节点支付服务费用。

4.2乙方有权要求甲方提供必要的建设场地和基础设施。

4.3乙方有权在项目实施过程中对设计方案进行调整，以优化数据中心性能。

4.4乙方有权在运营期间根据市场需求和技术发展对数据中心进行升级改造。

五、甲方责任

5.1甲方负责提供数据中心建设所需的场地、基础设施和必要的支持。

5.2甲方应按照合同约定的时间节点支付乙方服务费用。

5.3甲方应配合乙方进行数据中心的运营维护工作。

六、甲方违约及限制条款

6.1若甲方未按合同约定支付服务费用，乙方有权暂停或终止服务，并要求甲方支付违约金。

6.2若甲方违反合同约定，导致数据中心建设或运营出现重大问题，甲方应承担相应的赔偿责任。

6.3甲方不得擅自对数据中心进行改造或运营决策，否则乙方有权拒绝执行。

七、第三方权利

7.1第三方有权要求乙方提供项目实施过程中的相关资料和报告。

7.2第三方有权对乙方的工作进行现场检查和抽样检验。

7.3第三方有权要求乙方对发现的问题进行整改，直至符合相关标准和要求。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方留存一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.数据中心建设与运营服务方案

2.项目设计图纸

3.设备采购清单

4.项目进度计划

5.甲方提供的场地相关资料

6.乙方提供的资质证书、业绩证明等相关材料

7.第三方提供的监理资质证书、业绩证明等相关材料

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为数据中