2014建设工程合同样本

2014建设工程合同样本第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“甲方”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

1.甲方为建设项目的业主，需要乙方承担该项目的施工任务。

2.乙方具备相应的施工资质，愿意承担上述建设项目的施工任务。

3.甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.项目投资：____________________

5.项目工期：____________________

二、施工内容

1.乙方负责上述建设项目的全部施工任务，包括但不限于土建、安装、装饰等。

2.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。

三、工程款支付

1.工程款支付方式：____________________

2.付款进度：____________________

3.逾期付款违约金：____________________

四、工期延误

1.因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付____________________元的违约金。

2.因不可抗力导致工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延。

五、质量保证

1.乙方应严格按照国家有关质量标准进行施工，确保工程质量。

2.工程验收合格后，乙方应在质量保证期内承担相应的质量责任。

六、违约责任

1.甲方违约责任：____________________

2.乙方违约责任：____________________

七、争议解决

1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

九、附件

1.施工图纸及技术规范

2.施工方案

3.甲方提供的其他相关资料

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“甲方”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“丙方”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

1.甲方为建设项目的业主，需要乙方承担该项目的施工任务，并引入丙方作为项目监督管理机构。

2.乙方具备相应的施工资质，愿意承担上述建设项目的施工任务。

3.丙方具备项目监督管理资质，愿意担任项目监督管理职责。

4.甲乙丙三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.项目投资：____________________

5.项目工期：____________________

二、施工内容

1.乙方负责上述建设项目的全部施工任务，包括但不限于土建、安装、装饰等。

2.乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。

三、丙方监督管理职责

1.丙方对施工过程进行全程监督管理，确保施工质量、进度和安全。

2.丙方有权对乙方施工过程中的违规行为提出整改要求，乙方应在规定时间内予以整改。

3.丙方有权对乙方施工过程中出现的质量问题进行鉴定，并要求乙方承担相应的修复责任。

四、工程款支付

1.工程款支付方式：____________________

2.付款进度：____________________

3.逾期付款违约金：____________________

五、工期延误

1.因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付____________________元的违约金。

2.因不可抗力导致工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延。

六、质量保证

1.乙方应严格按照国家有关质量标准进行施工，确保工程质量。

2.工程验收合格后，乙方应在质量保证期内承担相应的质量责任。

七、违约责任

1.甲方违约责任：____________________

2.乙方违约责任：____________________

3.丙方违约责任：____________________

八、甲方权益保障

1.甲方有权要求乙方在施工过程中定期提交工程进度报告和质量检测报告。

2.甲方有权对丙方进行监督管理，确保其履行职责。

3.甲方有权对乙方的施工质量、进度和安全进行监督，并提出整改要求。

九、乙方违约及限制条款

1.乙方违反施工图纸、技术规范和施工方案进行施工，甲方有权要求乙方停止施工并承担相应责任。

2.乙方未按约定时间完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金。

3.乙方在施工过程中出现安全事故，甲方有权要求乙方承担全部责任。

十、争议解决

1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、其他约定

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

十二、附件

1.施工图纸及技术规范

2.施工方案

3.甲方提供的其他相关资料

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

丙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第三方主体丙方的介入，旨在确保项目建设过程中的质量、进度和安全。甲方作为业主，通过引入丙方，加强了对项目管理的控制，保障了自身的权益。同时，甲方对乙方的权利进行了强化，增加了乙方的违约及限制条款，确保了甲方的利益得到充分保障。甲方为主导的目的和意义在于，通过明确的合同条款，确保项目建设顺利进行，实现甲方对项目的预期目标。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“甲方”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“丙方”）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

1.甲方计划进行一项技术改造项目，需要乙方作为承包商承担项目的设计、施工和安装工作。

2.乙方拥有丰富的技术改造经验和专业团队，愿意承担上述项目的全部工作。

3.丙方作为独立第三方咨询机构，具备项目管理和风险评估的专业能力，愿意提供咨询服务。

4.甲乙丙三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.项目投资：____________________

5.项目工期：____________________

二、乙方工作内容

1.乙方负责项目的整体设计、施工和安装工作。

2.乙方应按照甲方提供的基本要求和技术参数，完成项目的设计方案。

三、丙方咨询服务

1.丙方提供项目全过程咨询服务，包括但不限于项目规划、风险评估、进度监控和成本控制。

2.丙方有权对乙方的施工方案和进度进行审核，并提出优化建议。

四、工程款支付

1.工程款支付方式：____________________

2.付款进度：____________________

3.逾期付款违约金：____________________

五、工期延误

1.因丙方原因导致工期延误，每延误一日，应向乙方支付____________________元的违约金。

2.因不可抗力导致工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延。

六、乙方权益保障

1.乙方有权要求甲方在项目实施过程中提供必要的资料和技术支持。

2.乙方有权要求甲方按照约定的时间节点支付工程款。

3.乙方有权在项目实施过程中，对设计变更和施工难点提出建议，并要求甲方给予批准。

七、甲方违约及限制条款

1.甲方未按约定提供必要资料或技术支持，导致项目延误，应向乙方支付违约金。

2.甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金。

3.甲方不得单方面变更项目内容，如需变更，应与乙方协商一致，并承担由此产生的额外费用。

八、争议解决

1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

十、附件

1.项目设计要求及参数

2.施工方案

3.丙方提供的咨询服务方案

乙方（盖章）：____________________

甲方（盖章）：____________________

丙方（盖章）：_________________